Проект договора Проект договора на 9 страниц изложен в Приложении №1к настоящей документации. Внимание!!! Приведенный в Приложении №1к настоящей документации проект договора обязателен как по существу изложенных требований, так и по форме.
Формы документов, включаемых в состав заявки Заявка на участие в открытом запросе предложений (форма 1) Форма заявки на участие в открытом запросе предложений
______________________________________________________________________________________________________________
начало формы
«____»_____________ 201_ года
№________________________ Уважаемые господа!
Изучив извещение о проведении запроса предложений на ______________________, размещенное на ЭТП _________________ (указывается наименование ЭТП) на сайте _____________ (указывается адрес сайта ЭТП), запрос предложений № ___ (указывается номер запроса предложений на ЭТП), документацию открытого запроса предложений и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений, __________________(Коллективный участник в лице) (полное наименование участника (лидера коллективного участника) запроса предложений с указанием организационно-правовой формы), ИНН _____________ (ИНН участника запроса предложений), зарегистрированное по адресу _________________________ (место нахождения участника), почтовый адрес _____________________ (почтовый адрес участника), по Лоту №__ (указывается номер и наименование лота) предлагает заключить договор на________________________________ (предмет договора (лота)) в соответствии с Техническим и Коммерческим предложениями, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на следующих условиях:
Цена договора (лота)
без учета НДС, в руб.
|
___________________________________________________
(цена договора (лота) без учета НДС, рублей)
| кроме того НДС __%, руб.
| ___________________________________________________
(НДС, рублей)
| итого с НДС, руб.
| ___________________________________________________
(цена договора (лота) с учетом НДС, рублей,)
| Условия и порядок оплаты (аванс ____% в срок до ____ г./ в течение __ дней с даты заключения договора, расчет ___ в течение __ дней с даты подписания акта выполненных работ/ оказанных услуг и предоставления контрагентом счета (и счета-фактуры);
Сроки выполнения работ/оказания услуг (если договор не предусматривает этапов выполнения работ/оказания услуг)__________________________________________________________,
Гарантийные обязательства_____________________________________________________;
и т.д. (на усмотрение Заказчика)__________________________________________________.
Цены, указанные в нашей заявке, включают в себя все затраты, необходимые для исполнения обязательств по Договору, в том числе на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных на территории Российской Федерации.
Настоящая заявка действует в течение ___ (__________) дней со дня, следующего за днем окончания приема заявок.
Для юридических лиц
Настоящим подтверждаем, что: против _____________ (наименование участника запроса предложений) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании _____________ (наименование участника запроса предложений) банкротом, деятельность _____________ (наименование участника запроса предложений) не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа; (участнику запроса предложений необходимо выбрать одно из следующих положений, подходящих для его состояния по задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов)
- задолженность ____________ (наименование участника запроса предложений) по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов отсутствует,
либо
- задолженность ___________ (указать наименование участника) по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов не превышает 25% балансовой стоимости активов _____________ (указать наименование участника) по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший _____ (указать период: год, квартал, полугодие, 9 месяцев);
в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» сведения о ________________________ (указать наименование участника) отсутствуют.
Настоящим даем свое согласие и подтверждаем получение нами всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий, всех упомянутых в заявке заинтересованных или причастных к данным сведениям лиц, на обработку предоставленных сведений заказчиком (организатором запроса предложений), а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минпромторг России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку данных сведений такими органами.
Для физических лиц
Настоящим даем свое согласие на обработку заказчиком (организатором запроса предложений) предоставленных сведений о персональных данных, а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти и последующую обработку данных сведений такими органами.
В случае признания нас победителем запроса предложений, либо при поступлении в наш адрес предложения о заключении договора, мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор по форме и в редакции организатора закупки в соответствии с требованиями документации по запросу предложений и условиями нашей заявки на участие в запросе предложений.
Мы уведомлены и согласны с условием, что в случае предоставления нами недостоверных сведений мы можем быть отстранены от участия в запросе предложений, а в случае если недостоверность предоставленных нами сведений будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут.
Мы, _____________________________________________________________
(наименование организации или Ф.И.О. участника запроса предложений)
осведомлены о том, что в случае признания нас уклонившимися от заключения договора, сведения о нас будут внесены в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года. Опись документов, входящих в состав заявки:
№ п/п
| № пункта требований документации
| Наименование документа
| Наименование файла
| Кол-во страниц
| 1.
| [заполняется заказчиком]
| …
| …
| …
| 2.
| [заполняется заказчиком]
| …
| …
| …
| 3.
| [заполняется заказчиком]
| …
| …
| …
| ...
| [заполняется заказчиком]
| …
| …
| …
|
___________________________________ _________________________
(подпись уполномоченного лица) (ФИО и должность подписавшего)
М.П. ____________________________конец формы___________________________
Инструкция по заполнению
Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса предложений.
Заявку на участие в запросе предложений следует оформить на официальном бланке участника запроса предложений за подписью уполномоченного лица, скрепить печатью организации.
Участник запроса предложений присваивает заявке на участие в запросе предложений дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.
Участник запроса предложений должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.
Участник запроса предложений должен указать стоимость поставки товара/выполнения работ/ оказания услуг цифрами и словами, в рублях, в соответствии с Коммерческим предложением (графа «Итого»). Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».
Участник запроса предложений должен указать срок действия предложения на участие в запросе предложений согласно требованиям пункта 2.5.
Участник запроса предложений должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке на участие в запросе предложений документов.
|