Уважаемый(ая), имя отчество руководителя!
В соответствии с Вашим запросом ______ (указать № обращения, дату) по вопросу (указать содержание запроса) проектная организация согласовывает/не согласовывает (указать содержание решения)
Должность руководителя/
заместителя
организации Подрядчика подпись инициалы, фамилия
С бланком типовой формы ознакомлены:
Генеральный директор Генеральный директор
АО «Транснефть-Верхняя Волга» ОАО «Институт «Нефтегазпроект»
______________/Ю.Л. Левин/ __________________/И.О.Степанов/
МП МП
Приложение № 21
к Договору подряда
№41/ПИР/ТВВ/НГП
от 22.10.2015
(Типовая форма)
СОГЛАШЕНИЕ об определении работ/услуг, в счет которых уплачен аванс (часть аванса)
г._____________ «___» ____________20__ г.
В соответствии с Договором подряда от ___.___.20__ г. № ______ на выполнение проектно-изыскательских работ и оказание услуг по авторскому надзору на объектах системы ОАО «АК «Транснефть» (далее – Договор) Стороны пришли к соглашению:
1. Ранее перечисленный на основании платежного поручения от ___.___.20__ г. № _____ авансовый платеж засчитан в счет частичной оплаты работ/услуг, выполненных/оказанных по этапу ___ «______________» Дополнительного соглашения от ___.___.20__ г. №_____ по Объекту «_________________» в сумме ______________ (________________)_ рублей, в т.ч. НДС ______________ (________) рублей.
2. Неоплаченная часть стоимости работ/услуг, выполненных/оказанных по вышеуказанному этапу Дополнительного соглашения от ___.___.20__ г. №_________, в размере ________________ (____________) рублей, в т.ч. НДС ___________ (________________) рублей, подлежит перечислению Подрядчику в сроки, предусмотренные условиями Договора.
3. Незасчитанная сумма авансового платежа, перечисленного на основании платежного поручения от ___.___.20__ г. №___, будет засчитана в счет оплаты/частичной оплаты последующего выполнения работ/оказания услуг в соответствии с условиями Договора и Дополнительного соглашения от ___.___.20__ № ___.
ЗАКАЗЧИК
Наименование организации
| ПОДРЯДЧИК
Наименование организации
|
____________________________________
_________________/__________________
(подпись) (расшифровка подписи)
|
_________________________________
_________________/__________________
(подпись) (расшифровка подписи)
|
С бланком типовой формы ознакомлены:
Генеральный директор Генеральный директор
АО «Транснефть-Верхняя Волга» ОАО «Институт «Нефтегазпроект»
______________/Ю.Л. Левин/ __________________/И.О.Степанов/
МП МП
Приложение № 22
к Договору подряда
№41/ПИР/ТВВ/НГП от 08.10.2015
(Типовая форма)
ГАРАНТИЯ
В ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЗВРАТА АВАНСА
Место выдачи: г.___________________ Дата выдачи: «___»__________20___г.
«_________________» (____________________________), зарегистрированный Центральным Банком Российской Федерации «___» ________ ______ года, Генеральная лицензия Центрального Банка Российской Федерации на совершение банковских операций № ________, основной государственный регистрационный номер ________________, место нахождения: ___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Гарант», в лице ___________________, действующего на основании ____________, по поручению _____________________________________ (место нахождения: ____________________________________; ИНН ____________, КПП ______________, ОГРН _____________, расчетный счет № __________________), именуемого в дальнейшем «Принципал», настоящим безотзывно обязуется выплатить ____________________________________________________ (место нахождения: _____________________________________, ИНН _____________, КПП _________, ОГРН _______________), именуемому в дальнейшем «Бенефициар», любую сумму или суммы в пределах (сумма цифрами и прописью)________ (валюта платежа) (далее – «Сумма гарантии»), в случае невыполнения Принципалом обязательств по возврату авансового платежа или какой-либо его части в соответствии с условиями ___________________________ (указать полное наименование договора между Принципалом и Бенефициаром) № ____________ от _________ г., заключенного между Принципалом и Бенефициаром (далее – «Контракт») и/или законодательством Российской Федерации,
Для получения Суммы гарантии Бенефициар направляет в адрес Гаранта письменное требование, подписанное уполномоченным(-и) на то лицом(-ами) и скрепленное печатью Бенефициара, с приложением надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование. К требованию Бенефициара о совершении платежа по настоящей гарантии должны быть приложены следующие документы:
1. Подписанное уполномоченным(-и) лицом(-ами) и Бенефициара и скрепленное печатью заявление Бенефициара, указывающее:
что Бенефициар произвел авансовый платеж в соответствии с Контрактом,
что в соответствии со Статьей ____ Контракта наступили основания для возврата не зачтенного аванса Бенефициару,
что Принципал не вернул Бенефициару сумму авансового платежа или какую-либо ее часть в установленный п. _____ Контракта срок.
Расчет суммы аванса, подлежащей возврату Бенефициару.
Обязательства Гаранта перед Бенефициаром ограничиваются Суммой гарантии и будут автоматически уменьшаться на суммы платежей, произведенных Гарантом по данной гарантии.
Выплата Гарантом Суммы гарантии должна быть произведена в течение пяти рабочих дней с даты получения Гарантом письменного требования Бенефициара. Обязательства Гаранта по выплате суммы гарантии считаются исполненными надлежащим образом с даты списания денежной суммы с корреспондентского счета Гаранта.
По поручению Принципала настоящая гарантия может быть изменена Гарантом с согласия Бенефициара. Изменения настоящей гарантии, касающиеся продления срока ее действия и/или увеличения суммы, согласия Бенефициара не требуют.
Сумма гарантии уменьшается по получении Гарантом письменного уведомления Бенефициара о частичном отказе от своих прав по настоящей гарантии с указанием суммы, от права требования которой отказывается Бенефициар, и новой (уменьшенной) суммы гарантии, с приложением надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего уведомление от имени Бенефициара.
Все изменения гарантии (за исключением уменьшения Суммы гарантии на основании письменного уведомления Бенефициара о частичном отказе от своих прав по настоящей гарантии) должны быть оформлены в виде отдельного документа в письменной форме на бумажном носителе.
Изменения в условия гарантии, не требующие согласия Бенефициара, вступают в силу с момента их выпуска Гарантом, если иной момент вступления их в силу не определен в таких изменениях.
Обязательство Гаранта перед Бенефициаром по гарантии прекращается по основаниям, предусмотренным ст. 378 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Гарантия вступает в силу с Даты выдачи и действует по ________20__ включительно.
Требование платежа по гарантии должно быть получено Гарантом до «___» ___________ 20__ года включительно по адресу: _______________________________ (указывается полный почтовый адрес банка, выдавшего гарантию). По истечении этого срока, а также при наступлении иных оснований, предусмотренных п. 1 ст. 378 Гражданского кодекса Российской Федерации, гарантия утрачивает силу независимо от того, возвращен ли оригинал гарантии Гаранту или нет.
Принадлежащее Бенефициару по настоящей гарантии право требования к Гаранту не может быть передано другому лицу.
Настоящая гарантия подчиняется законодательству Российской Федерации.
Все споры по настоящей гарантии будут решаться в Арбитражном суде _____________ (по месту нахождения Гаранта/его филиала).
Сведения о Принципале по настоящей гарантии передаются в бюро кредитных историй в соответствии с положениями Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях». 1
Подпись уполномоченных(-ого) лиц(-а) Банка
Печать Банка
С бланком типовой формы ознакомлены:
Генеральный директор Генеральный директор
АО «Транснефть-Верхняя Волга» ОАО «Институт «Нефтегазпроект»
______________/Ю.Л. Левин/ __________________/И.О.Степанов /
МП МП
Приложение № 23
к Договору подряда №041/ПИР/ТВВ/НГП от 22.10.2015
(Типовая форма)
ГАРАНТИЯ
ИСПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА
г. _______________ «___»_______20__г.
ГАРАНТИЯ
ИСПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА/КОНТРАКТА
Место выдачи г. _______________ Дата выдачи «___»_______20__г.
_______________ (___________________), зарегистрированный Центральным банком Российской Федерации ____ ___________ _______ года, Генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации на совершение банковских операций № ___________, основной государственный регистрационный номер ___________________, место нахождения: _______________________, именуемый в дальнейшем «Гарант», в лице ______________________________________________________________________________________, действующего на основании Устава/Доверенности № _________ от ____________ года, по поручению _________________(указать наименование Принципала), место нахождения________________________________ _________________________________, ИНН _____________________/КПП __________________, ОГРН __________, расчетный счет № ____________ в __________________________), именуемого в дальнейшем «Принципал», дает в пользу ________________ (указать наименование Бенефициара), место нахождения____________________________________________, ИНН __________, ОГРН _____________, именуемого в дальнейшем «Бенефициар», следующее обязательство:
1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств, предусмотренных Статьей _____ ____________(указать полное наименование Договора/Контракта между Принципалом и Бенефициаром) № ____________ от _________ г., заключенного между Принципалом и Бенефициаром (далее – «Договор»/«Контракт»), Гарант по первому письменному требованию Бенефициара уплачивает Бенефициару любую денежную сумму, не превышающую Предельную сумму гарантии, включая но, не ограничиваясь, любые штрафы, неустойки, пени и иные виды штрафных санкций, предусмотренные в Статье _____ Договора/Контракта, а также любые расходы на юридические услуги, связанные с предъявлением требований к Принципалу по основаниям, предусмотренным Статьей _____ Договора/Контракта, и любые иные расходы и убытки, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом обязательств, предусмотренных Статьей _____ Договора/Контракта.
Для получения Предельной суммы гарантии или ее части на основании Пункта 1 настоящей гарантии Бенефициар направляет в адрес Гаранта письменное требование, подписанное уполномоченными(-м) на то лицами(-ом) и скрепленное печатью Бенефициара, с приложением надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование.
В требовании должно быть указано, что затребованная сумма причитается в связи с тем, что Принципал не выполнил свои обязательства по Договору/Контракту и содержаться ссылка на соответствующий пункт статьи Договора/Контракта, положения которого нарушены Принципалом и за нарушение которого Статьей _____ Договора/Контракта установлена ответственность Принципала.
2. Гарант по письменному требованию Бенефициара уплачивает любую денежную сумму, не превышающую Предельную сумму гарантии, указанную в п. 6 настоящей гарантии, в случаях, когда Бенефициар:
- расторгает Договор/Контракт по причинам, предусмотренным Статьей _____ Договора/Контракта.
- расторгает Договор/Контракт в соответствии с п.______ Договора/Контракта.
Для получения Предельной суммы гарантии или её части на основании Пункта 2 настоящей гарантии Бенефициар направляет в адрес Гаранта письменное требование, подписанное уполномоченными(-м) на то лицами(-ом) и скрепленное печатью Бенефициара, с приложением надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование.
В требовании должно быть указано, что затребованная сумма причитается в силу наступления одного из условий, предусмотренных Статьей _____или п. _____ Договора/Контракта.
3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом любых других обязательств предусмотренных Договором/Контрактом, не указанных в п. 1 и п. 2 настоящей гарантии, Гарант по первому письменному требованию Бенефициара уплачивает Бенефициару любую денежную сумму, не превышающую Предельную сумму гарантии, указанную в п. 6 настоящей гарантии, покрывающую убытки, понесенные Бенефициаром вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств, предусмотренных Договором/Контрактом, включая но, не ограничиваясь, убытки, понесенные вследствие удовлетворения претензий третьих лиц, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом своих обязательств, предусмотренных Договором/Контрактом.
Для получения Предельной суммы гарантии или ее части на основании Пункта 3 настоящей гарантии Бенефициар направляет в адрес Гаранта письменное требование, подписанное уполномоченными(-м) на то лицами(-ом) и скрепленное печатью Бенефициара, с приложением надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование, содержащее следующую информацию:
- причины, по которым Бенефициар истребует Предельную сумму гарантии или часть суммы (ссылка на номер статьи/пункта Договора/Контракта, положения которой (-ого) нарушены Принципалом);
- обоснование суммы, истребуемой Бенефициаром на основании Пункта 3 настоящей гарантии.
При этом для получения платежа на основании Пункта 3 настоящей гарантии к требованию Бенефициара должна быть приложена копия Акта, подписанного Бенефициаром и Организацией по независимому Технадзору _________________________________________________ (наименование организации) и содержащего расчет суммы причиненных убытков1.
4. При этом Гарант подтверждает, что никакие возражения Принципала, касающиеся его обязательств по Договору/Контракту, или каких-либо иных соглашений с Бенефициаром, либо основанных на зачете каких-либо иных требований к Бенефициару, не будут приниматься Гарантом во внимание и /или выдвигаться Гарантом против письменного требования Бенефициара о платеже по настоящей гарантии.
5. По поручению Принципала настоящая гарантия может быть изменена Гарантом с согласия Бенефициара. Изменения настоящей гарантии, касающиеся продления срока ее действия и/или увеличения Предельной суммы гарантии, согласия Бенефициара не требуют.
Предельная сумма гарантии уменьшается по получении Гарантом письменного уведомления Бенефициара о частичном отказе от своих прав по настоящей гарантии с указанием суммы, от права требования которой отказывается Бенефициар, и новой (уменьшенной) суммы гарантии, с приложением надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего уведомление от имени Бенефициара.
Все изменения гарантии (за исключением уменьшения Предельной суммы гарантии на основании письменного уведомления Бенефициара о частичном отказе от своих прав по настоящей гарантии) должны быть оформлены в виде отдельного документа в письменной форме на бумажном носителе.
Изменения в условия гарантии, не требующие согласия Бенефициара, вступают в силу с момента их выпуска Гарантом, если иной момент вступления их в силу не определен в таких изменениях.
6. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром по настоящей гарантии ограничиваются суммой_____________ (сумма цифрами и прописью)________ (валюта платежа) («Предельная сумма гарантии») и будут уменьшаться на сумму платежей, произведенных Гарантом по настоящей гарантии.
7. Платеж будет осуществлен Гарантом в течение пяти рабочих дней с момента получения письменного требования Бенефициара, удовлетворяющего условиям гарантии. Обязательство Гаранта по выплате суммы гарантии считается исполненным надлежащим образом с даты списания денежной суммы с корреспондентского счета Гаранта.
8. Гарантия вступает в силу с Даты выдачи и действует по ________201_ включительно.
9. Требования платежа по настоящей гарантии должны быть получены Гарантом до истечения срока действия гарантии по адресу: __________ (указывается полный почтовый адрес банка, выдавшего гарантию).
По истечении указанного срока, а также при наступлении иных оснований, предусмотренных п. 1 ст. 378 Гражданского кодекса Российской Федерации, гарантия утрачивает силу независимо от того, возвращен ли оригинал гарантии Гаранту или нет.
10. Настоящая гарантия является безотзывной.
11. Принадлежащее Бенефициару по настоящей гарантии право требования к Гаранту не может быть передано другому лицу.
12. Настоящая гарантия подчиняется законодательству Российской Федерации.
13. Все споры по настоящей гарантии будут решаться в Арбитражном суде_________________________________________(указывается арбитражный суд по месту нахождения Гаранта/его филиала).
14. Сведения о Принципале по настоящей гарантии передаются в бюро кредитных историй в соответствии с положениями Федерального закона от 30 декабря 2004 года №218-ФЗ «О кредитных историях». 2
Подпись уполномоченных(-ого) лиц(-а) Банка
Печать Банка
С бланком типовой формы ознакомлены:
Генеральный директор Генеральный директор
АО «Транснефть-Верхняя Волга» ОАО «Институт «Нефтегазпроект»
______________/Ю.Л. Левин/ __________________/И.О.Степанов /
МП МП
2 Пункт 14 может быть включен или исключен по усмотрению Гаранта (формулировка пункта может быть изменена).
Приложение № 24
к Договору подряда №44/ПИР/ТВВ/НГП от 22.10.2015
Перечень банков-гарантов для оформления банковских гарантий
(Типовая форма)
№ п/п
|
Наименование банка-гаранта
|
Примечание
|
1
|
ОАО «Промсвязьбанк»
|
|
2
|
Сбербанк России ОАО
|
|
3
|
«МДМ-Банк» (ОАО)
|
|
4
|
АКБ «Металлинвестбанк» (ОАО)
|
При сумме банковской гарантии до 300 млн. руб.включительно
|
5
|
Банк ВТБ (ПАО) г. Москва"
|
|
6
|
ГПБ (АО)
|
|
7
|
ЗАО АКБ «Новикомбанк»
|
При сумме банковской гарантии до 300 млн. руб.включительно
|
8
|
ЗАО ЮниКредит Банк
|
|
9
|
ОАО «Банк Москвы»
|
|
10
|
ОАО «УРАЛСИБ»
|
|
11
|
ОАО «АБ «РОССИЯ»
|
|
12
|
КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО)
|
|
13
|
ООО «Внешпромбанк»
|
|
14
|
ОАО «АЛЬФА-БАНК»
|
|
15
|
ЗАО «Райффайзенбанк»
|
|
16
|
ВТБ 24 (ЗАО)
|
|
17
|
АКБ «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ЗАО)
|
|
18
|
«НОМОС-БАНК» (ОАО)
|
|
19
|
ОАО АКБ «Связь-Банк»
|
|
20
|
ОАО «Нордеа Банк»
|
|
ПОДПИСИ СТОРОН:
Заказчик:
_______________________
МП
С бланком типовой формы ознакомлены:
Генеральный директор
АО «Транснефть-Верхняя Волга»
______________/Ю.Л. Левин/
МП
|
Подрядчик:
_____________________________
МП
Генеральный директор
ОАО «Институт «Нефтегазпроект»
__________________/И.О.Степанов /
МП
|
Приложение № 25
к Договору подряда №44/ПИР/ТВВ/НГП от 22.10.2015
(Типовая форма)
Список субподрядчиков
по Объекту «Замена участка МН Сургут-Полоцк, Ду1000, ПП р.Рутка, 1898 км»,
лот № _________
|
|
|
|
Наименование организации
|
Состав и вид выполняемых работ
|
Стоимость работ, передаваемых на субподряд, в % от цены договора
|
не привлекаются
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заказчик
|
|
Подрядчик
|
Наименование Заказчика
|
|
Наименование Подрядчика
|
|
|
|
___________________________
________________/__________
(подпись) (расшифровка подписи)
|
|
_________________________________
________________/________________
(подпись) (расшифровка подписи)
|
|
|
| |
