8.1 Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования для выполнения Работ, и результатов Работ, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц и обязуется возместить Заказчику любые им понесенные в связи с этим убытки в полном объеме.
8.2 В случае, если до передачи результатов Работ Заказчику по акту сдачи-приемки выполненных Работ, результаты Работ будут повреждены, утеряны или украдены, Подрядчик должен будет за свой счет, до 01 декабря 2016 года, выполнить все действия, направленные на повторное выполнение указанных работ и передачу их Результатов Заказчику. Если повторное выполнение Работ будет невозможным и, в результате этого, Заказчик не получит Данные в полном объеме до 20 января 2017 года. Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.
8.3 Стороны согласились с тем, что ответственность за выбросы и загрязнение окружающей среды, установленные действующим законодательством РФ, распределяются следующим образом:
Подрядчик несет всю ответственность перед контролирующими органами и обязанность по очистке и сбору выбросов или загрязнений, появившихся на поверхности воды вследствие проливов топлива, смазок, машинных масел, бурового раствора на водной основе, красок, растворителей и мусора (в том числе бытового), принадлежащих Подрядчику или непосредственно связанных с оборудованием или устройствами Подрядчика, а также связанных с непосредственным выполнением Подрядчиком работ по Договору;
Заказчик несет ответственность перед контролирующими органами и обязанность по очистке, сбору и удалению в отношении всех других выбросов и загрязнений, произведенных по вине Заказчика, и появившихся в период действия настоящего Договора или в связи с ним.
8.4 Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за все возможные нарушения Подрядчиком требований и правил, установленных в РФ в области мореплавания и обязуется возместить Заказчику в полном объеме любые понесенные в связи с этим убытки, а так же компенсировать и принять на себя любые требования третьих лиц, заявленные в связи с такими нарушениями непосредственно Заказчику.
8.5 Стороны имеют право передавать права и обязательства по Договору третьим лицам только с согласия другой Стороны.
8.6 В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных Работ по настоящему Договору Подрядчик имеет право потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от суммы просроченного платежа.
8.7 Подрядчик уведомляет Заказчика о дате предполагаемого выхода судна на участок исследований не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до начала выполнения этапа № 2 Работ,. В случае отклонения в подаче судна Подрядчиком от сообщённой им ранее даты более чем на 5 (пять) дней, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все расходы, связанные с простоем уполномоченных представителей Заказчика (наблюдателей за контролем качества работ, охране труда, наблюдателей за морскими млекопитающими), задействованных Заказчиком для контроля и осуществления выполняемых Подрядчиком Работ, а также по требованию Заказчика возместить все иные понесенные в связи с этим убытки.
8.8. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения этапов Работ по сравнению с тем, как они определены в Календарном плане (Договоре), Заказчик вправе по каждому факту подобного нарушения потребовать от Подрядчика выплаты неустойки в виде пени из расчета:
- при задержке сдачи Работ на срок до 15 (пятнадцати) календарных дней - 0,05% от фактической стоимости не своевременно выполненных Работ за каждый день просрочки;
- при задержке сдачи Работ на срок от 15 (пятнадцати) до 30 (тридцати) календарных дней - 0,1% от фактической стоимости не своевременно выполненных Работ за каждый день просрочки;
- при задержке сдачи Работ на срок от 30 (тридцати) календарных дней и свыше - 0,15% от фактической стоимости не своевременно выполненных Работ за каждый день просрочки.
8.9 В случае привлечения Подрядчиком Субподрядчиков (Субисполнителей) без предварительного письменного согласия Заказчика, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 300 000 (триста тысяч) рублей.
8.10. В случае непредоставления или предоставления не в полном объеме Подрядчиком информации Заказчику, предоставление которой предусмотрено пп. 9.2 – 9.3 настоящего Договора Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей, а также возместить причиненные Заказчику убытки, в том числе суммы уплаченных Заказчиком штрафов в связи с непредоставлением Заказчиком информации о договорах с субподрядчиками
8.11. Если иное не оговорено в настоящем Договоре, уплата неустойки не освобождает Сторону, допустившую неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора от возмещения убытков, а также исполнения иных принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
8.12. В случаях предъявления Заказчику и (или) взыскания убытков/ущерба/штрафных санкций с него третьими лицами (в т.ч. компетентными органами) в случаях, за которые несет ответственность Подрядчик (в частности предусмотренных в Договоре) и иных случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством РФ, Подрядчик обязан немедленно по требованию Заказчика избавить, защитить его от упомянутых требований, возместить все взысканные суммы Заказчику и освободить его от обязанностей в отношении и применительно ко всем искам/претензиям, убыткам, ущербу, затратам (включая затраты на юридическое обеспечение), расходам и обязательствам в отношении упомянутых требований третьих лиц.
8.13 В случае неполучения Подрядчиком до начала полевых работ пакета необходимых для производства Работ по настоящему Договору согласований, разрешений и экспертиз, Заказчик имеет право в целях соблюдения условий Лицензий и требований действующего законодательства РФ потребовать от Подрядчика приостановить Работы по Договору до получения упомянутых документов и потребовать от Подрядчика возмещение в полном объеме всех убытков, связанных с такой приостановкой Работ. В случае если упомянутая задержка в получении пакета необходимых документов будет длиться более 15 (пятнадцати) дней, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке и потребовать от Подрядчика компенсации в полном объеме всех понесенных в связи с этим убытков.
8.14 Стороны освобождаются от выполнения условий настоящего Договора в случае невозможности их выполнения вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора) на срок их действия. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана в трехдневный срок в письменной форме известить об этом другую Сторону. Факт наступления таких обстоятельств должен быть подтвержден соответствующим свидетельством компетентного государственного органа или соответствующей Торгово-промышленной палаты.
В случае, если Сторона, выполнению обязательств которой препятствуют форс-мажорные обстоятельства, не известит другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в 3-дневный срок, то такая Сторона теряет право ссылаться на указанные обстоятельства как форс-мажорные.
8.15 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим договором, будут разрешаться путём переговоров между Сторонами. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. Ни одна из сторон данного Договора не имеет право на приостановку выполнения своих обязательств по Договору, по причине направления спора для разбирательства в арбитражный суд.
8.16. В случае отказа Подрядчика от предоставления Информации, согласно Главе 12 настоящего Договора, фактического непредставления такой Информации, предоставления Информации с нарушением сроков, установленных в настоящем Договоре, или предоставления недостоверной Информации Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.
8.17. В случае предоставления Подрядчиком Информации не в полном объеме (т.е. непредставление какой-либо информации указанной в форме Приложения №7 к настоящему Договору) Заказчик направляет Подрядчику повторный запрос о предоставлении Информации по форме Приложения №7 к настоящему Договору, дополненной отсутствующей информацией с указанием сроков ее предоставления. В случае повторного непредставления Подрядчиком такой информации, нарушения сроков ее предоставления, а также предоставления недостоверной информации, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления Подрядчику письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения такой информации от Подрядчика.
8.18 В иных случаях, не предусмотренных Договором, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. ПРИВЛЕЧЕНИЕ СУБПОДРЯДЧИКОВ/СУБИСПОЛНИТЕЛЕЙ
9.1. Список Субподрядчиков (Субисполнителей), согласованных на момент заключения настоящего Договора, а также состав и объем предоставляемых ими работ и услуг указан в приложении № __ к настоящему Договору. Для привлечения дополнительных Субподрядчиков (Субисполнителей), Подрядчику необходимо выполнить требование, указанное в п. 9.2. настоящего Договора.
9.2. Подрядчик вправе привлекать для выполнения работ Субподрядчиков (Субисполнителей) только при условии получения предварительного письменного согласия Заказчика на привлечение конкретного Субподрядчика (Субисполнителя) для выполнения Работ.
При привлечении Субподрядчиков (Субисполнителей) Подрядчик предоставляет Заказчику информацию о договоре с Субподрядчиком/Субисполнителем в течение 2 дней с момента его заключения и в объеме, предусмотренном Приказом Минфина России от 29.12.2014 № 173н «О порядке формирования информации и документов, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки».
В случае если привлекаемые Субподрядчики (Субисполнители) относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства Подрядчик вместе с информацией, указанной в настоящем пункте, предоставляет Заказчику декларацию о соответствии привлекаемого Субподрядчика (Субисполнителя) критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», форма которой установлена Положением Заказчика «О закупке товаров, работ, услуг».
9.3. При этом Подрядчик обязуется представить Заказчику копии всех необходимых лицензий, допусков и разрешений Субподрядчиков (Субисполнителей), до их привлечения к Работе по настоящему Договору.
9.4. Подрядчик во всех случаях несет перед Заказчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиком как за свои собственные действия.
9.5. Подрядчик обязан включить в заключаемые с Субподрядчиками (Субисполнителями) договоры условия, предусмотренные статьями 11, 12 настоящего Договора, и осуществлять контроль их исполнения. Подрядчик обязан в течение 2 дней с момента заключения предоставить копии договоров, а также всех дополнительных соглашений к ним, заключенных им с такими Субподрядчиками (Субисполнителями) и, в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в договор с Субподрядчиком (Субисполнителем) соответствующих изменений.
|
