5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1 Если при оказании услуг по Договору Субподрядчику причинены убытки в результате повреждения имущества Субподрядчика и имущества третьих лиц, за которое отвечает Субподрядчик, по вине Генерального подрядчика, Генеральный подрядчик обязан возместить Субподрядчику реальный ущерб.
5.2 В случае повреждения высоковольтных линий электропередач, либо повреждение линии электропередач Субподрядчиком (с обрывом ЛЭП) происшедших на объекте проведения работ по вине Субподрядчика, Субподрядчик должен заплатить Генеральному подрядчику штраф в размере 1000 000 (Один миллион) руб., при повторном случае 2 000 000 (Два миллиона) руб., с последующем расторжением настоящего договора без компенсации убытков Субподрядчика.
В случае, если на объекте проведения работ произошло замыкание линий электропередач по вине Субподрядчика, либо повреждение других энергетических конструкции без обрыва ЛЭП, слом опоры, механическое повреждение трубопроводов, пропарочных стояков и подземных коммуникаций, повлекших отключение электроэнергии Субподрядчик выплачивает штраф в размере 200 000 (Двести тысяч) руб.»
5.3 Уплата Сторонами убытков, штрафов и пеней не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре как при их исполнении ненадлежащим образом, так и при их неисполнении.
5.4 Субподрядчик несет ответственность за сохранность буровой установки и бригадного хозяйства Генерального подрядчика, иного имущества Генерального подрядчика и третьих лиц при выполнении работ. Поврежденное имущество восстанавливается Субподрядчиком в согласованный Сторонами срок, а если срок не согласован, либо повреждения не устранены в согласованный срок – Субподрядчик возмещает расходы Генерального подрядчика на устранение повреждений. Кроме того, Субподрядчик обязан по требованию Генерального подрядчика вместо устранения повреждений возместить полную стоимость имущества (включая его доставку на место нахождения поврежденного имущества), при этом после выплаты право собственности на поврежденное имущество переходит к Субподрядчику. Стоимость имущества определяется как рыночная стоимость независимым оценщиком, либо соглашением сторон (в том числе может быть предусмотрена настоящим Договором). Выбор порядка определения стоимости осуществляется Генеральным подрядчиком.
5.5 За просрочку оплаты оказанных услуг Генеральный подрядчик по требованию Субподрядчика уплачивает ему проценты за пользование денежными средствами, но не более 5 % от суммы задолжности.
5.6 За нарушение сроков монтажа Субподрядчик по требованию Генерального подрядчика уплачивает не менее 100 000 рублей за каждый день просрочки.
5.7 За просрочку выполнения любого срока выполнения работ (кроме предусмотренного п. 5.6 настоящего договора) Субподрядчик по требованию Генерального подрядчика уплачивает ему неустойку в размере 0,3% от суммы договора за каждый день просрочки.
5.8 Взыскание любых неустоек, штрафов, пеней, процентов, предусмотренных законодательством РФ и/или настоящим Договором за нарушение любого обязательства, вытекающего из настоящего Договора, а также возмещение убытков не освобождает Сторону, нарушившую обязательство, от исполнения обязательства в натуре, как в случае ненадлежащего исполнения обязательства, так и в случае его не исполнения.
6. КОНФЕДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1 При исполнении своих обязательств по настоящему договору каждая из сторон в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором, может передать информацию, составляющую коммерческую тайну, либо персональные данные физических лиц (далее - Информация), другой стороне (далее – Получающая сторона), а Получающая сторона обязана использовать полученную Информацию в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
|
6.2 Информация стороны (далее – Раскрывающая сторона), может быть предоставлена Получающей стороне, уполномоченным ею лицам в устной форме, или путем предоставления доступа к документам, содержащим Информацию, или путем передачи документов, содержащих Информацию, либо путем передачи Информации или предоставления доступа к Информации в электронной форме.
|
6.3 По каждому факту предоставления доступа к документам, содержащим Информацию, стороне сторонами непосредственно после предоставления доступа к документам, содержащим Информацию, или передачи документов, содержащих Информацию должен подписываться Акт в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон). По каждому факту предоставления Информации в устной форме должен подписываться Протокол встречи.
|
6.4 Вся Информация, составляющая коммерческую тайну, передаваемая в письменной форме, должна быть помечена грифом «Коммерческая тайна» с указанием Раскрывающей стороны (ее реквизитов).
|
6.5 В случае, если в составе передаваемой Информации содержится информация, составляющая коммерческую тайну третьих лиц, либо персональные данные физических лиц, Раскрывающая сторона гарантирует Получающей стороне что она обладает необходимыми правами на передачу такой Информации и обязуется обеспечить соблюдение прав третьих лиц, а также соблюсти все требования применимого права, необходимые для правомерной передачи такой Информации Получающей стороне по настоящему договору.
|
6.6 В отношении передаваемой Информации, составляющей коммерческую тайну, Раскрывающая сторона предоставляет на срок действия настоящего договора Получающей стороне неисключительное право использования такой Информации в целях и пределах, необходимых для исполнения Получающей стороной своих обязательств по настоящему договору, с ограничениями, установленными настоящим договором.
|
6.7 Информация, составляющая персональные данные физических лиц, может использоваться Получающей стороной исключительно для исполнения своих обязательств по настоящему договору.
|
6.8 Получающая сторона должна обеспечить соблюдение режима конфиденциальности в отношении Информации, не разглашать, не копировать, не воспроизводить и не передавать Информацию любому третьему лицу, а также не использовать Информацию иным образом в целях, отличных от предусмотренных настоящим договором, в том числе предпринять необходимые организационные и технические меры, обеспечивающие защиту Информации от неправомерного или случайного доступа к ней, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий.
|
6.9 Получающая сторона имеет право передать Информацию третьим лицам при условии предварительного письменного согласия на это Раскрывающей стороны. За действия третьих лиц по соблюдению режима коммерческой тайны либо конфиденциальности персональных данных в отношении Информации отвечает Получающая сторона.
|
6.10 Получающая сторона вправе предоставить органам государственной власти соответствующего государства Информацию без предварительного письменного согласия Раскрывающей стороны Информации только в случаях, когда это прямо предусмотрено законодательством соответствующего государства, в отношении этих органов. В таких случаях Получающая сторона обязана:
- предпринять все разумные усилия для уведомления Раскрывающей стороны до момента раскрытия такой Информации о предполагаемой форме, сроке, характере и цели такого раскрытия, или (если это невозможно) уведомить Раскрывающую сторону обо всех обстоятельствах такого раскрытия незамедлительно после такого раскрытия;
- не позднее дня, следующего за днем получения Получающей стороной от органов государственной власти соответствующего государства, запроса (требования), в том числе устного, о предоставлении Информации, предоставить полную информацию об этом запросе (требовании), в том числе его копию, Раскрывающей стороне;
- не позднее дня, следующего за днем предоставления Получающей стороной органам государственной власти соответствующего государства Информации предоставить Раскрывающей стороне полный перечень Информации, предоставленной этим органам государственной власти.
|
6.11 Требования настоящего договора в отношении Информации, составляющей коммерческую тайну, прекращают действовать:
- через 5 (пять) лет со дня подписания уполномоченными представителями сторон последнего Акта или Протокола встречи по отношению ко всем подписанным сторонами соответственно Актам или Протоколам встреч;
- по заключении сторонами соглашения, содержащего положения, заменяющие положения настоящего договора в отношении Информации; или
- по письменному согласованию сторон.
|
6.12 Требования настоящего договора в отношении соблюдения режима конфиденциальности Информации, составляющей персональные данные, действуют бессрочно.
|
6.13 Получающая сторона обязана в течение 5 (пяти) календарных дней со дня прекращения действия, в том числе расторжения, по какой-либо причине настоящего договора, или при получении в любое время письменного запроса Раскрывающей стороны; или принятия решения о реорганизации или ликвидации Раскрывающей стороны уничтожить или передать Раскрывающей стороне все имеющиеся у Получающей стороны документы или любые другие материалы, содержащие Информацию, в том числе копии таких материалов и удалить Информацию из любых носителей данных, в том числе компьютеров или другой аппаратуры, содержащей Информацию.
|
6.14 Раскрывающая сторона имеет право получить документальное подтверждение уничтожения Информации, надлежащим образом заверенное уполномоченным лицом Получающей стороны, контролирующим этот процесс.
|
7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
|
7.1 Генеральный подрядчик вправе расторгнуть договор в целом или в любой его части (в том числе в конкретной части наряда-заказа) посредством направления Уведомления о расторжении, как это предусмотрено в настоящем договоре, по любой из нижеследующих причин или по всем этим причинам одновременно:
|
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договора, всегда с учетом положений Статьи «Ответственность»;
|
в случае возбуждения процедуры банкротства в отношении Субподрядчика или заключения Субподрядчиком мирового соглашения с кредиторами или принятии решения уполномоченным государственным органом о ликвидации Субподрядчика или (за исключением случаев слияния и реструктуризации) принятия решения о добровольной ликвидации Субподрядчика, или в случае аналогичных действий или обстоятельств, предусмотренных применимым правом;
|
c) по усмотрению Генерального подрядчика.
|
7.2 Договор считается расторгнутым с даты получения Субподрядчиком Уведомления либо с более поздней даты, указанной в уведомлении как дата расторжения договора Исключение составляет расторжение договора в соответствии с п.7.1. (с). В этом случае Генеральный подрядчик обязан уведомить Субподрядчика о расторжении договора не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты расторжения. Договор в этом случае будет считаться расторгнутым с даты указанной в уведомлении, но в любом случае не ранее, чем через 30 (тридцать) дней с даты получения Субподрядчиком уведомления.
С даты расторжения договора Субподрядчик незамедлительно:
|
a) прекращает работы и удаляет свое оборудование с места проведения работ после приведения скважины в безопасное состояние, позволяющее продолжить безаварийную работу (при необходимости), как указано в таком Уведомлении о расторжении;
|
b) предоставляет генеральному подрядчику или назначенному ею лицу полное право доступа для приемки работ или соответствующей их части;
|
c) по требованию Генерального подрядчика осуществляет в пользу Генерального подрядчика уступку прав и обязанностей по договорам, заключенным с субподрядчиками в связи с исполнением настоящего договора, при наличии согласия субподрядчиков.
|
7.3 В случае расторжения настоящего договора, на основании пункта 7.1(c), Субподрядчик имеет право на оплату согласно условиям настоящего договора за работы, выполненные и принятые до фактической даты расторжения договора, наряду с другими платежами и сборами, указанными в настоящем договоре, или такими обоснованными затратами, как это будет согласовано сторонами при расторжении договора.
|
7.4 В случае расторжения договора в соответствии с пунктами 7.1 a) и b) следующие условия вступают в силу:
a) Генеральный подрядчик выплачивает Субподрядчику денежные средства за работы, фактически выполненные и принятые до даты получения Уведомления, с учетом любых взаимозачетов, предусмотренных положениями настоящего договора.
|
8. ПРОВЕРКА ХОДА И КАЧЕСТВА РАБОТ, А ТАКЖЕ ЗАТРАТ СУБПОДРЯДЧИКА
|
8.1 Генеральный подрядчик вправе в любое время проверять и контролировать ход и качество работ, выполняемых Субподрядчиком, сроки выполнения работ, качество материалов и оборудования, квалификацию специалистов, правильность использования материалов и/или оборудования Генерального подрядчика и т.п. При этом не обнаружение в процессе проверки отступлений от условий договора или иных недостатков не освобождают Субподрядчика от каких-либо обязательств по договору и не лишают Генерального подрядчика права в дальнейшем предъявить требования в отношении сроков, объемов и качества выполненных работ. В случае обнаружения Генеральным подрядчиком отступлений от условий настоящего договора, которые могут ухудшить качество работ или иные недостатки, Генеральный подрядчик обязан заявить о выявленных недостатках Субподрядчику не позднее 2 рабочих дней с момента выявления.
|
8.2 Субподрядчик обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей Генерального подрядчика ко всем объектам, на которых выполняются работы, а так же к местам хранения материалов и оборудования, используемых для выполнения работ.
|
8.3 Субподрядчик обязуется не позднее 2 (двух) дней с момента получения соответствующего запроса информировать Генерального подрядчика о ходе выполнения работ, а также предоставлять необходимую документацию, подтверждающую объем и качество выполненных работ, а также объем и качество использованных материалов.
|
8.4 В случае нарушения Субподрядчиком условий настоящего договора, ненадлежащего выполнения работ, а также в случаях обнаружения Генеральным подрядчиком факта завышения Субподрядчиком в предоставленных документах объемов выполненных работ и/или стоимости материалов Генеральный подрядчик может принять решение о проведении служебной проверки, о начале которой Генеральный подрядчик должен уведомить Субподрядчика в письменном виде. Срок проведения служебной проверки не может превышать 10 рабочих дней, кроме случаев привлечения независимых экспертных организаций. Служебная проверка проводится Комиссией, сформированной Генеральным подрядчиком. Субподрядчик имеет право представить своего представителя для участия в работе Комиссии.
Указанный в настоящем пункте порядок применяется как в случае выявления Генеральным подрядчиком вышеуказанных фактов до момента подписания Акта приемки работ, так и после подписания данного Акта в течение 12 месяцев. При этом непредставление Субподрядчиком своего представителя для участия в работе Комиссии не влияет на достоверность выводов, сделанных Комиссией.
Сроки выполнения обязательств Генеральный подрядчик по подписанию актов приемки и/или оплаты выполненных работ в отношении работ, ставших предметом служебной проверки, продлеваются на срок до окончания проведения служебной проверки и устранения Субподрядчиком обнаруженных нарушений.
|
8.5 В случае выявления Комиссией и отражения в акте Комиссии указанных выше фактов Генеральный подрядчик имеет право осуществить следующие действия:
представить мотивированный отказ от подписания акта приемки работ в порядке, предусмотренном настоящим договором;
потребовать устранения выявленных недостатков;
потребовать представления исправленных документов с указанием фактических объемов выполненных работ и стоимости материалов соответствующих выводам, сделанным в акте Комиссии;
потребовать устранения недостатков в выполненных работах;
потребовать представления исправленных документов с указанием фактических объемов выполненных работ и стоимости материалов, соответствующих выводам, сделанным в акте Комиссии (включая подписанный со стороны Субподрядчика акт приемки работ, счет-фактуру и т.д.);
потребовать возврата излишне уплаченных денежных средств, указанных в акте Комиссии.
В случае получения от Генерального подрядчика указанных выше требований, Субподрядчик обязуется выполнить их в сроки, установленные Генеральным подрядчиком.
|
|
АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
|
|
9.1 При исполнении своих обязательств по настоящему договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
|
|
9.2 При исполнение своих обязательств по настоящему договору, стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
|
|
В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статье, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
|
|
В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым правом, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого права и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящей Статьей действий и/или неполучения другой стороной в установленный настоящим договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное Уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий договор в соответствии с положениями настоящей Статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
|
|
|
|
ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
|
|
10.1 Действительность, толкование, интерпретация и исполнение договора регулируются законодательством РФ.
10.2 При возникновении споров, требований и (или) претензий по вопросам, предусмотренным настоящим договором или в связи с ним, стороны обязуются предпринять все возможные и разумные меры по урегулированию их путем переговоров, соблюдение претензионного (досудебного) порядка рассмотрения спора является обязательным для сторон.
В случае если спор, требование и (или) претензия не будут разрешены путем переговоров в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня направления претензии, любая из сторон вправе обратиться в суд.
10.3 Все неразрешенные споры, требования и (или) претензии, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, включая разногласия в отношении его существования, действительности, исполнения или прекращения, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москва в соответствии с применимым правом.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СУБПОДРЯДЧИКА В ОБЛАСТИ ОТ, ПБ И ООС
|
11.1 В ходе выполнения работ по договору Субподрядчик обязуется:
|
11.1.1 Соблюдать нормы действующего законодательства Российской Федерации, включая законодательство о недрах, об охране окружающей среды, о промышленной и пожарной безопасности, о природных и минеральных ресурсах, иные законы и нормативные акты, действующие на территории выполнения работ;
|
11.1.2 Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, по пожарной безопасности объекта, на котором выполняются работы;
|
11.1.3 Субподрядчик обязуется соблюдать требования Генерального подрядчика в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды.
В случае нарушения указанных требований Генеральный подрядчик имеет право применить штрафные санкции, в размере 50 000 руб. за каждый случай.
|
11.1.4 Соблюдать требования к оборудованию, используемому в ходе выполнения работ по настоящему договору и его эксплуатации, установленные действующим законодательством РФ.
|
11.1.5 Организовать работу по безопасности дорожного движения на объекте выполнения работ в соответствии с требованиями Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196 ФЗ «О безопасности дорожного движения» и других нормативных правовых актов Российской Федерации. Субподрядчик обязуется также осуществлять контроль за соблюдением водителями Субподрядчика и третьих лиц, привлеченных Субподрядчиком, Правил дорожного движения. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия с участием работников Генерального подрядчика или, при котором пострадали работники Генерального подрядчика, незамедлительно извещать Генерального подрядчика в письменной форме. При наличии вины Субподрядчика или третьих лиц, привлекаемых Субподрядчиком, в дорожно-транспортном происшествии, результатом которого явилась травма или смерть работников Генерального подрядчика, Генеральный подрядчик вправе предъявить Субподрядчику штраф в размере 100 000 рублей.
|
11.1.6 Незамедлительно информировать Генерального подрядчика обо всех происшествиях (в том числе инцидентах, авариях и несчастных случаях), произошедших при выполнении обязательств по настоящему договору или в связи с ним, организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями Генерального подрядчика. Расследование причин аварий, инцидентов и несчастных случаев осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и внутренними нормативными документами Генерального подрядчика, комиссией с обязательным участием представителей Генерального подрядчика, Субподрядчика и привлекаемых Субподрядчиком третьих лиц, а также представителей уполномоченных государственных органов в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. Отказ от участия в комиссии не допускается.
11.1.7 Незамедлительно информировать Генерального подрядчика обо всех обнаруженных фактах и признаках происшествий (в том числе отказов, инцидентов, аварий, несчастных случаев, разливов нефти (пластовых, подтоварных вод), пожаров и т.д.) и других обстоятельствах, которые могут иметь значение для обеспечения ОТ, ПБ и ООС, даже если такие обстоятельства не связаны с выполнением обязательств по настоящему договору, но обнаружены на объектах Генерального подрядчика или в непосредственной близости от них.
Информирование должно осуществляться по следующему телефону: 8 (3532) 73-41-54.
Под происшествием в настоящем пункте понимается любое незапланированное событие, случившееся в производственной среде Генерального подрядчика и/или Субподрядчика, которое привело или могло привести к несчастному случаю на производстве, аварии, инциденту, пожару, дорожно-транспортному происшествию, негативному воздействию на окружающую среду, или любому иному событию, связанному с промышленной безопасностью, охраной труда, охраной окружающей среды.
|
11.1.8 В случае привлечения Субподрядчиком с письменного согласия Генерального подрядчика, в порядке, установленном настоящим договором, третьих лиц, Субподрядчик обязан включить в заключаемые с ними договоры субподряда условия, предусмотренные настоящей Статьей, и осуществлять контроль их исполнения. По требованию Генерального подрядчика субподрядчик обязан предоставить копии договоров, заключенных им с третьими лицами и, в случае наличия у Генерального подрядчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в договор соответствующих изменений.
|
11.1.9 Субподрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при выполнении работ нарушения природоохранного, водного, земельного, лесного законодательства, законодательства в области пожарной безопасности, промышленной безопасности, охраны труда, охраны атмосферного воздуха и т.д., включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда. В случае если Генеральный подрядчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Субподрядчика, последний обязуется возместить Генеральному подрядчику все причиненные этим убытки.
|
11.1.10 При наличии вины Субподрядчика за аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие в процессе работы, Субподрядчик обязуется возместить Генеральному подрядчику причиненные убытки.
|
11.1.11 Генеральный подрядчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника Субподрядчика или третьего лица, привлеченного Субподрядчиком, не по вине Генерального подрядчика, а также в случае нарушения ими правил техники безопасности или промышленной санитарии.
|
11.1.12 Генеральный подрядчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Субподрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Субподрядчиком, положений настоящей Статьи договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Генерального подрядчика, субподрядчика, третьих лиц, привлекаемых Субподрядчиком. В случае отказа Субподрядчика, третьих лиц, привлекаемых Субподрядчиком, от подписания такого акта, он оформляется Генеральным подрядчиком в одностороннем порядке.
|
Антиалкогольные требования
|
11.2.1 Субподрядчик обязан:
|
a) Перед началом рабочей смены и допуском работников к работе провести осмотр работников, при необходимости провести освидетельствование (медицинский осмотр) на предмет отсутствия алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
|
b) Не допускать к работе (отстранить от работы) работников Субподрядчика (а в случае привлечения субподрядных организаций и работников субподрядчика), появившихся на месте проведения работ в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
|
c) Не допускать пронос работниками Субподрядчика и нахождение у них на месте проведения работ веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением веществ, необходимых Субподрядчику для осуществления производственной деятельности на месте проведения работ (далее – «Разрешенные вещества»).
|
d) В целях обеспечения контроля за указанными ограничениями Генеральный подрядчик имеет право производить проверки и досмотр всех транспортных средств, вещей и материалов, доставляемых на место проведения работ. Если в результате подобного досмотра будут обнаружены указанные запрещенные вещества, то транспортное средство не допускается на место проведения работ, работник (и) Субподрядчика не допускается на рабочее место.
|
e) Фиксация факта появления работника на месте проведения работ в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории места проведения работ веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, может осуществляться любым из ниже перечисленных способов:
медицинским осмотром или освидетельствованием;
актами, составленными работниками Генерального подрядчика и/или Субподрядчика;
письменными объяснениями работников Генерального подрядчика и/или Субподрядчика (субподрядчика);
другими способами.
|
11.2.2 В случае возникновения у Генерального подрядчика подозрения о наличии на месте проведения работ работников Субподрядчика в состоянии опьянения, Субподрядчик обязан по требованию Генерального заказчика незамедлительно отстранить от работы этих работников.
|
11.2.3 Генеральный подрядчик имеет право в любое время проверять исполнение Субподрядчиком обязанностей, предусмотренных Статьей «Антиалкогольные требования».
|
|
| |
