Подрядчик обязан нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее выполнение работ по настоящему договору привлечёнными субподрядными организациями, за координацию их деятельности.
Не менее чем за 3 (три) рабочих дня до начала строительных работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику:
- копию приказа Подрядчика о назначении ответственного производителя работ - должностного лица, отвечающего за выполнение и качество работ;
- списочный состав работников подрядной и субподрядных организаций, привлекаемых к выполнению работ по настоящему договору с указанием полных паспортных данных, даты и места рождения, адреса и даты регистрации в письменном и электронном виде. Указанный персонал, перед началом работ обязан пройти у Заказчика инструктаж; оформить акт-допуск на производство работ на территории предприятия, установленной СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» (при выполнении данного пункта договора необходимо соблюдение положений 152-ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных данных»);
- проект производства работ согласовать с Заказчиком;
- документы по результатам выполнения Подрядчиком входного контроля технической документации, предоставленной Заказчиком.
Подрядчик обязан производить геодезический контроль и выполнять исполнительные съемки в процессе производства работ, нести ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соотнесенности, указанных в технической документации;
Подрядчик обязан осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектом организации строительства (далее – «ПОС»);
Подрядчик обязан обеспечить в ходе производства работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по охране труда и технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить освещение, в случаях, предусмотренных ПОС;
Подрядчик обязан согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке, определить порядок согласованных действий на территории действующих производственных объектов с администрацией Заказчика;
Подрядчик обязан обеспечить безопасность работ для окружающей природной среды, обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории, в соответствии с требованиями Заказчика;
Подрядчик обязан организовать и содержать площадки временного хранения отходов производства и потребления (далее ОПП) в местах по согласованию с Заказчиком, следить за не превышением установленных лимитов накопления ОПП на площадках, осуществлять своевременную перевозку и захоронение или утилизацию ОПП; осуществлять передачу ОПП, образующихся в результате производства работ при демонтаже оборудования, металлоконструкций, на вторичную переработку Заказчику. Отходы, образующиеся при демонтаже оборудования, металлоконструкций, сооружений, частичного или полного удаления изоляции (обмуровки), перегородок, перекрытий или иных конструкций, сооружений и пр., являются собственностью Заказчика. Вести учет ОПП, образовавшихся при производстве работ, с указанием наименования и фактических объемов ОПП. Подрядчик несет ответственность за ОПП в процессе образования, хранения и вывоза данных отходов на захоронение или утилизацию, до места сбора ОПП;
Подрядчик обязуется осуществлять плату за негативное воздействие на окружающую среду, оказываемое им в результате производимых работ на данном объекте, в соответствии с природоохранным законодательством РФ;
Подрядчик обязан осуществлять строительный контроль при осуществлении строительства в соответствии с действующим законодательством и в объеме настоящего договора; с момента начала работ и до их завершения вести исполнительно-техническую документацию в соответствии с перечнем исполнительной документации (Приложение №5 к договору), с внесением ежемесячно данных о производстве строительных работ в общий и специальный журнал работ по формам, утвержденными Приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 №7 РД 11-05-2007, в том числе:
журнал сварочных работ;
журнал антикоррозионной защиты сварных соединений;
журнал замоноличивания монтажных стыков;
журнал бетонных работ;
журнал производства антикоррозионных работ;
и т.д.
Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем Заказчика;
Подрядчик обязан подтверждать результаты выполненных строительных работ на 25 (двадцать пятое) число отчетного месяца исполнительной документацией в объеме требований РД-11-02-2006, утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 №1128, «Акт приемки выполненных работ» (приложение №9), с оформлением обязательного приложения «Акта об оприходовании б/у материалов, запасных частей, лома цветных и черных металлов, полученных при выполнении демонтажных работ подрядным способом», с передачей в 3 (трех) экземплярах актов Заказчику.
В период приемки Заказчиком законченного строительством объекта, после окончательного завершения работ на объекте «________», Подрядчик назначает своего представителя, который от его имени в составе рабочей комиссии участвует в подписании «Акта приемки законченного строительством объекта» по типовой межотраслевой форме №КС-11 и «Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией» по форме №КС-14, утвержденных Постановлениями Госкомстата РФ от 11.11.1999 №100 и от 30.10.1997г. № 71а, в рамках выполненных по данному договору работ.
Подрядчик обязан известить Заказчика письменно за 3 (три) рабочих дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет, без изменения сроков выполнения работ по графику производства работ.
В случае неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок, Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.
Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний, приостановить работы при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы.
При этом Подрядчик при наступлении вышеуказанных чрезвычайных событий после незамедлительного уведомления Заказчика обязан принимать все возможные меры, направленные на ликвидацию последствий таких событий и предотвращение или минимизацию причиняемого ущерба объекту, вреда жизни и здоровью находящихся на объекте лиц.
Замечания, дефекты и недоделки, выявленные в ходе производства работ, устраняются Подрядчиком своими силами, без увеличения цены договора, и без продления сроков работ по договору.
Подрядчик обязан передать Заказчику не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до приемки выполненных работ на объекте исполнительную документацию (в соответствии с приложением №5 к договору) в объеме требований РД-11-02-2006, утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 №1128.
Подрядчик обязан вывезти в течение 3 (трех) рабочих дней со дня завершения работ за пределы площадки, принадлежащей Заказчику, строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, принадлежащие Подрядчику.
Подрядчик обязан выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего договора.
Подрядчик гарантирует соблюдение своим персоналом правил внутреннего трудового распорядка Заказчика, ПТЭ, требований пожарной безопасности (в том числе определение категорирования по взыровопожарной и пожарной опасности на территории строительной площадки и выделенных Подрядчику помещений), требований промышленной безопасности, правил техники безопасности, схемы маршрута безопасного движения персонала Казанской ТЭЦ-2, выполнение санитарно-гигиенических требований, соблюдение чистоты и порядка в предоставленных Заказчиком помещениях и на строительной площадке, а также установленного противопожарного режима на территории филиала ОАО «Генерирующая компания» _________ и требований «Инструкции о пропускном и внутри объектовом режимах в филиале ОАО «Генерирующая компания» _____________.
В целях исполнения обязанности налогоплательщика, предусмотренной ст.105.16 НК РФ, Подрядчик обязуется предоставить Заказчику соответствующую информацию в форме заполненной анкеты, направленной Заказчиком (Приложение №7 к договору). В случае неисполнения указанной обязанности, указания в анкете недостоверных сведений, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) руб., а также возмещает Заказчику налоговые санкции, начисленные налоговыми органами в соответствии со ст.129.3 НК РФ в связи с указанием недостоверных сведений в анкете.
Вариант 1 (в случае привлечения субподрядных организаций по результатам закупки)
В случае привлечения субподрядных организаций для исполнения настоящего договора, Подрядчик обязуется в договоре с привлекаемой субподрядной организацией включать условие выполнения работ собственными силами, т.е. без привлечения третьих лиц.
Вариант 2 (в случае выполнения всего объема работ подрядчиком по результатам закупки)
Привлечение субподрядных организаций не допускается.
Подрядчик обязуется обеспечить сохранность (в т.ч. от хищения) демонтируемых МТР и металлолома Заказчика на строительной площадке до момента сдачи на склад Заказчика с подписанием уполномоченными представителями Сторон акта приема-передачи демонтированных МТР и металлолома.
При выполнении работ по проектированию, строительству, реконструкции, техническому перевооружению, консервации, ликвидации опасного производственного объекта, Подрядчик или привлекаемая к выполнению данных работ субподрядная организация должен быть зарегистрирован в Приволжском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), на учете в котором состоит опасный производственный объект, на котором будут выполняться соответствующие работы. Подрядчик в течение 5-ти (пяти) дней после заключения настоящего договора обязан представить документ подтверждение о регистрации в Ростехнадзоре.
Подрядчик обязан обеспечить проведение экспертизы промышленной безопасности построенного участка тепловой сети силами специализированной организации, предоставить Заказчику заключение экспертизы промышленной безопасности, с указанием дат проведения следующей экспертизы промышленной безопасности и следующего технического освидетельствования, на бумажном носителе в 2 экземплярах и на электронном носителе.
ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
Для реализации настоящего договора Заказчик обязан:
Оказывать Подрядчику содействие в согласовании готовой проектной документации с согласовывающими органами, органами местного самоуправления при необходимости.
Предоставить Подрядчику в течении 10 (десяти) рабочих дней исходно-разрешительную документацию и исходные данные по перечню, определенному Заданием на проектирование, для выполнения работ.
Передать Подрядчику в течение 15 (пятнадцати) дней до начала производства работ, по акту (Приложение №12), подписанному Подрядчиком и Заказчиком, на период выполнения работ на объекте и до их завершения строительную площадку, пригодную для производства работ, с указанием в акте мест для складирования и хранения материалов и оборудования.
Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 2 и 9 настоящего договора.
Осуществлять строительный контроль при производстве работ на объекте капитального строительства.
Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего договора.
Заказчик обязан определить Подрядчику места временного хранения и лимиты накопления отходов производства и потребления.
Заказчик информирует Подрядчика о наличии подъездных путей и юридической ответственности за их эксплуатацию.
РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ
До момента приёмки Заказчиком объекта, Подрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.
После завершения работ на объекте и подписания актов приёмки выполненных работ, Заказчик принимает объект под свою охрану и несет риск возможного его повреждения или соответственно повреждения принятого объекта.
Использование Заказчиком для своих нужд или нужд эксплуатации объекта, выполнение работ на котором в целом не закончено, допускается после приемки объекта в установленном порядке.
Подрядчик не имеет права передавать объект, на котором осуществляются работы, а также объект после завершения на нем работ в соответствии с настоящим Договором, а также проектную документацию на выполнение работ, перечисленных в п.1.1. настоящего Договора, на объекте «_______)», третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.
С момента полной оплаты работ по разработке проектной документации, Подрядчик передает Заказчику исключительные права на использование проектной документации, разработанной им и его субподрядчиками по настоящему договору.
ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Охрану объекта до полного завершения работ, включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать временные сооружения, осуществляет Подрядчик.
Охрану находящихся на строительной площадке МТР осуществляет Подрядчик.
СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ
В сроки, установленные п.3 договора, Подрядчик передает уполномоченному представителю Заказчика проектную, рабочую и сметную документации:
- 4 экземпляра на бумажном носителе (2 экземпляра в сброшюрованном виде, 2 экземпляра - в папках отдельными чертежами);
- 1 экземпляр – в электронном виде, обеспечивающем возможность поиска и копирования произвольного формата текста, в том числе: проектную документацию - в формате Portable Document Format (PDF), рабочую документацию - в формате графического редактора АutoCAD или КОМПАС, сметную документацию в формате XML Document программного комплекса «ГРАНД-Смета» и в формате MS Excel).
При наличии замечаний Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения проектной, рабочей и сметной документации обязан направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки проектной, рабочей и сметной документации. Основаниями для отказа является несоответствие документации требованиям законодательства Российской Федерации, государственным стандартам, требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в п. 1.3 настоящего договора. В случае отказа Заказчика от приемки работ, Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения.
Для участия в составлении акта, согласования порядка и сроков устранения недостатков, Подрядчик обязан направить своего уполномоченного представителя не позднее 3 (трёх) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. В случае, если Подрядчик своевременно не направит своего уполномоченного представителя, Заказчик составляет и подписывает акт в одностороннем порядке.
После получения положительного заключения о проверке Заказчиком проектной и сметной документации Подрядчик направляет проектную документацию и результаты инженерных изысканий на государственную экспертизу (при условии её проведения).
После получения положительного заключения о проверке Заказчиком проектной и сметной документации, получения положительного заключения органов Государственной экспертизы (при условии её проведения) и/или положительного заключения негосударственной экспертизы (при условии её проведения), утверждения Заказчиком проектной документации, Стороны подписывают Акт сдачи-приемки выполненных работ по договору в течение 5 (пяти) рабочих дней.
Датой перехода к Заказчику права собственности на проектную документацию является дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных проектных работ по договору.
Сдача-приемка выполненных строительных работ осуществляется уполномоченными представителями Сторон за отчетный месяц на основании исполнительной документации, а также на основании фактически выполненных в соответствии с утвержденной Заказчиком проектно-сметной документации объемов работ, оформляется путем подписания «Акта о приемке выполненных работ» (приложение №9) и «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» (приложение №11).
Приемка законченного строительством объекта «______» осуществляется приемочной комиссией, создаваемой Заказчиком, включая Подрядчика, выполнявшего объем работ в рамках настоящего договора, органа местной власти и специализированных служб и составляет «Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией» по форме №КС-14, утвержденной Постановлением Госкомстат РФ от 11.11.1999 №100. «Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией» по форме №КС-14 утверждается после устранения Подрядчиком замечаний, выявленных в ходе приемки приемочной комиссией и подписанием членами комиссии указанного акта.
Заказчик назначает своего представителя на Объекте, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по «Акту приемки законченного строительством объекта» по типовой межотраслевой форме №КС-11 и №КС-14 «Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией».
Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.
В процессе приемки комиссией проверяется следующее:
- соответствие выполненных строительных работ проектно-сметной документации, стандартам, строительным нормам и правилам (в необходимых случаях производятся контрольные испытания конструкций);
- комплектность и достоверность исполнительной документации выполненным работам;
- подготовленность объектов к эксплуатации, включая выполнение мероприятий по обеспечению на них условий труда в соответствии с требованиями техники безопасности и производственной санитарии;
- работоспособность объекта в целом.
Подрядчик передает Заказчику за 7 (семь) рабочих дней до начала приемки объекта два экземпляра исполнительной документации и один экземпляр на электронном носителе, согласно принятому перечню.
Подрядчик организует и обеспечивает получение Заказчиком Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию. Стороны с участием органов власти и (или) местного самоуправления, уполномоченных этими органами организаций, органов государственного контроля (надзора) осуществляют завершающую оценку соответствия законченного строительством Объекта в форме приемки и ввода его в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса РФ. Состав участников, сроки и процедуры оценки соответствия обязательным требованиям определяются Нормативной документацией, в том числе территориальными и ведомственными актами, действующими на момент приемки на территории расположения Объекта.
При удовлетворительном результате приёмки подрядчик оформляет и передает Заказчику акт приемки законченного строительством объекта.
Заказчик в течении 10 (десяти) рабочих дней с даты получения акта приемки законченного строительством объекта обязан подписать его, а в случае обнаружения на объекте какого-либо дефекта (дефектов) Заказчик не обязан подписывать акт приемки законченного строительством объекта, но обязан в течении 10 (десяти) рабочих дней с даты получения акта приемки законченного строительством объекта направить подрядчику соответствующее уведомление с обоснованием причин и указанием дефектов на объекте.
Подрядчик обязан незамедлительно устранить любые такие дефекты и предъявить объект к приемке в порядке предусмотренный настоящим пунктом.
Подписание «Акта о приемке выполненных работ» является юридически значимым действием, свидетельствующим о том, что стороны в соответствии с действующим законом и договором подряда осуществили сдачу-приемку выполненных работ, что означает осмотр результатов, проверку изложенных в актах видов, объемов работ, примененных расценок, соответствия работ условиям договора и требованиям, предъявленным к работам нормативно-правовыми актами.
ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО ВЫПОЛНЕНЫМ РАБОТАМ
Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по договору.
Подрядчик гарантирует достижение данным объектом строительства, указанных в разработанной проектной документации показателей и возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, указанного в п. 10.3, и несет ответственность за отступление от них.
Гарантийный срок на выполненные работы составляет ____________ месяца (определяется по результатам закупки, но не менее 24 месяцев) со дня подписания сторонами «Акта приёмки законченного строительством объекта приемочной комиссией» по форме №КС-14.
Подрядчик гарантирует качество МТР по настоящему договору в течение гарантийного срока, установленного в стандартах, технических условиях, паспортах изделия и т.д. В случае обнаружения дефектов МТР, на который установлен гарантийный срок, этот срок продлевается на время, в течение которого МТР не использовался из-за обнаруженных дефектов. При замене изделия в целом гарантийный срок исчисляется заново со дня замены.
Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, возникшие по вине Подрядчика, не в следствие нарушений правил эксплуатации объекта Заказчиком, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х (трех) рабочих со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.
При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, а равно не прибытие в двухдневный срок представителя Подрядчика, Заказчик составляет акт в одностороннем порядке.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗАКАЗЧИКА
Заказчик осуществляет строительный контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством применяемых материалов.
Осуществляя строительный контроль при строительстве/ведении работ Заказчик не вмешивается в хозяйственную деятельность Подрядчика.
ФОРС-МАЖОРНЫЕ УСЛОВИЯ
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. Под обстоятельствами непреодолимой принимаются: стихийные бедствия и иные природные явления, в том числе землетрясение, наводнение, пожар, возникший не по вине Подрядчика, ураганы, снежные заносы и т.п., и общественные события, которые находятся вне воли сторон, на пример: военные действия, аварии, эпидемии, блокады.
Если в результате обстоятельств непреодолимой силы строительству был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другую в 10-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего договора.
Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Сторона несет ответственность за убытки, причиненные другой стороне неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору.
За нарушение Заказчиком договорных обязательств он уплачивает Подрядчику:
- за задержку передачи Подрядчику строительной площадки, документации, указанной в пунктах 6.2. настоящего договора, пени в размере 0,1% от полной стоимости работ за каждый день просрочки;
- за задержку расчетов за выполненные работы – пени в размере 0,1 процента стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки.
При нарушении Подрядчиком договорных обязательств он уплачивает Заказчику:
- за не сохранность имущества, указанного в п.5.25 договора, убытки по среднерыночной стоимости несохраненного имущества;
- за нарушение сроков начала работ, против предусмотренных в Приложении №3 к настоящему договору - пени в размере 0,1 процента от стоимости работ за каждый день просрочки;
- за несвоевременное предоставление исполнительной документации, подписанных актов №КС-11 «Акт приемки законченного строительством объекта» и №КС-14 «Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией», - пени в размере 0,1% от стоимости работ задержанных актов за каждый день просрочки;
- за несвоевременное окончание работ на объекте - пени в размере 1 процента от стоимости работ за каждый день просрочки, - за несвоевременное (свыше 3 (трех) рабочих дней) освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества – пени в размере 0,1 процента от цены работ по договору за каждый день просрочки;
- за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом – пени в размере 1 процента от стоимости работ по договору за каждый день просрочки;
- за установленный факт нецелевого использования выделяемых Заказчиком денежных средств – штраф в размере суммы нецелевого использования;
- за нарушение сроков предоставления документов согласно п. 2.6. настоящего договора – пени в размере 0,1 % от цены работ по договору за каждый день просрочки;
- за непредставление документов согласно п. 2.6. настоящего договора в срок до окончания работ согласно п. 3.2. – штраф в размере 10 % стоимости приобретенных МТР, а также возмещает любые связанные с непредставлением таких документов штрафные санкции, предъявленные Заказчику государственными органами;
- за непредставление актов о приемке выполненных работ и приложений к ним согласно п. 2.6. в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным – штраф в размере 10 % от стоимости выполненных работ в отчетном месяце.
Подрядчик несет ответственность за оформление первичных документов в соответствии с требованиями российского законодательства о бухгалтерском учете (ст.9 ФЗ №402-ФЗ) и за правильное оформление счетов-фактур в соответствии со ст.169 НК РФ и Постановления Правительства РФ от 26.12.2011г. №1137, в противном случае при отказе налоговыми органами признания расходов на основании этих первичных документов и отказе в возмещении НДС Подрядчик возмещает Заказчику сумму причиненных убытков в полном объеме.
Кроме санкций за неисполнение обязательств по договору, виновная сторона возмещает другой стороне убытки.
Подрядчик несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных в п.п. 4.1, 4.2, 4.3 и разделом 5 настоящего договора в установленном законодательством порядке.
Уплата пеней и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
Заказчик несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных в п.п. 6.2 - 6.6 настоящего договора в установленном законодательством порядке.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
Стороны установили обязательное соблюдение претензионного порядка. Срок ответа на претензию 15 (пятнадцать) дней с даты ее получения.
Если стороны не пришли к соглашению путем использования претензионного порядка урегулирования споров, то спор разрешается в Арбитражном суде РТ.
РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
Условия расторжения договора
Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора.
Заказчик вправе расторгнуть договор, предупредив письменно Подрядчика, не менее чем за 1 месяц в случаях:
- задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 20 (двадцати) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
- систематического (более 2 (двух) раз) нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущего увеличение срока окончания работ более чем на 20 (двадцать) дней;
- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку срока завершения работ более чем на 20 (двадцать) дней;
- исключения Подрядчика из членов саморегулируемой организации в соответствии с действующим законодательством РФ, других актов государственных органов и организаций, выдающих сертификаты и аттестаты, в рамках законодательства РФ, лишающих подрядчика права на производство работ.
Подрядчик вправе расторгнуть договор, предупредив письменно Заказчика, не менее чем за 1 месяц в случаях:
- финансовой несостоятельности Заказчика, или систематической задержки им расчетов за выполненные работы;
- остановки Заказчиком работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 30 (тридцать) дней.
По завершении гарантийного срока для данного объекта строительства, заявленного п. 10.3, 10.4 с учетом всех его продлений стороны обязуются подписать двусторонний протокол об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу. С момента подписания протокола Стороны освобождают друг друга от выполнения всех обязательств по настоящему договору подряда.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Количество возвратных материалов, полученных при разборке зданий и сооружений, в том числе переданных в аренду Подрядчику, определяется Сторонами по фактическому выходу и оформляется актом, составленным по окончании разборки.
Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках настоящего договора, иначе как с письменного согласия обеих Сторон.
Любое уведомление по данному договору дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения на тел. _________________, письма по электронной почте на ___________________________________________ или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу; уведомление считается данным в день отправления телексного или факсимильного сообщения или на 6 (шестой) день после отправления письма по почте.
При выполнении настоящего договора стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации и РТ.
Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
Уступка прав требования по настоящему Договору возможна только по письменному соглашению Сторон.
При получении доступа к персональным данным работников стороны настоящего договора гарантируют, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены. Стороны обязаны по требованию друг друга подтвердить, что это правило соблюдено.
Стороны настоящим подтверждают, что информация, которой они обмениваются в рамках подготовки, а также в процессе исполнения настоящего договора может носить конфиденциальный характер, являясь ценной для сторон и не подлежащей разглашению.
Конфиденциальная информация, содержащая сведения, являющиеся коммерческой тайной стороны, передаются в соответствии с установленным порядком с грифом «Коммерческая тайна».
Каждая Сторона, если она получит от другой Стороны конфиденциальную информацию, обязуется:
а) сохранять конфиденциальность этой информации и принимать все необходимые меры для ее защиты, по меньшей мере, с той же тщательностью, с какой она охраняет свою собственную конфиденциальную информацию;
б) использовать эту информацию только в оговоренных в договоре целях и никогда не использовать ее в каких-либо иных целях без предварительного письменного разрешения передавшей Стороны;
в) не передавать эту информацию третьим сторонам без предварительного письменного разрешения передавшей Стороны, кроме как в случаях, когда эта информация:
- была или стала общеизвестной из источника, отличного от получившей Стороны;
- была на законных основаниях известна получившей Стороне до ее получения от передавшей Стороны;
- должна быть раскрыта получившей Стороной по принуждению в соответствии с действующим законодательством.
При нарушении одной из Сторон, оговоренных в настоящем договоре обязательств по обеспечению безопасности конфиденциальной информации потерпевшая Сторона вправе потребовать у виновной Стороны возмещения прямого документально подтвержденного ущерба, понесенного потерпевшей Стороной вследствие этого нарушения.
В случае передачи конфиденциальной информации передавшей Стороны в органы или учреждения государственной власти по принуждению получившая Сторона обязуется ограничить эту передачу требуемым минимумом и незамедлительно уведомить передавшую Сторону о сути этой передачи в той максимальной степени, в какой это может быть допустимо в свете обстоятельств.
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
Перечень документов, прилагаемых к настоящему договору:
Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:
Приложение №1 – Задание на проектирование объекта производственного назначения на ____ л (3 варианта);
Приложение №2 - смета на проектные работы на __ листах
Приложение №3 - график производства работ на __ листах;
Приложение №4а - протокол согласования договорной цены на разработку проектной документации и оказание услуг на авторский надзор на __ листах;
Приложение №4б - протокол согласования договорной цены на выполнение строительных работ на __ листах;
Приложение №5 – перечень исполнительной документации на 5 л.;
Приложение №6 – план распределения оказания услуг между генеральным исполнителем и соисполнителями (форма) (оформляется Подрядчиком после разработки проектной и рабочей документации по объекту (при необходимости), на 1л.;
Приложение №7 – Анкета для контрагента, не признаваемого взаимозависимым (признаваемым взаимозависимым) лицом на __ листе;
Приложение №8- форма Акта сдачи-приемки выполненных работ по проектированию и согласованию проектной документации и авторскому надзору на 2л;
Приложение №9 - Форма Акта приемки выполненных работ на 1л;
Приложение № 10 – форма Акта об оприходовании б/у материалов, запасных частей, лома цветных и чёрных металлов, полученных при выполнении демонтажных работ на 1 л.
Приложение №11 - Форма Справки о стоимости выполненных работ и затрат на 1л.
Приложение №12 – акт передачи строительной площадки на 1 л.;
Приложение №13 – смета затрат на оказание услуг по авторскому надзору на __ листах.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий договор вступает в силу с «___» _______ 20__ г. и действует до момента полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик
__________________ /Должность Ф.И.О./
М.П.
|
Подрядчик
_______________ /Должность Ф.И.О./
М.П.
|
|
|
Приложение №1 к договору
№__________от__________
|
