Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газомоторное топливо»
Скачать 0.65 Mb.
|
Условия конфиденциальности
12. Обстоятельства непреодолимой силы 12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по данному Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и эти обстоятельства повлияли на исполнение Договора, таких как стихийные бедствия природного характера и вызванные ими пожар, наводнение, землетрясение. При этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. 12.2. При наступлении указанных в п. 12.1 обстоятельств Сторона по настоящему Договору, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна известить другую Сторону в письменной форме без промедления о наступлении этих обстоятельств, но не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и о возможных их последствиях. 12.3. Сторона должна без промедления, но не позднее 10 (десяти) календарных дней, известить другую сторону в письменной форме о прекращении этих обстоятельств. Не извещение или несвоевременное извещение Стороны другой Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой стороны ссылаться на эти обстоятельства. 12.4. В качестве доказательств наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, в отношении которой наступили данные обстоятельства, предоставляет другой Стороне справку, выданную государственным компетентным органом власти Российской Федерации, органом местного самоуправления или соответствующей организацией». 13. Порядок изменения и расторжения Договора, порядок рассмотрения споров 13.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены дополнительными соглашениями и подписаны Сторонами (уполномоченными лицами Сторон). 13.2. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора в случаях: - просрочки выполнения Подрядчиком определенного вида Работ в сумме более чем на 30 (тридцать) календарных дней; - задержки Подрядчиком начала выполнения Работ согласно Графику производства работ (Приложение №3 к Договору) более чем на 14 (четырнадцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика; - несоблюдения Подрядчиком и привлеченными им к выполнению Работ Субподрядчиками требований законодательства Российской Федерации, Проектной, Рабочей и Нормативно-технической документации к качеству Работ, материалов, оборудования и систем, поставки Подрядчика, требований к последовательности выполнения операций; - в случае если устранение недостатков выполненных работ или Дефектов влечет задержку выполнения Работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней; - прекращения действия Свидетельства саморегулируемой организации о допуске Подрядчика или привлеченных им Субподрядчика к соответствующим видам работ; - неисполнения выданных Заказчиком требований без обоснованных причин; - в случае введения процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении Подрядчика; - по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. Упущенная выгода Подрядчика не возмещается. Договор будет считаться расторгнутым по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом по истечении 14 (четырнадцати) дней после даты направления Подрядчику соответствующего уведомления. При этом Подрядчик обязан возместить все убытки Заказчика, связанные с односторонним расторжением Договора по причинам, перечисленным в настоящем пункте Договора. Убытки Подрядчика, возникшие по основаниям, указанным настоящим разделом возмещению не подлежат. В случае расторжения настоящего Договора по любому основанию, Подрядчик обязан передать Заказчику подписанную и оформленную в соответствии с Нормативно-технической документацией Исполнительную документацию на объем выполненных Работ, а также Проектную, Рабочую и иную документацию, переданную Заказчиком в рамках исполнения настоящего Договора. 13.3. В случае расторжения Договора, по соглашению Сторон, Заказчик принимает выполненные Подрядчиком Работы (при условии, что они в полной мере соответствуют условиям настоящего Договора, требованиям Проектной, Рабочей и Нормативно-технической документации, требованиям Заказчика), а также Стороны производят сверку расчетов. В результате совершения вышеуказанных действий должны быть установлены: - полученная Подрядчиком сумма денежных средств по Договору и объем фактически выполненных Работ; - суммы убытков, ущерба Заказчика; - сумма, подлежащая доплате Заказчиком или возврату (оплате) Подрядчиком Заказчику. Порядок приемки Работ указан в Разделе 4 настоящего Договора. В течение 20 (двадцати) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ в соответствии с настоящим пунктом и акта сверки расчетов Стороны производят взаиморасчеты. 13.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут, по возможности, решаться путем переговоров с соблюдением претензионного порядка рассмотрения споров. Срок рассмотрения претензии – 14 (четырнадцать) календарных дней с даты ее получения Стороной, в адрес которой претензия была направлена. 13.5. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 14. Завершение строительно-монтажных работ, проведение пусконаладочных работ, сдача-приемка Объекта 14.1. Подрядчик до направления уведомления Заказчику о завершении строительно-монтажных работ в соответствии с Графиком производства Работ и готовности к выполнению пусконаладочных работ «вхолостую» и «под нагрузкой» обязан в соответствии с условиями Договора: - закончить все Работы в соответствии с Проектной, Рабочей и Нормативно-технической документацией; - обеспечить восстановление коммуникаций, конструкций и сооружений, а также покрытия дорог, поврежденных в результате производства Работ, размещения/демонтажа и вывоза имущества; - устранить все замечания по качеству Работ; - произвести предусмотренные Проектной, Рабочей и Нормативно-технической документацией испытания инженерных систем; - сдать Заказчику и/или Строительному контролю в наладку, по акту, всё смонтированное оборудование и подводку к нему инженерных сетей; - выполнить техническую рекультивацию временно отведенных земель и лесных площадей в пределах использования при проведении строительно-монтажных Работ; - после подписания Приемочной Комиссией Акта КС-14 произвести уборку территории Строительной площадки, а так же вывоз отходов производства и потребления с целью захоронения и/или переработки, вторичного использования, образованных в результате Работ по Договору. 14.2. Подрядчик организует, и обязан произвести в счет стоимости настоящего Договора полный комплекс работ по пусконаладке (далее «ПНР»). 14.3. Подрядчик, после издания приказа о проведении испытаний и назначении ответственных лиц, разрабатывает и представляет Заказчику на согласование план организации производства ПНР и план-график проведения ПНР. 14.4. Подрядчик обязан выполнить ПНР в соответствии с требованиями Проектной и Рабочей документации, требованиям ПБ 12-529-03, СП 62.13330.2011, СНиП 3.05.06-85, СНиП 3.05.07-85, ПОТ Р М-026-2003, правилами ПУЭ, ПТЭЭП, ОСТ 153-39.3-05, иной Нормативно-технической документацией, требованиям Заказчика, рекомендациям изготовителей оборудования, на основании разработанных производственных инструкций, технологических карт. При выполнении ПНР Подрядчик обязан: - выполнить ПНР в полном объеме, самостоятельно или с привлечением специализированной организации (Субподрядчика), предварительно согласованной с Заказчиком; - иметь все необходимые разрешения; - обеспечить производство ПНР в соответствии с техническими требованиями изготовителей и утвержденной Проектной документацией; - соблюдать сроки ПНР в соответствии с согласованной Заказчиком программой испытаний; - оформить и предъявить Заказчику Исполнительную документацию, выполненную в соответствии с Нормативно-технической документацией и требованиями Заказчика. 14.5. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения извещения Подрядчика о готовности к сдаче Объекта по Акту приемки законченного строительством объекта (№ КС-11), Заказчик направляет представителей в состав Рабочей комиссии для приемки законченного строительством Объекта либо выдает Подрядчику мотивированный отказ в проведении Рабочей комиссии. В состав Рабочей комиссии включаются представитель Заказчика, уполномоченные представители Подрядчика, субподрядных организаций, эксплуатационной организации, проектировщика, представители поставщиков технологического оборудования (при необходимости). Подрядчик также предоставляет Заказчику заключения органов государственного надзора (строительного, пожарного, экологического, санитарно-эпидемиологического) о соответствии построенного Объекта требованиям законодательству РФ, Нормативно-технической документации, технических регламентам и Проектной документации. 14.6. При обнаружении в ходе приемки недостатков, подлежащих исправлению, Стороны составляют акт, где указывают, какие недостатки должны быть устранены, сроки их устранения, а также назначают новый срок для сдачи Работ с учетом положений настоящего Договора. 14.7. После подписания Акта приемки законченного строительством объекта (№ КС-11), устранения Подрядчиком всех выявленных нарушений и завершения ПНР «под нагрузкой» Объекта, Заказчик в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения уведомления от Подрядчика, о готовности к сдаче Объекта по Акту приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (№ КС-14), организует Приемочную комиссию. В состав комиссии включаются представители Заказчика, уполномоченные представители Подрядчика, эксплуатационной организации, а также уполномоченные представители государственных надзорных органов и организаций. По результатам комиссии при отсутствии замечаний со стороны Заказчика, надзорных органов и организаций, Сторонами составляется и подписывается Акт приемки законченного строительством объекта Приемочной комиссией (№ КС-14). 14.8. Дата утверждения Акта по форме КС-14 является Датой ввода Объекта в эксплуатацию и определяет момент перехода к Заказчику обязанностей по содержанию Объекта, а также рисков гибели и/или случайного повреждения Объекта. Подписание Акта КС-11 не освобождает Подрядчика от каких-либо его обязательств, оговоренных в Договоре, до сдачи Объекта в эксплуатацию, включая участие Подрядчика в Приемочной комиссии. Если в период выполнения ПНР «под нагрузкой» выявятся недостатки выполненных Работ, Подрядчик обязуется за свой счет устранить все дефекты/Недостатки. 14.9. С даты подписания Сторонами Акта приема-передачи Строительной площадки до утверждения Акта по форме КС-14 Подрядчик несет полную ответственность за охрану и содержание Объекта, Материалов, Оборудования, Строительной техники и расходных материалов, Временных зданий и сооружений. 14.10. Если в случае действия/бездействия Подрядчика (субподрядчиков) Заказчику и/или иным лицам причинен ущерб (утрата), включая хищения любого вида, порчу Объекта и/или Временных зданий и сооружений, Подрядчик обязан возместить все причиненные убытки. 15. Прочие условия 15.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 15.2. Любая переписка по Договору осуществляется в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте, почтового отправления в виде заказного письма с уведомлением, получателю по адресу, указанному в Договоре либо курьерской связью. При этом уведомления, связанные с исполнением Договора, направленные посредством телекса, факсимильной связи, электронной почты и т.п., будут иметь юридическую силу до получения оригиналов документов. Оригиналы документов должны быть направлены в срок не позднее 7 (семи) календарных дней с момента направления таких уведомлений. Оригинал документа на бумажном носителе будет выслан Стороной-отправителем в адрес Стороны-получателя почтовым отправлением либо вручен курьером с письменным подтверждением получения оригинала документа. 15.3. Стороны обязаны уведомить друг друга об изменениях реквизитов, указанных в Договоре, не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента таких изменений. В случае неисполнения указанного обязательства, Сторона, в отношении которой изменения произошли, и не уведомившая другую Сторону об этом в указанный срок, не вправе ссылаться на эти изменения при возникновении каких- либо споров между Сторонами. 15.4. В случае обнаружения ценностей, представляющих художественную, историческую и иную культурную ценность, Подрядчик обязан выполнить все мероприятия и действия в соответствии с законодательством Российской Федерации. 15.5. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью. 16. Приложения 16.1. Смета (Приложение №1). 16.2. Перечень оборудования поставки Заказчика (Приложение №2). 16.3. График производства работ (Приложение №3). 16.4. Форма Заключения по результатам рассмотрения Проектной и Рабочей документации (Приложение №4). 16.5. Форма отчета о выполнении работ (Приложение №5). 16.6. Форма Акта по передаче Строительной площадки (Приложение №6). 16.7. Перечень банков (Приложение №7). 16.8. Форма банковской гарантии (выполнение условий Договора (Приложение №8). 16.9. Форма банковской гарантии (выполнения обязательств в Гарантийный срок (Приложение №9). 17. Адреса и реквизиты Сторон:
Приложение №1 к Договору подряда № _____________ от «___»__________ 20___ г. Смета
Приложение №2 к Договору подряда №_______ от «___»________20 __г. |
