ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ Обжалование результатов размещения заказа. 7.1.1. Действия (бездействие) заказчика, центрального закупочного органа могут быть обжалованы участниками размещения заказа в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника размещения заказа.
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА В части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» содержится информация для данного конкретного конкурса, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения части «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА». При возникновении противоречия между положениями части «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА» и части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», применяются положения Части II. Информация о проводимом конкурсе:
№
пункта
|
Ссылка на разделы, подразделы, пункты и подпункты части «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА»
|
Наименование
|
Информация
| 8.1.
|
1.2.1.
|
Наименование заказчика, контактная информация
|
ОАО «Объединенная энергетическая компания»
Место нахождения: 111141, г. Москва, ул. Электродная, д. 4А
Почтовый адрес: 123308, г. Москва, Новохорошевский проезд, д. 20
Адреса электронной почты: smirnov@uneco.ru; kudryavtseva@uneco.ru
Номер контактного телефона: (495) 660-54-72
Факс: (495) 660-54-73
Контактные лица: Смирнов Евгений Николаевич, Кудрявцева Яна Владимировна
| 8.2. |
1.2.2
|
Наименование специализированной организации, контактная информация
|
Государственное унитарное предприятие города Москвы «Московское имущество»
Почтовый адрес: 123557, г. Москва, Электрический пер., д.3/10, стр.1
Телефон: 253-45-03, факс: 253-99-67
Электронная почта: tender@gupmi.ru
Контактное лицо: Бокмельдер Г.И.
| 8.3. |
1.3.
|
Наименование конкурса, вид и предмет конкурса
|
Открытый конкурс на право заключения договора на выполнение работ по проектирование и строительству объекта «ПС 220 кВ «Новая» с заходами».
Вид конкурса: открытый. Количество лотов: один.
Предмет конкурса: заключение договора инвестирования в строительство объекта «ПС 220 кВ «Новая» с заходами», заключение договора подряда на проектирование и строительство объекта «ПС 220 кВ «Новая» с заходами».
| 8.4. |
2.1.3
|
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации.
|
Конкурсная документация предоставляется по адресу: Москва, Электрический пер., д.3/10, каб.314 с 10:00 до 17:00.
Телефон (вн.): 313
Сроки предоставления: с 26.08.08 г. по 25.09.08 г.
Порядок предоставления конкурсной документации:
В случае направления конкурсной документации по почте отправитель не берет на себя ответственность за утерю или вручение с опозданием конкурсной документации.
Выдача документации производится при представлении доверенности и копии платёжного документа об оплате её стоимости. Документация предоставляется участникам размещения заказа, направившим заявку на получение документации и оплатившим её стоимость. Заявка на получение документации должна содержать название конкурса, наименование организации (Фамилию, имя, отчество физического лица), банковские реквизиты и контактные данные.
| 8.5. |
2.1.3
|
Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление конкурсной документации, банковские реквизиты для оплаты предоставления документации.
|
Размер платы: 1 000, 00 руб. (в т.ч. НДС 18%)
Реквизиты счета для перечисления оплаты за предоставление конкурсной документации:
Получатель: ГУП «Московское имущество»,
ИНН 7727268885, КПП 772701001,
р/с 40602810620090813502; ОАО «Промсвязьбанк» г.Москва; к/с 30101810600000000119
БИК 044583119,
назначение платежа: оплата конкурсной документации по счету от ___________ № _____.
| 8.6. |
2.1.4
|
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация
|
www.uneco.ru
| 8.7. |
1.3, 6.4.1
|
Предмет договора:
Наименование выполняемых работ, оказываемых услуг; место, условия и сроки (периоды) выполнения работ, оказания услуг
|
Оказание услуг по выполнению функций технического заказчика, обеспечению поставки оборудования и выполнению предпроектных, проектных и подрядных работ по сооружению ПС 220 кВ "Новая" с заходами.
Краткая характеристика работ: На новой подстанции устанавливается 3 силовых трансформатора мощностью 100 МВА. Заходы будут определены после получений технических условий от ОАО «МОЭСК».
Место выполнения работ: г. Москва.
Условия выполнения работ: в соответствии с условиями договоров и технической частью настоящей конкурсной документации
Окончание выполнения работ: 2008-2010 гг.
| 8.8. |
1.4.
|
Начальная (максимальная) цена договора
|
- 100 % стоимости услуг по выполнению функций заказчика, определенной в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 18.07.2006 № 524-ПП «О нормативах затрат, подлежащих включению в главу 10 сводных сметных расчетов стоимости строительства»;
- 100% стоимости выполнения проектных, подрядных работ и поставки оборудования.
Начальная (максимальная) цена договора включает в себя: все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и пошлины, которые должен будет оплатить Участник в случае победы в конкурсе.
Превышение начальной (максимальной) цены договора не допускается.
| 8.9. |
1.5.
|
Источник финансирования заказа
|
Источник финансирования: Собственные средства ОАО «Объединенная энергетическая компания»
| 8.10. |
1.5.2
|
Форма, сроки и порядок оплаты работ
|
В соответствии с условиями договора
|
8.11.
|
1.6.5, 1.10.1
|
Требования к участникам размещения заказа, установленные заказчиком
|
1. Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, выполнение работ, являющихся предметом торгов, а именно:
- наличие действующих лицензий на оказание услуг, выполнение работ соответствующих предмету конкурса и объему работ, предусмотренных технической частью конкурсной документации, с учетом специальных методов выполняемых работ.
2. Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.
3. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе.
4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов, участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.
5. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
| 8.12. |
1.7.1
|
Привлечение субподрядчиков к исполнению договора. Условия их привлечения
|
Допускается (с письменного согласия заказчика)
| 8.13. |
1.9.1
|
Преимущества, предоставляемые при участии в конкурсе учреждений и предприятий уголовно исполнительной системы и организаций инвалидов.
|
Не предоставляются
| 8.14. |
2.2.2-2.2.4
|
Дата начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации
|
Дата начала предоставления разъяснений положений конкурсной документации 26.08.2008 года;
Дата окончания предоставления разъяснений положений конкурсной документации 19.09.2008 года.
| 8.15. |
4.1.1-4.1.5
|
Срок и место подачи заявок на участие в конкурсе
|
Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: Москва, Электрический пер., д.3/10, стр.1, каб. 314, внутренний телефон 314 в рабочие дни с 10:00 часов до 17:00 часов с 26.08.08г. по 24.09.08г.
Дата и время окончания подачи заявок на участие в конкурсе: 25.09.2008 г. до 10:00.
В день, указанный в пункте 8.21 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», участники размещения заказа подают свои заявки на участие в конкурсе непосредственно на заседание ЦЗО перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе.
В соответствии с настоящей конкурсной документацией заказчик оставляет за собой право продлить срок подачи заявок.
До установления порядка приёма заявок на участие в конкурсе в электронном виде, подача заявок в форме электронного документа не предусмотрена.
В случае отправления заявки на участие в конкурсе посредством почтовой связи, участник размещения заказа самостоятельно несёт ответственность за поступление такой заявки заказчику, специализированной организации с соблюдением необходимых сроков.
|
8.16.
|
3.4.1
|
Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе (лоте)
|
1. Документы (обязательные для предоставления):
1.1. Заявка на участие в конкурсе:
- сведения об участнике, предложение о цене договора, качественных характеристиках услуг (работ), иные предложения об условиях договора (по Форме 2 части IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»);
- предложение о цене договора (по Форме 3 части IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»);
- предложение о качестве оказываемых услуг (выполняемых работ) (по Форме 4 части IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»);
- предложение о сроках выполняемых работ (по Форме 5 части IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»);
- предложение о сроке предоставления гарантии качества работ (по Форме 6 части IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»);
- иные предложения об условиях исполнения договора, оформленные в соответствии с формами конкурсной документации.
1.2. Для юридических лиц:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц, полученная в ФНС России не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте www.uneco.ru извещения о проведении открытого конкурса, или нотариально заверенная копия такой выписки.
1.3. Для индивидуальных предпринимателей:
- выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная в ФНС России не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте www.uneco.ru извещения о проведении открытого конкурса, или нотариально заверенная копия такой выписки.
1.4. Для иных физических лиц:
- копии документов, удостоверяющих личность.
1.5. Для иностранных лиц:
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства, выполненный не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте www.uneco.ru извещения о проведении открытого конкурса.
1.6. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа (в случае если заявку и др.документы подписаны руководителем - копия приказа и/или протокола о назначении руководителя, в случае если заявка и др. документы подписаны уполномоченным лицом, предоставляется доверенность (оригинал) по Форме 7 части IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»).
1.7. Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (платежное поручение с отметкой банка об оплате, выписка из банка, подтверждающая перевод денежных средств в случае оплаты при помощи системы «Банк-клиент»).
1.8. Нотариально заверенные копии действующих лицензий на оказание услуг, выполнение работ соответствующих предмету конкурса и объему работ, предусмотренных технической частью конкурсной документации, с учетом специальных методов выполняемых работ.
2. Документы, прикладываемые по усмотрению участника: любые документы по усмотрению участника размещения заказа.
Непредставление необходимых документов является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, и является основанием для не допуска участника размещения заказа к участию в конкурсе.
При этом в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, такой участник будет отстранен заказчиком, ЦЗО от участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения контракта.
| 8.17. |
3.1.14
|
Количество копий заявки на участие в конкурсе
|
Заявка должна быть представлена в одном экземпляре «Оригинал».
| 8.18. |
4.5.1-4.5.7
|
Обеспечение заявок на участие в конкурсе
|
Требуется
| 8.19. |
4.5.1-4.5.7
|
Размер обеспечения заявок на участие в конкурсе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой
заявки
|
Сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе предусмотрена в следующем размере 100 000 000 (сто миллионов рублей) рублей (НДС не облагается).
Срок внесения: до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Порядок внесения: Денежные средства вносятся участником размещения заказа на расчетный счет заказчика, указанный в п. 8.20 настоящей Информационной карты на основании заключенного с заказчиком договора обеспечения заявки на участие в конкурсе.
Факт внесения участником размещения заказа денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе подтверждается платежным поручением (квитанцией в случае наличной формы оплаты) с отметкой банка об оплате.
В том случае, если перевод денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе осуществляется участником размещения заказа при помощи системы «Банк-Клиент», факт внесения денежных средств в обеспечение заявки на участие в конкурсе подтверждается оригинальной выпиской из банка, подтверждающей перевод денежных средств.
Соответствующее платежное поручение с отметкой банка об оплате (квитанция в случае наличной формы оплаты, оригинальная выписка из банка в случае внесения соответствующих денежных средств при помощи системы «Банк-Клиент») должно быть подано участником размещения заказа в составе документов, входящих в заявку на участие в конкурсе.
В случае отсутствия в составе заявки указанного выше платежного поручения (квитанции об оплате, оригинальной выписки из банка) с отметкой банка об оплате, участнику размещения заказа, отказывается в допуске к участию в конкурсе.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе считается внесенным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет заказчика.
| 8.20. |
4.5.1-4.5.7
|
Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе
|
ОАО «Объединенная энергетическая компания»
Юр.адрес: 111141, г. Москва, ул. Электродная, д. 4А
ИНН/КПП 7720522853 / 772001001
р/с 40702810700170001248 в ОАО «Банк Москвы», к/с 30101810500000000219, БИК 044525219,
ОКПО 76561356.
В платежном поручении, утвержденном Указанием Центрального банка Российской Федерации от 03.03.2003 № 1256-у, в графе «назначение платежа» указывается: «денежное обеспечение заявки для участия в открытом конкурсе «______________», НДС не облагается»
| 8.21. |
5.1.1
|
Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
|
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится в 10:00 часов по московскому времени 25.09.2008г. по адресу: 123308, г. Москва, Новохорошевский проезд, д.20 в ОАО «Объединенная энергетическая компания».
| 8.22. |
5.2.2
|
Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе
|
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе будет осуществляться 25.09.2008 г. по адресу: 123308, г. Москва, Новохорошевский проезд, д. 20
| 8.23. |
5.4.1-5.4.3
|
Место и дата подведения итогов конкурса.
|
Подведение итогов конкурса будет осуществляться 25.09.2008г. по адресу: 123308, г. Москва, Новохорошевский проезд, д. 20
| 8.24. |
5.3.1
|
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, их содержание и значимость
|
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, их содержание и значимость указаны в Приложении 1 к настоящей информационной карте.
| 8.25. |
6.3.1-6.3.8
|
Обеспечение исполнения договора
|
Требуется
| 8.26. |
6.3.3
|
Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления
|
150 000 000 (сто пятьдесят миллионов рублей) рублей, НДС не облагается.
Срок представления: до заключения договора.
Договор заключается после предоставления заказчику обеспечения исполнения договора.
Срок действия обеспечения исполнения договора устанавливается с учетом гарантийного срока на выполненные работы.
Обеспечение исполнения договора может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии или страхования ответственности по договору.
Способ обеспечения исполнения договора определяется участником конкурса, с которым заключается договор, самостоятельно.
| 8.27. |
6.3.3
|
Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения договора
|
ОАО «Объединенная энергетическая компания»
Юр.адрес: 111141, г. Москва, ул. Электродная, д. 4А
ИНН/КПП 7720522853 / 772001001
р/с 40702810700170001248 в ОАО «Банк Москвы», к/с 30101810500000000219, БИК 044525219,
ОКПО 76561356.
| 8.28. |
6.5.3, 6.5.4
|
Изменение объема работ. Процент изменения объема работ
|
Допускается
Заказчик по согласованию с подрядчиком, в ходе исполнения договора вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные договором объем работ, при изменении потребности в работах, соответственно на выполнение, которых заключен договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных договором, но связанных с работами, предусмотренными договором. При выполнении дополнительного объема таких работ, заказчик по согласованию с подрядчиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ, заказчик обязан изменить цену договора указанным образом.
| 8.29. |
6.2.2.
|
Срок подписания проекта договора победителем конкурса
|
Проект договора должен быть подписан победителем конкурса в течение 20 дней с момента подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
| 8.30. |
|
Место, время и контактные данные для получения дополнительной информации по конкурсу
|
Дополнительную информацию можно получить по адресу: г. Москва, Электрический пер., д. 3/10 стр.1 в рабочие дни с 10-00 до 14-00 часов по московскому времени.
Контактное лицо: Бокмельдер Г.И.;
номер контактного телефона (495) 253-45-03;
адрес электронной почты: tender@gupmi.ru.
|
Приложение 1 к «ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ»
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, их содержание и значимость
Выбрать нужные
|
Номер критерия
|
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и их содержание
|
Значимость критериев оценки заявок на участие в конкурсе
(всегда ≤ 1)
|
ЦеновЫЕ критериИ
|
■
|
1.1
|
Цена договора (по выполнению функций заказчика):
Процент снижения стоимости услуг по выполнению функций заказчика относительно начальной (максимальной) цены договора
|
0,30
|
Содержание:
Определяется исходя из сравнения процента снижения стоимости услуг по выполнению функций заказчика, указанного в заявках на участие в конкурсе, предложенного участниками размещения заказа по соответствующему конкурсу.
Начальная (максимальная) цена договора – 100 % стоимости, определенной в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 18.07.2006 № 524-ПП «О нормативах затрат, подлежащих включению в главу 10 сводных сметных расчетов стоимости строительства»
|
■
|
1.2
|
Цена договора подряда:
Процент снижения стоимости проектных и подрядных работ от начальной (максимальной) цены договора
|
0,07
|
Содержание:
Определяется исходя из сравнения стоимости предложений участников конкурса, указанной в заявках на участие в конкурсе с учетом снижения начальной цены договора, предложенной участниками по соответствующему конкурсу.
Начальная (максимальная) цена договора - 100% стоимости выполнения проектных и подрядных работ
|
Неценовые критерии
|
□
|
2.1
|
Качество услуг (по выполнению функций заказчика)
|
0,40
|
□
|
2.2
|
Качество работ (по проектированию строительству объекта)
|
0,08
|
|
Содержание: Определяется исходя из сравнения качественных составляющих выполнения работ, предлагаемых участниками размещения заказа, соответствующих требованиям технического задания.
2.1. Предложения качества оказываемых услуг (выполняемых работ);
2.2. Справка о выполнении аналогичных по характеру и объему работ;
2.3. Справка о материально-технических ресурсах;
2.4. Справка о кадровых ресурсах
|
□
|
3
|
Сроки выполнения работ:
|
0,07
|
|
|
Сроки (периоды) выполнения работ
|
|
Содержание:
Определяется исходя из сравнения общего срока выполнения проектных и подрядных работ.
Окончание выполнения работ: 2009-2010 гг.
|
□
|
4
|
Срок предоставления гарантии качества работ
|
0,08
|
Содержание:
Определяется исходя из сравнения сроков гарантии на выполняемые работы по соответствующему конкурсу.
Срок предоставления гарантий качества работ должен быть не менее 24 месяцев
|
|
