Скачать 0.51 Mb.
|
Сдача и приемка Работ и Услуг7.1. После завершения Работ Подрядчик передает Заказчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки работ в 2 экземплярах с приложением разработанной технической документации (п.___ Приложения №1 к Договору). 7.2. Заказчик в течение ___ (__________) рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ с приложением необходимых документов, обязуется подписать и направить один экземпляр акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчику либо направить мотивированное заключение об отказе от подписания такого акта с указанием недостатков в выполненных Работах и сроков их устранения. 7.3. В течение ____________ (______) рабочих дней после получения положительного экспертного заключения Подрядчик передает Заказчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2 экземплярах с приложением отчета и положительного заключения Экспертной организации. 7.4. Заказчик в течение ___ (__________) рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки оказанных услуг с приложением необходимых документов, обязуется подписать и направить один экземпляр акта сдачи-приемки оказанных услуг Подрядчику либо направить мотивированное заключение об отказе от подписания такого акта с указанием недостатков в выполненных Услугах и сроков их устранения. 7.5. Устранение недостатков выявленных Заказчиком в ходе проведения процедуры сдачи-приемки выполненных Работ/Услуг, является обязательным для Подрядчика и необходимым условием для проведения повторной приемки их Заказчиком. Устранение таких недостатков и недоделок производится Подрядчиком за свой счет. Любая повторная приемка Заказчиком выполненных Работ/Услуг производится в порядке, предусмотренном настоящим разделом Договора.
8.2. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств привлекаемыми им третьими лицами. 8.3. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения Работ, в том числе сроков устранения недостатков в результатах выполненных Работ, предусмотренных Договором, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере __________ (__________)_________ от ____________ за каждый день просрочки. 8.4. За нарушение Заказчиком сроков оплаты, за исключением авансовых платежей (предоплаты), установленных настоящим Договором, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере __________ (__________)_____________от _________________ за каждый день просрочки.
8.6. Стороны уплачивают неустойку, предусмотренную Договором, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования в письменной форме. Уплата неустойки не освобождает Сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств в натуре.
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных обстоятельств, возникших после заключения настоящего Договора, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы, например, относятся: пожар, наводнения, землетрясения, иные стихийные бедствия. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом. Акты органов исполнительной власти и местного самоуправления, равно как и изменения в законодательстве, не должны рассматриваться как обстоятельства непреодолимой силы для целей исполнения обязательств, предусмотренных Договором. 9.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы подвергшаяся их воздействию Сторона должна при первой возможности незамедлительно в письменной форме известить о данных обстоятельствах другую Сторону. Извещение должно содержать сведения о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору и предполагаемый срок исполнения таких обязательств. Срок исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия, препятствующие исполнению настоящего Договора. 9.3. По окончании действия обстоятельств непреодолимой силы соответствующая Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трёх) рабочих дней со дня прекращения обстоятельств непреодолимой силы и их последствий, препятствующих исполнению настоящего Договора, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору. 9.4. В случаях, когда обстоятельства непреодолимой силы и (или) их последствия продолжают действовать более 3 (трёх) месяцев подряд, любая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, предупредив об этом в письменной форме другую Сторону за 10 (десять) рабочих дней до планируемой даты расторжения Договора. Стороны предпримут все разумные усилия по снижению любых убытков, которые они могут понести в результате расторжения Договора в связи с действием обстоятельств непреодолимой силы.
10.1.Раскрывающая Сторона – Сторона, которая раскрывает конфиденциальную информацию другой Стороне. 10.2. Получающая Сторона – Сторона, которая получает конфиденциальную информацию от другой Стороны 10.3. Настоящим Стороны договорились, что конфиденциальной информацией являются условия настоящего Договора и любая информация, которой Стороны обменивались в процессе заключения, исполнения и прекращения Договора. В течение срока действия настоящего Договора и в течение 3 (трех) лет после его прекращения (если больший срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации) Получающая Сторона обязуется не раскрывать без предварительного обязательно письменного согласия Раскрывающей Стороны любую конфиденциальную информацию, полученную от Раскрывающей Стороны. Когда любая конфиденциальная информация раскрывается третьему лицу с таким согласием, Получающая Сторона, раскрывающая такую конфиденциальную информацию третьему лицу, должна гарантировать, что третье лицо взяло на себя обязательства по сохранению конфиденциальности такой информации на условиях, аналогичных изложенным в настоящем разделе Договора.
10.5. Информация, полученная Получающей Стороной, не рассматривается как конфиденциальная и, соответственно, у Получающей Стороны не возникает обязательств по сохранению конфиденциальности в отношении такой информации, если она удовлетворяет одной из следующих характеристик: 10.5.1. информация во время ее раскрытия является публично известной;
10.6.1. профессиональным советникам (юристам, аудиторам) при условии, что такие лица взяли на себя обязательства по сохранению конфиденциальности указанной информации на условиях, аналогичных изложенным в настоящем разделе Договора, либо обязаны сохранять такую информацию в тайне в соответствии с законодательством Российской Федерации;
11.1. Если иное не предусмотрено настоящим Договором, любые уведомления, направляемые Сторонами в рамках настоящего Договора, должны быть оформлены в письменном виде и отправлены по факсу, по почте заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении, по электронной почте или курьером по приведенным ниже адресам (телефонам). Датой уведомления считается дата его доставки, указанная в уведомлении о вручении или доставке: Для Заказчика: Организация: ОАО «Ростелеком» ФИО: Лебедев Андрей Эдуардович Адрес: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, 3 Факс: (3467) 33-04-04 e-mail: lebedev-ae@ural.rt.ru Для Подрядчика: Организация:___________ ФИО: ___________ Адрес: ______________ Факс: __________ e-mail: _________________ 11.2. Любая из Сторон может указать путем направления соответствующего письменного уведомления новый адрес (телефон), который будет использоваться впоследствии для направления любого уведомления, запроса, требования или иного сообщения по Договору.
12.1. Отношения, возникающие на основании настоящего Договора, регулируются законодательством Российской Федерации. 12.2. Все споры и разногласия по настоящему Договору Стороны разрешают путём переговоров. 12.3. Если по итогам переговоров Стороны не достигнут согласия, споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда ___________.
13.1 В случае неисполнения обязательств одной из Сторон по настоящему Договору в течение ____ (_____________) рабочих дней не нарушающая обязательства Сторона будет иметь право расторгнуть в одностороннем внесудебном порядке настоящий Договор по письменному уведомлению, поданному за _______(_____________) рабочих дней до расторжения, если только нарушившая обязательства Сторона не исправит свое нарушение к удовлетворению не нарушившей Стороны в течение этого периода. 13.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в иных случаях и порядке, предусмотренных законом. 13.3. При расторжении Договора до приемки Заказчиком результата Работ, выполненных Подрядчиком, Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенных Работ с компенсацией Подрядчику произведенных затрат, а Подрядчик обязан передать ему результат незавершенных Работ.
14.1. По мере необходимости Стороны осуществляют сверку расчётов по Договору с оформлением двустороннего акта сверки расчётов. Акт сверки расчётов составляется заинтересованной Стороной в двух экземплярах, каждый их которых должен быть подписан уполномоченным представителем этой Стороны и скреплён её печатью. Сторона-инициатор направляет в адрес Стороны-получателя два оригинала акта сверки расчётов почтовой связью заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении, курьерской службой или иным согласованным Сторонами способом. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта сверки расчётов Сторона-получатель должна подписать, заверить печатью, направить один экземпляр акта сверки расчётов в адрес Стороны-инициатора, или направить Стороне-инициатору свои письменные мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в акте сверки расчётов информации. Если в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта сверки расчётов Сторона-получатель не направит в адрес Стороны-инициатора подписанный акт сверки расчётов или письменные мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в нем информации, акт сверки расчётов считается признанным Стороной-получателем в редакции Стороны-инициатора. 14.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения настоящего Договора Подрядчик обязан направить Заказчику: - образцы подписей лиц, которые будут подписывать выставляемые в адрес Заказчика счета-фактуры; - документы, подтверждающие полномочия лиц, которые будут подписывать счета-фактуры (заверенные надлежащим образом приказы, распоряжения, доверенности, копии банковских карточек или иные аналогичные документы) в случае, если право их подписи предоставлено иным лицам, кроме руководителя организации и главного бухгалтера. Подрядчик обязуется в письменной форме информировать Заказчика (с приложением подтверждающих документов) обо всех изменениях в перечне лиц, имеющих право подписи счетов-фактур, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня таких изменений. 14.3. Счета-фактуры выставляются в соответствии с законодательством. 14.4. Стороны не имеют права уступить либо передать свои права или обязанности по настоящему Договору, полностью либо частично, без предварительного письменного согласия другой Стороны. 14.5. Любые изменения или дополнения настоящего Договора, должны совершаться Сторонами в письменной форме. 14.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 14.7. Настоящий Договор считается заключённым и вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств по Договору. 14.8. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями: Приложение №1. - Задание на проектирование; Приложение №2. - Смета/Протокол соглашения о договорной цене; Приложение №3. - График выполнения обязательств; Приложение №4. – Форма акта обследования. 15. Реквизиты Сторон Заказчик: Подрядчик: ОАО «Ростелеком» Юридический адрес: 191002, Россия, г.Санкт-Петербург, ул.Достоевского, д.15 Почтовый адрес: 628011, г. Ханты-Мансийск, Ул. Коминтерна, 3, тел.(3467) 39-10-03, факс: (3467) 33-04-04 Банковские реквизиты: р/с 40702810100000000581 в ОАО Ханты-Мансийский банк, 628012, РФ, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 38 к/с 301018100100000000740 БИК 047162740 ИНН 7707049388 КПП 860143001 Приложение № 1 к договору № ____________ от « __ » ___________ 20___г. Задание на проектирование 3 «Модернизация ЦРРЛ Сергино – Андра»
Приложение №2 к договору № ____________ от « __ » ___________ 20___г |
Закупочная документация по проведению открытого запроса предложений на право заключения договора на проектно-изыскательские работы... | Закупочная документация по проведению открытого запроса предложений на право заключения договора на проектно-изыскательские работы... | ||
Атс по адресу: г. Москва, Милютинский переулок, дом 5, строение 1 (объект культурного наследия регионального значения «Центральная... | |||
Открытого конкурса на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной документации (натурные исследования,... | На выполнение инженерно-изыскательских работ, разработку проектно-сметной документации по объекту | ||
Открытый запрос предложений на право заключения Договора на выполнение проектно-изыскательских работ на объектах ООО «Кировский завод... | Наименование конкурса: открытый конкурс на право заключения договора на разработку проектно-сметной документации для строительства... | ||
Документация по открытому запросу предложений на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству... | На право заключения договора добровольного страхования объектов недвижимости, принадлежащих ОАО афк «система» |
Поиск Главная страница   Заполнение бланков   Бланки   Договоры   Документы    |