  ОАО «Газпромнефть-Новосибирск»
Инструкция по участию в открытом Отборе
№ 5-14506-016-15
организации, способной выполнить функции Технического Заказчика на стадии сбора ИРД, разработки ПИР и функции Генерального подрядчика на стадии СМР «под ключ» по строительству АЗС № 265 ОАО «Газпромнефть-Новосибирск»
г. Новосибирск
2015 г.
Общие положения. Порядок проведения Отбора.
Настоящий открытый Отбор организации, способной выполнить функции Технического Заказчика на стадии сбора ИРД, разработки ПИР и функции Генерального подрядчика на стадии СМР «под ключ» по строительству АЗС № 265 ОАО «Газпромнефть-Новосибирск» (далее «Отбор»), проводится посредством рассмотрения предложений, сформированных организацией, получившей Информационное письмо о проведении Отбора (далее «Претендент»), на основании и в соответствии с настоящей инструкцией по участию в Отборе (далее «Инструкция»).
Для участия в Отборе Претендент должен подготовить и подать в установленные сроки пакет документов, предусмотренных настоящей Инструкцией (Предложение) по адресу, указанному в п. 3.1.3 настоящей Инструкции.
Отбор проводится в следующем порядке:
ОАО «Газпромнефть–Новосибирск» размещает информацию о проведении Отбора в открытых источниках информации: на официальном сайте ОАО «Газпром нефть» (www.gazprom-neft.ru) и сайте ОАО «Газпромнефть-Новосибирск» (www.nsk.gazprom-neft.ru) в соответствующих разделах (О предприятии → Тендеры).
Претендент направляет в адрес Организатора Отбора Предложение в установленные сроки, сформированное в соответствии с настоящей Инструкцией. В составе Предложения Претендент, в том числе, предоставляет всю необходимую информацию.
Отдел по конкурсным процедурам и Конкурсная комиссия ОАО «Газпромнефть–Новосибирск» проводит процедуру вскрытия поступивших от Претендентов конвертов с Предложениями.
Отдел по конкурсным процедурам ОАО «Газпромнефть-Новосибирск» с привлечением профильных специалистов имеет право провести технический аудит Претендента на предмет соответствия его производственных мощностей и кадрового потенциала требованиям Отбора.
Отдел по конкурсным процедурам ОАО «Газпромнефть-Новосибирск» получает необходимые разъяснения, уточнения, подтверждения, осуществляет квалификационную оценку Претендента и поступившего предложения Претендента, проводит конкурентные переговоры с Претендентами (при необходимости), а также осуществляет иные мероприятия для целей выявления организации, способной выполнить выполнить функции Технического Заказчика на стадии сбора ИРД, разработки ПИР и функции Генерального подрядчика на стадии СМР «под ключ» по строительству АЗС № 265 ОАО «Газпромнефть-Новосибирск».
Конкурсная комиссия ОАО «Газпромнефть-Новосибирск» рассматривает итоговые Предложения Претендентов, и выносит Решение о победителе или победителях Отбора.
Победитель Отбора определяется отдельно по каждому лоту (в случае распределения предмета Отбора на лоты), при этом по каждому лоту Победителем может быть признан только один участник Отбора.
Отдел по конкурсным процедурам ОАО «Газпромнефть-Новосибирск» уведомляет Претендентов о результате Отбора, размещая информацию о победителе Отбора на сайте ОАО «Газпромнефть-Новосибирск» (www.nsk.gazprom-neft.ru) в соответствующем разделе (О предприятии → Тендеры).
Победитель приглашается к подписанию Договора на выполнение работ. В Договоре должны быть зафиксированы стоимость (цена), срок (период) выполнения работ, условия оплаты и иные существенные условия Предложения. Если Победитель Отбора не подписал Договор, ОАО «Газпромнефть–Новосибирск» вправе заключить Договор с другим участником Отбора или признать Отбор несостоявшимся.
Условия проведения Отбора.
Подавая Предложение для рассмотрения в рамках настоящего Отбора, Претендент, тем самым, соглашается со следующими условиями:
Все затраты, понесенные Претендентом в результате подготовки Предложения, являются затратами Претендента и не подлежат компенсации Организатором Отбора ни при каких обстоятельствах.
ОАО «Газпромнефть-Новосибирск» примет к рассмотрению все предоставленные в срок Предложения, отвечающие условиям и требованиям настоящей Инструкции.
ОАО «Газпромнефть–Новосибирск» оставляет за собой право не рассматривать Предложение Претендента не отвечающее условиям и требованиям Инструкции.
Подача Предложения Претендентом не должна быть истолкована как намерение или обязательство ОАО «Газпромнефть-Новосибирск», выраженное или подразумеваемое, считать себя заключившим договор на основании Информационного письма, настоящей Инструкции, а также в связи с направлением Претендентом в адрес Организатора Отбора Предложения.
Предложение, сформированное Претендентом в соответствии с настоящей Инструкцией, должно быть действительным до момента заключения договора с таким Претендентом, право, на заключение которого может быть присуждено по итогам Отбора в случае признания такого Претендента победителем Отбора. В таком случае договор (контракт) по итогам настоящего Отбора должен содержать все существенные условия, представленные в Предложении Претендента.
Претендент имеет право в ходе подготовки Предложения обращаться с просьбой о разъяснении настоящей Инструкции в адрес Отдела по конкурсным процедурам ОАО «Газпромнефть-Новосибирск», а также:
- обращаться к Организатору Отбора (Отдел по конкурсным процедурам ОАО «Газпромнефть-Новосибирск») с просьбой о продлении приема Предложений – (письмо в свободной форме с обоснованием причин продления);
- отозвать свое Предложение до установленного срока окончания приема Предложений;
- отказаться в письменном виде от участия в Отборе после окончательной даты представления Предложений.
Все возникающие вопросы следует задавать в Отдел по конкурсным процедурам по электронной почте:
alieva.mv@nsk.gazprom-neft.ru
leonova.oal@nsk.gazprom-neft.ru
В рамках рассмотрения Предложений, ОАО «Газпромнефть-Новосибирск» вправе адресовать Претендентам запросы о разъяснении, уточнении, предоставлении дополнительной информации в отношении любых положений Предложения Претендента.
Отдел по конкурсным процедурам ОАО «Газпромнефть-Новосибирск» вправе вносить изменения и уточнения в настоящую Инструкцию, как в рамках рассмотрения Предложений Претендентов, так и до момента поступления Предложений Претендентов в адрес ОАО «Газпромнефть-Новосибирск».
В случае если Отдел по конкурсным процедурам ОАО «Газпромнефть-Новосибирск» сочтет необходимым внести изменения (п. 1.2.8.), либо уточнения в настоящую Инструкцию, соответствующая информация публикуется на официальном сайте ОАО «Газпром нефть» (www.gazprom-neft.ru) и сайте ОАО «Газпромнефть-Новосибирск» (www.nsk.gazprom-neft.ru) в соответствующих разделах. С момента публикации информации об изменении и/или уточнении настоящей Инструкции, такие изменения и/или уточнения считаются неотъемлемой частью Инструкции.
За дополнениями и изменениями Претендент следит самостоятельно.
ОАО «Газпромнефть-Новосибирск» вправе отказаться от проведения Отбора, а также имеет право отказаться от всех Предложений по любой причине или прекратить процедуру проведения Отбора в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Претендентами.
Условия допуска к участию в Отборе.
По усмотрению Отдела по конкурсным процедурам ОАО «Газпромнефть-Новосибирск», Претендент по Отбору может быть отстранен от участия в Отборе в случае:
непредставления Претендентом обязательных документов, входящих в состав предложения на участие в Отборе по п. 3.3;
наличия в обязательных документах, входящих в состав предложения на участие в Отборе (п. 3.3), недостоверных сведений о Претенденте по Отбору;
несоответствия требованиям, указанным в пункте 3.2.;
несоответствия Предложения на участие в отборе требованиям Инструкции по Отбору, в том числе в случае наличия в таких Предложениях предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора (цену лота), начальную (максимальную) цену предмета отбора при условии если такая начальная (максимальная) цена установлена;
установления факта проведения ликвидации в отношении Претендента по Отбору – юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании Претендента по Отбору – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
установления факта приостановления деятельности Претендента по Отбору - юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
установления факта несоответствия Претендента по Отбору/Предложения Претендента на участие в Отборе прочим условиям настоящей Инструкции по Отбору.
Порядок предоставления Предложений. Форма предоставления Предложения.
Предложение должно быть представлено в оригинале, с приложением одной копии. Оригинал и копия предложения должны быть надежно запечатаны в один общий конверт, на котором следует указать информацию в соответствии с пунктом 2.1.2. настоящей Инструкции.
На конверте с Предложением указывается: наименование Отбора, на участие в котором подается Предложение; реестровый номер Отбора; наименование и адрес Претендента, предоставившего Предложение на участие в Отборе; наименование и адрес Организатора Отбора (см. пункты 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3.), следующим образом:
«Предложение на участие в Отборе № 5-14506-016-15»
«Открытый Отбор организации, способной выполнить функции Технического Заказчика на стадии сбора ИРД, разработки ПИР и функции Генерального подрядчика на стадии СМР «под ключ» по строительству АЗС № 265 ОАО «Газпромнефть-Новосибирск»
Претендент: < « указать НАИМЕНОВАНИЕ», АДРЕС, контакты (тел..e-mail) >
Организатор Отбора: Отдел по конкурсным процедурам ОАО «Газпромнефть–Новосибирск»
630099, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 80, 2 этаж, кабинет 208
«В отдел по конкурсным процедурам».
Порядок оформления Предложения.
Претендент в обязательном порядке составляет Опись предоставляемых документов в составе своего Предложения с указанием количества листов, входящих в состав каждого документа в составе предложения.
В случае неполного представления документов, перечисленных в пункте 3.3., Претендент, по усмотрению Отдела по конкурсным процедурам ОАО «Газпромнефть-Новосибирск», может быть не допущен к участию в Отборе.
Предоставление Предложения на участие в Отборе с отклонением по форме, установленной Инструкцией по Отбору, может быть расценено Отделом по конкурсным процедурам ОАО «Газпромнефть-Новосибирск» как несоответствие Предложения требованиям Инструкции по Отбору.
Все документы, входящие в состав Предложения Претендента составляются на русском языке, либо предоставляется нотариально заверенный перевод документов.
Предложение Претендента должно быть прошито, все страницы пронумерованы. Все страницы предложения должны быть заверены печатью и подписью от имени Претендента.
Документы, входящие в состав Предложения, представляются в порядке, определенном Описью документов Предложения, при этом Опись документов размещается в конце пакета документов Предложения.
Предложение Претендента должно быть прошито в единую книгу (сброшюровано), которая должна содержать сквозную нумерацию листов.
При этом при брошюровании Предложения, каждый оригинал официального документа, выданного Претенденту третьими лицами и содержащий печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии, банковские гарантии), помещается в отдельный канцелярский файл – таким образом, чтобы при брошюровании заявки, оригиналы официальных документов, выданных Претенденту третьими лицами, не были повреждены.
При нумерации листов пакета документов Предложения, номера на оригиналах официальных документов, выданных Претенденту третьими лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.), проставляются простым карандашом на обороте листа в левом нижнем углу.
Концы прошивочной нити выводятся с тыльной стороны единой книги, связываются, и заклеиваются листом бумаги, на котором делается надпись «Прошито, и пронумеровано ____ листов», при этом прошивка должна быть подписана лицом, уполномоченным на подписание Претендента, и скреплена печатью.
Все документы, входящие в состав Предложения должны быть должным образом оформлены.
Состав предложения Претендента:
Претендент предоставляет Предложение (Форма № 1). Итоговая стоимость работ, указываемая в Форме № 1, является окончательной, формируется с учетом НДС и всех возможных затрат (транспортных расходов, возможных платежей, предусмотренных действующим законодательством и т.д.) в рублях Российской Федерации и должна соответствовать итоговой сумме, указываемой в Коммерческом предложении Претендента (Форма № 6).
Квалификационная документация (приложения к Предложению Претендента, составляющие его неотъемлемую часть):
Анкета Претендента (Форма № 2).
Справка о наличии кадровых ресурсов (Форма № 3).
Документация, подтверждающая наличие опыта выполнения аналогичных договоров за последние 5 лет (Форма № 4).
Техническое предложение (Форма № 5).
Совмещенный график выполнения и финансирования работ (Форма № 7).
План распределения объемов выполнения работ между генеральным подрядчиком и субподрядчиками (Форма № 8).
Согласие на обработку персональных данных (Форма № 9)
Приложения №№ 1, 2 к инструкции по участию в Отборе.
Опись документов Предложения (Форма № 10).
Согласование и/или Протокол разногласий к Проекту договора (см. раздел 5 настоящей Инструкции) – письмо в произвольной форме.
Письмо о наличие/отсутствие процедуры реорганизации, решения суда о признании Претендента несостоятельным (банкротом) – письмо в произвольной форме (см. пункты 3.2.1.1., 3.2.1.2.).
Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц / Единного государственного реестра индивидуальных предпринимателей / Свидетельства (сертификаты) о регистрации иностранного юридического лица / Разрешение на открытие представительства, датированная не ранее 1 месяца до даты завершения приема предложений претендентов (см. пункт 3.3.12).
Копия учредительных документов (Устав организации и/или учредительный договор) (см. пункт 3.3.13).
Выписка из решения общего собрания учредителей о назначении руководителя (см. пункт 3.3.14).
Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе и Свидетельство о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя (см. пункт 3.3.15).
Требования и критерии, предъявляемые к Претенденту. В разделе 3 «Требования и критерии, предъявляемые к Претенденту» содержится информация для данного конкретного Отбора, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения разделов 1 «Общие положения» и 2 «Порядок предоставления Предложений». При возникновении противоречия между положениями раздела 3 «Требования и критерии, предъявляемые к Претенденту» и разделов 1 «Общие положения» и 2 «Порядок предоставления Предложений», применяются положения раздела 3. «Требования и критерии, предъявляемые к Претенденту».
№ п/п
|
Информация о процедуре
|
Сведения о проведении Отбора
|
|
Отбор проводит: Отдел по конкурсным процедурам ОАО «Газпромнефть-Новосибирск» на условиях и в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.
|
|
Предмет Отбора: Отбор организации, способной выполнить функции Технического Заказчика на стадии сбора ИРД, разработки ПИР и функции Генерального подрядчика на стадии СМР «под ключ» по строительству АЗС № 265 ОАО «Газпромнефть-Новосибирск»
|
|
Адрес для предоставления Предложений: 630099, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, 80, кабинет 208
«В отдел по конкурсным процедурам»
тел: (383) 290-15-20, вн. 15-74; 15-76
|
|
Дата начала приема Предложений: «07» июля 2015г., начиная с 13 часов 00 минут (время местное, г. Новосибирск)
Дата окончания приема Предложений: «22» июля 2015г., до 12 часов 00 минут (время местное, г. Новосибирск)
|
|
Дата проведения вскрытия конвертов с Предложениями: «22» июля 2015г., начиная с 13 часов 00 минут (время местное, г. Новосибирск)
Место вскрытия конвертов с Предложениями: ОАО «Газпромнефть-Новосибирск», 630099, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 80, Заседание Конкурсной комиссии.
*ОАО «Газпромнефть-Новосибирск» оставляет за собой право изменить время проведения вскрытия конвертов с Предложениями.
|
Требования к Претендентам
|
3.2.1.
|
Обязательные требования к Претендентам
|
3.2.1.1.
|
Непроведение ликвидации Претендента и отсутствие решения арбитражного суда о признании Претендента банкротом.
Данная информация предоставляется в форме письма в произвольной форме.
|
3.2.1.2.
|
Неприостановление деятельности Претендента на день подачи предложения на участие в Отборе.
Данная информация предоставляется в форме письма в произвольной форме.
|
3.2.1.3.
|
Соответствие Претендента по Отбору требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, производящим работы, являющиеся предметом Отбора. Претенденты должны обладать всеми необходимыми разрешительными документами, позволяющими выполнять работы согласно предмету Отбора.
|
3.2.1.4.
|
В случае если Претендент является резидентом Российской Федерации, он должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица на территории Российской Федерации, что должно быть подтверждено заверенной подписью руководителя и печатью организации, копией Свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц.
|
3.2.1.5.
|
В случае если Претендент не является резидентом Российской Федерации, он должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица на территории иностранного государства, что должно быть подтверждено Свидетельством (Сертификатом) о регистрации иностранного юридического лица – копия.
|
3.2.1.6.
|
В случае если Претендент является Представительством либо Филиалом нерезидента Российской Федерации, он должен быть должным образом аккредитован, что должно быть подтверждено соответствующими Копиями документов: Разрешение на открытие представительства, Свидетельство о внесении в Сводный государственный реестр.
|
3.2.2.
|
Дополнительные требования к Претендентам
|
3.2.2.1.
|
Деятельность Претендента должна соответствовать целям и задачам, отраженным в учредительных документах, что должно быть подтверждено нотариально заверенной копией учредительных документов Претендента в действующей редакции.
|
3.2.2.2.
|
Претендент должен обладать соответствующими производственными мощностями и материально-техническими ресурсами для полного и своевременного выполнения договора (контракта).
|
3.2.2.3.
|
Претендент должен обладать трудовыми ресурсами для выполнения договора (контракта), в том числе иметь квалифицированный персонал, имеющий соответствующее образование и опыт работы.
|
3.2.2.4
|
Претендент должен обладать соответствующим опытом выполнения аналогичных работ.
|
3.2.2.5.
|
Степень загруженности Претендента текущими проектами должна обеспечивать ему возможность выполнения планируемых по итогам Отбора работ без ущерба для Организатора отбора/заказчика, в случае заключения договора по результатам Отбора.
|
3.2.2.6.
|
Претендент должен выполнять обязательства по своевременной уплате налогов и других обязательных платежей.
|
3.2.2.7.
|
Претендент должен быть платежеспособным.
|
3.2.2.8.
|
Претендент по Отбору в праве привлечь к исполнению договора (контракта) субподрядчиков в случае, если такое право предусмотрено.
|
Состав Предложения Претендента
|
3.3.1.
|
Предложение Претендента (Форма № 1)
|
3.3.2.
|
Анкета Претендента (Форма № 2)
|
3.3.3.
|
Справка о наличии кадровых ресурсов (Форма № 3)
|
3.3.4.
|
Опыт выполнения аналогичных договоров за последние 5 лет (Форма № 4)
|
3.3.5.
|
Техническое предложение Претендента по Отбору (Форма № 5)
|
3.3.6.
|
Коммерческое предложение Претендента (Форма № 6)
|
3.3.7.
|
Совмещенный график выполнения и финансирования работ (Форма № 7)
|
3.3.8.
|
План распределения объемов выполнения работ между генеральным подрядчиком и субподрядчиками (8)
|
3.3.9.
|
Согласие на обработку персональных данных (Форма № 9)
|
3.3.10.
|
Справка о фактическом наличии материально-технических ресурсов для выполнения работ (Приложение № 1 к инструкции по участию в Отборе)
|
3.3.11.
|
Опросный лист для проведения предварительной квалификации по вопросам ПЭБ, ОТ и ГЗ (Приложение № 2 к инструкции по участию в Отборе)
|
3.3.12.
|
Оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц / Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей / свидетельства (сертификата) о регистрации иностранного юридического лица / Разрешения на открытие представительства, Свидетельства о внесении в Сводный государственный реестр
Нотариально заверенная копия подлежит предоставлению при первичном обращении контрагента в текущем 2015 году для участия в Отборе. При участии повторно, в последующих Отборах, в течение года контрагентом могут быть предоставлены данные документы, заверенные руководителем и печатью организации (при условии отсутствия изменений в указанных документах).
|
3.3.13.
|
Нотариально заверенная копия Устава Претендента и/или учредительного договора
Нотариально заверенная копия подлежит предоставлению при первичном обращении контрагента в текущем 2015 году для участия в Отборе. При участии повторно, в последующих Отборах, в течение года контрагентом могут быть предоставлены данные документы, заверенные руководителем и печатью организации (при условии отсутствия изменений в указанных документах).
|
3.3.14.
|
Выписка из решения (протокола) общего собрания учредителей (акционеров) о назначении руководителя, доверенность и т.д.
Документ, подтверждающий полномочия лица, которое будет заключать (подписывать) договор от имени контрагента.
|
3.3.15.
|
Копии Свидетельства о постановке на налоговый учет и Свидетельство о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, заверенные руководителем и печатью организации.
|
3.3.16.
|
Копия бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках за последний отчетный период с отметкой налоговых органов об их приеме
|
3.3.17.
|
Нотариально заверенные копии лицензий и/или патентов, свидетельств, сертификатов, дипломов, копия свидетельства о вступлении в СРО с приложениями и других документов
|
3.3.18.
|
Гарантийные обязательства Претендента, в т.ч. дополнительные гарантии, не предусмотренные типовым договором (Свободная форма).
|
3.3.19.
|
Информация о состоянии загруженности текущими проектами
Данная информация предоставляется в форме письма в произвольной форме.
|
3.3.20.
|
Информация об отсутствии решения суда о признании его несостоятельным (банкротом)
Данная информация предоставляется в форме письма в произвольной форме.
|
3.3.21.
|
При наличии отзывов о качестве выполнения аналогичных работ приложить копии
|
3.3.22.
|
Прочие документы
|
3.3.23.
|
Опись документов Предложения (Форма № 10)
|
Требования о предоставлении копий предложения
|
3.4.1.
|
Все Предложения должны быть представлены в оригинале, с приложением одной копии. Оригинал и копия должны быть идентичны, в случае выявления различий между документами, входящими в состав оригинала и информацией копии, Организатор Отбора при рассмотрении Предложения будет принимать решения на основе документов оригинала
|
3.4.2.
|
Оригинал Предложения помечается на первой странице «ОРИГИНАЛ», копия предложения помечается на первой странице «КОПИЯ»
|
3.4.3.
|
Оригинал и копия должны быть надежно запечатаны в один общий конверт, на котором указывается: наименование Отбора, на участие в котором подается Предложение; реестровый номер Отбора; наименование и адрес Претендента, предоставившего Предложение на участие в Отборе; наименование и адрес Организатора Отбора (см. пункты 2.1.2, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3)
|
Требования к оформлению Предложения
|
3.5.1.
|
Документы, входящие в состав Предложения, представляются в порядке, определенном Описью документов Предложения (Форма № 10), при этом Опись документов размещается в конце пакета документов Предложения.
|
3.5.2.
|
Все документы, входящие в состав оригинала Предложения, должны быть сшиты в единую книгу (сброшюрованы), которая должна содержать сквозную нумерацию листов.
При этом при брошюровании Предложения, каждый оригинал официального документа, выданного Претенденту третьими лицами и содержащий печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии, банковские гарантии), помещается в отдельный канцелярский файл – таким образом, чтобы при брошюровании заявки, оригиналы официальных документов, выданных Претенденту третьими лицами, не были повреждены.
Концы прошивочной нити выводятся с тыльной стороны единой книги, связываются, и заклеиваются листом бумаги, на котором делается надпись «Прошито, и пронумеровано ____ листов», при этом прошивка должна быть подписана лицом, уполномоченным на подписание Претендента, и скреплена печатью.
Все документы копии Предложения брошюруются аналогично порядку оформления оригинала Предложения.
|
3.5.3.
|
При нумерации листов пакета документов Предложения, номера на оригиналах официальных документов, выданных Претенденту третьими лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.), проставляются простым карандашом на обороте листа в левом нижнем углу.
|
3.5.4.
|
Достоверность копий документов, представляемых в составе Предложения, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не установлена требованиями настоящей Инструкции.
|
3.5.5.
|
Претендент должен поместить Предложение с необходимыми документами (сброшюрованный оригинал Предложения и сброшюрованная копия Предложения) в единый запечатанный конверт.
На таком конверте указывается: наименование Отбора, на участие в котором подается данное Предложение; реестровый номер Отбора; наименование и адрес Претендента, предоставившего Предложение на участие в Отборе; наименование и адрес Организатора Отбора, см. в пункте 3.4.3.
|
3.5.6.
|
При подготовке Предложения на участие в Отборе и документов, входящих в состав такого Предложения, не допускается применение факсимильных подписей.
|
3.5.7.
|
Все документы Предложения и приложения к нему должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица.
|
3.5.8.
|
Все документы, представляемые Претендентами в составе Предложений на участие в Отборе, должны быть заполнены по всем пунктам.
|
3.5.9.
|
При описании условий и предложений Претендент должен применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов, если иное не указано требованиями настоящей Инструкции.
|
3.5.10.
|
Сведения, которые содержатся в Предложениях Претендентов, не должны допускать двусмысленных толкований.
|
3.5.11.
|
Если в документах, входящих в состав Предложений на участие в Отборе, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то Организатором Отбора принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.
|
3.5.12.
|
Предложение на участие в Отборе, подготовленное Претендентом, а также вся корреспонденция и документация, связанная с Предложением на участие в Отборе, которыми обмениваются участники Отбора и Организатор Отбора, должны быть написаны на русском языке.
|
3.5.13.
|
Все суммы денежных средств в Предложении на участие в Отборе и приложениях к нему должны быть выражены в российских рублях, за исключением следующего: к Предложению на участие в Отборе могут быть приложены документы, оригиналы которых выданы Претенденту третьими лицами, в которых суммы денежных средств могут быть выражены в других валютах.
|
3.5.14.
|
Представленные в составе Предложения на участие в Отборе документы не возвращаются Претенденту, кроме отозванных Претендентами Предложений, а также банковских гарантий, представленных Претендентами в составе Предложений (в случае если Организатором Отбора установлено требование об обеспечении Предложений).
|
Обеспечение Предложения на участие в Отборе
|
3.6.1.
|
Обеспечение не требуется
|
Критерии определения победителя
|
3.7.1.
|
Соответствие Претендента требованиям, указанным в Инструкции по участию в отборе.
Отсутствие причин отстранения Претендента от участия в Отборе, в соответствии с требованиями Инструкции по участию в отборе.
Оформление Предложения в соответствии с Инструкцией по участию в отборе.
Стоимость работ.
Порядок оплаты.
Сроки выполнения работ (не позднее сроков, указанных в п. 2 Технического задания).
Технический, технологический, квалификационный уровень (в том числе: машины и механизмы, производственные мощности, персонал и т.п.) предложенный Претендентом для выполнения работ по предмету Отбора.
Наличие опыта выполнения работ по капитальному строительству автозаправочных станций на основании договоров генерального подряда за последние 5 лет - не менее 5-ти реализованных объектов, стоимостью не менее - 25 млн. руб. с НДС каждый, в Сибирском федеральном округе.
Качество реализованных аналогичных проектов строительства/реконструкции в Сибирском федеральном округе, репутация на рынке, квалификации кадрового состава, привлекаемого к предполагаемому проекту.
Загруженность текущими проектами.
Наличие внутренней системы контроля качества.
Письма - рекомендации (отзывы) Заказчиков о ранее выполненных работах.
|
Техническое задание на выполнение функции Технического Заказчика на стадии сбора ИРД, разработки ПИР и функции Генерального подрядчика на стадии СМР «под ключ» по строительству АЗС № 265 ОАО «Газпромнефть-Новосибирск».
Скан-копия технического задания прилагается к пакету документов
(полный комплект Технической документации предоставляется по дополнительному запросу)
Образец договора (Прилагается к пакету документов)
Образцы форм для заполнения.
Все формы должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью Претендента.
Форма № 1
Предложение
/должно быть составлено на фирменном бланке/
Название организации:
Местонахождение
Телефон
Факс
Эл. Почта
Предложение №:
Кому
Уважаемые господа,
Изучив Информационное письмо и пакет документов по отбору организации, способной выполнить функции Технического Заказчика на стадии сбора ИРД, разработки ПИР и функции Генерального подрядчика на стадии СМР «под ключ» по строительству АЗС № 265 ОАО «Газпромнефть-Новосибирск»,
(полное наименование и местонахождение Претендента)
предоставляем Вам предложение в соответствии с Информационным письмом, Инструкцией, а также на следующих условиях:
1.1. Предлагаемые нами, продукция, работы и услуги будут соответствовать техническим, качественным и количественным характеристикам, установленным в предоставленном нам пакете документов.
1.2. Общая твердая договорная цена Предложения:
___________________________________________________
(цифрами и прописью)
Твердая цена Предложения сформирована с учетом НДС 18%1 и всех возможных затрат (налоговых, страховых, транспортных расходов, и других возможных платежей, предусмотренных действующим законодательством) в рублях Российской Федерации.
1.3. Общий срок выполнения Работ состоит из срока выполнения проектно-изыскательских Работ и функций Технического Заказчика и срока выполнения строительно-монтажных Работ.
Срок выполнения проектно-изыскательских Работ и функций Технического Заказчика:
1 календарный месяц с даты подписания договора.
Срок выполнения строительно-монтажных Работ:
4 календарных месяца с момента завершения проектно-изыскательских работ.
Условия оплаты:
Первый аванс в размере 50% от стоимости ПИР выплачивается Исполнителю после утверждения Заказчиком Схемы планировочной организации земельного участка Объекта.
Второй аванс в размере 30% от стоимости СМР выплачивается Исполнителю после утверждения Заказчиком Рабочей документации «в производство работ».
Третий аванс в размере 30% от стоимости СМР выплачивается Исполнителю после подписания Акта приема-передачи площадки под бренд.
Сумма выплаченных авансов засчитывается при оплате выполненных и принятых работ и услуг, пропорционально выполненным этапам Работ и соответствующие платежи осуществляются Заказчиком в пользу Исполнителя уменьшенными на сумму авансовых платежей.
Оплата выполненных и принятых проектно-изыскательских работ производится Заказчиком после подписания Акта сдачи-приемки работ по Договору «под ключ» в следующем размере:
- 80% от общей стоимости проектно-изыскательских работ, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения в полном объеме разработанной Технической документации, получившей положительное заключение экспертизы, согласований;
- 20% от общей стоимости проектно-изыскательских работ, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения отчета об осуществлении Исполнителем авторского надзора за строительством.
Оплата выполненных и принятых услуг, по выполнению функций Технического Заказчика производится Заказчиком после подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг по Договору «под ключ» в следующем размере:
- 80% от общей стоимости услуг по выполнению функций Технического Заказчика в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Разрешения на строительство;
- 20% от общей стоимости услуг по выполнению функций Технического Заказчика, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Оплата выполненных и принятых строительно-монтажных работ, осуществляется Заказчиком в следующем размере:
- Оплата в размере 95 % от стоимости выполненных и принятых строительно-монтажных работ осуществляется Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней, со дня подписания Актов сдачи-приемки работ по Договору «под ключ»;
- Оплату суммы в размере 5 % от Договорной цены СМР Заказчик производит Исполнителю в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента истечения срока гарантийной эксплуатации Объекта при условии подписания Акта сверки всех взаимных расчетов, отсутствия претензий к качеству Работ со стороны Заказчика и подписания Акта об окончании гарантийного периода.
1.5. Мы согласны с требованиями, указанными в Информационном письме и предоставленном нам пакете документов и обеспечим их выполнение.
2. Мы предоставляем полномочие на осуществление любой проверки представленных отчетов, документов и информации для выяснения финансовых и технических аспектов настоящего предложения.
3. Вы и Ваши представители могут связаться со следующими лицами для получения дополнительной информации:
а) общей и административной:
ФИО
Должность
Телефон
б) технической:
ФИО
Должность
Телефон
в) финансовой:
ФИО
Должность
Телефон
г) юридической:
ФИО
Должность
Телефон
Мы согласны придерживаться положений настоящего Предложения до момента заключения договора «под ключ», в случае предоставления права на заключение договора «под ключ» по итогам Отбора. Данное предложение будет оставаться для нас обязательным в течение срока его действия.
Приложения: (составляется опись документации, входящей в состав настоящего Предложения).
Все приложения к настоящему Предложению являются его неотъемлемой составной частью.
С уважением
ФИО
-
Печать организации и подпись уполномоченного лица (проставляется на каждой странице предложения)
| |
