10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами), а именно стихийных бедствий, войны (военных действий), чрезвычайных ситуаций, издания актов государственных органов, препятствующих или делающих невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору и, если указанные юридические факты возникли после подписания настоящего Договора, а равно, если Стороны не знали и не могли знать о существовании таких обстоятельств на момент заключения Договора.
10.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается на время действия таких обстоятельств. Наступление вышеназванных форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено в письменной форме справками соответствующих органов.
11. Изменение и расторжение договора
11.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Договор, направив Подрядчику письменное уведомление о внесенных изменениях.
Договор считается измененным с момента получения Подрядчиком от Заказчика уведомления об изменении Договора.
11.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае
задержки Подрядчиком начала Работ более чем на 20 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, влекущего увеличение срока окончания работ более чем на 20 дней.
несоблюдения Подрядчиком требований по составу проведения ЭПБ, невыполнение работы в объеме, согласно Приложения 1 к договору;
аннулирования, отсутствия разрешительных документов о допуске к работам, что лишает Подрядчика права на производство работ;
необходимости исполнения предписания контролирующих органов и/или вступившего в законную силу судебного акта;
наличия существенных ошибок, допущенных при подготовке извещения и /или документации о закупке, включая проект договора, препятствующих исполнения договора и удовлетворению потребностей Заказчика;
изменения норм законодательства, регулирующих порядок исполнения договора и/или обосновывающих потребность в продукции:
документального подтверждения факта предоставления Подрядчиком недостоверных сведений при подаче заявки или при заключения договора;
по основаниям, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
11.3. При одностороннем отказе от исполнения Договора он будет считаться расторгнутым с момента получения одной стороной соответствующего уведомления от другой стороны.
11.4. Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают 10% от согласованной договорной цены и не меняют характера работ, предусмотренных в настоящем Договоре до момента внесения таких изменений. При этом договорная цена и сроки выполнения работ, определенные Договором, корректируются. Внесение в техническую документацию изменений в объеме более 10% от стоимости работ по Договору производится при взаимном согласии Сторон и оформляется дополнительным соглашением, на дополнительные работы составляется согласованная Сторонами дополнительная смета, являющаяся неотъемлемой частью настоящего Договора.
11.5. Сроки начала и окончания работ могут быть изменены по взаимному согласию Сторон, что закрепляется дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
12.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие между сторонами при изменении, неисполнении или ненадлежащем исполнении настоящего Договора, а также по поводу его недействительности, разрешаются в Арбитражном суде Республики Башкортостан.
12.2. Обращению в суд предшествует обязательный претензионный порядок урегулирования спора, путем направления Стороне претензии в письменной форме. Срок рассмотрения претензии – 20 (двадцать) дней с момента ее получения.
13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
13.2. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или Договор связывают наступление гражданско-правовых последствий для другой стороны, должны направляться сторонами следующим способом:
с нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен подтверждаться распиской стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, Ф.И.О., должность и подпись лица, получившего данный документ;
заказным письмом с уведомлением о вручении;
ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении
13.3. Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по Договору влекут для получающей их стороны наступление гражданско-правовых последствий с момента доставки соответствующего сообщения ей или её представителю.
Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.
13.4. Сторонами допускается направление писем (требований, замечаний, указаний и иной сопутствующей документации, не относящейся к неотъемлемой части договора) по адресу электронной почты, указанной в разделе 15 договора, либо по иному адресу электронной почты, указанному дополнительно.
14. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
14.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «31» декабря 2018 г., в случае, если к указанному моменту у сторон остались неисполненные обязательства, вытекающие из настоящего договора, срок действия договора продлевается до полного выполнения сторонами своих обязательств.
15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН
ПОДРЯДЧИК:
|
ЗАКАЗЧИК:
Акционерное общество
«Уфимское агрегатное производственное объединение» (АО «УАПО»)
Юридический адрес: 450076, РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Аксакова, 97
Адрес местонахождения: 450000, РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Аксакова, 97
ИНН/КПП 0275074279/027501001
ОГРН 1110280035040
Банковские реквизиты:
р/с 40502810306000071606
в Башкирском отделении № 8598 ПАО Сбербанк
БИК 048073601, к/с 30101810300000000601
|
ПОДРЯДЧИК:
_________________/_________________
М.П.
|
ЗАКАЗЧИК:
__________________/ ______________
М.П.
|
«____»______________20___г. «____»______________20___г.
Приложение № 1 к договору №_______от_________2018г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Наименование выполняемых работ (оказываемых услуг): Изготовление и монтаж сертифицированных противопожарных дверей на объектах АО «УАПО»: промышленные площадки №№1,2.
Цели и задачи:
2.1. Цель:
Повышение состояния защищенности помещений и корпусов Общества от возможного пожара, продуктов горения, обеспечение технического соответствия состояния зданий требованиям действующих руководящих документов РФ в области пожарной безопасности.
2.2. Задачи:
Произвести работы по изготовлению и монтажу сертифицированных противопожарных дверей на территории АО «УАПО», в соответствии с настоящим техническим заданием и договором.
Обеспечить соответствие степени огнестойкости противопожарных преград требованиям действующего законодательства РФ в области пожарной безопасности.
Все услуги оказываются в строгом соответствии с требованиями:
Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Строительными нормами СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме».
ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции»;
ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;
ГОСТ 26602.1-99 «Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления теплопередаче»;
ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость»;
ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования».
СП2.13130-2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты. Общие требования»;
СП 4.13130-2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Общие требования»;
СП 56.13330.2011 «Производственные здания».
Состав и объем работ
Произвести работы по изготовлению и монтажу сертифицированных противопожарных дверей на территории АО «УАПО», в ходе которых предусмотреть:
выезд на территорию Заказчика, замер проемов;
подготовку схем монтажа сертифицированных противопожарных дверей;
разработку графика монтажа противопожарных дверей и согласование его с Заказчиком;
изготовление сертифицированных противопожарных дверей по произведенным замерам;
доставку сертифицированных противопожарных дверей на территорию Заказчика;
демонтаж имеющихся дверей, дверных коробок;
расчистку проема, подготовку к монтажу сертифицированных противопожарных дверей;
установку коробок противопожарных дверей;
установку и настройку полотен двери;
установку и настройку дверных доводчиков, ручек, замков;
пластиковые бирки с указанием места установки дверей на каждый комплект ключей;
заполнение проемов между дверными коробками и порталами дверей специальными противопожарными составами (противопожарная пена);
отделку откосов дверей с обеих сторон «под покраску»;
окраску откосов в серый цвет RAL 7035 со всех сторон;
уборку помещения после монтажа;
вынос, погрузка, вывоз строительного мусора и старых дверей с территории Заказчика (перечень вывозимых дверей предварительно согласовывается с Заказчиком);
последующий выезд на территорию Заказчика после выполнения работ по монтажу дверей с целью окончательной регулировки (финальная настройка доводчиков, протяжка ручек, замков двери, устранение мелких недостатков при их наличии и т.п.).
Требования к противопожарным дверям
Предел огнестойкости сертифицированных противопожарных дверей должен быть не ниже EIS60, т.е. двери 1 типа.
Заполнение проемов должно осуществляться сертифицированными противопожарными составами (например, противопожарная пена).
Обязательным требованием является предоставление сертификатов соответствия на готовое изделие в той комплектности, которая будет поставляться Заказчику, паспортов на каждую дверь (с указанием всех ее характеристик, присвоенным номером и датой изготовления).
Все двери должны быть окрашены в серый цвет RAL 7035 со всех сторон.
Двери должны быть подобраны с учетом условий эксплуатации (в помещении или на открытом воздухе). Притворы дверей должны быть оборудованы уплотнителями по всему периметру. Конструкция притворов должна обеспечивать надежное крепление и неизменяемое положение упругих прокладок.
Все двери должны быть оборудованы автоматическими доводчиками, обеспечивающими плавное закрывание двери.
Двери должны иметь возможность эксплуатации во влажной и агрессивной среде.
Ручки дверей должны быть металлические, износостойкие, устойчивые к механическим воздействиям и многократным циклам открывания-закрывания.
Двери и замки должны быть пригодны для эксплуатации на промышленных предприятиях, все двери должны быть устойчивы к многократным циклам открывания-закрывания без потери их функциональных свойств и целостности конструкции, лакокрасочного покрытия, комплектующих и т.д.
Замки должны быть износостойкими, разрешенными к эксплуатации на противопожарных дверях (подтверждается сертификатом соответствия).
На дверях в соответствии с таблицей №1 должны быть установлены отбойники. Ширина полотна отбойников составляет 0,3 метра, длина полотна отбойников равняется ширине дверного полотна. Отбойники устанавливаются на все створки с обеих сторон в двух местах:
в нижней части двери на высоте 15 см от уровня пола до центра отбойника;
на высоте 1 метр от уровня пола до центра отбойника соответственно.
Отбойники изготавливаются из гладкой нержавеющей стали. Толщина металла отбойников должна быть не менее 1 мм.
Толщина металла полотна противопожарной двери должна быть не менее 1,5 мм.
Толщина металла дверной коробки противопожарной двери должна быть не менее 1,5 мм.
Двери, которые в соответствии с таблицей 1 обозначены как «Без порога», в обязательном порядке поставляются со встроенным в нижний торец автоматическим выпадающим порогом с механическим приводом и ответной металлической пластиной, приваренной к нижней части дверной коробки. При установке дверная коробка должна быть смонтирована таким образом, чтобы ответная пластина располагалась в один уровень с нулевой отметкой пола в местах установки. При закрытии двери автоматический порог должен выпадать и сопрягаются с металлической пластиной, обеспечивая при этом полную непроницаемость двери, отсутствие зазоров и т.д.. Автоматические выпадающие пороги должны иметь сертификат соответствия на эксплуатацию на противопожарных дверях, а также в помещениях с агрессивной и влажной средой.
Все сертификаты на двери и комплектующие к ним, включая материалы, используемые для заполнения проемов, должны быть действующими и соответствовать требованиям Федерального закона №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Сертифицированные противопожарные двери должны поставляться в упаковке в соответствии с требованиями ГОСТ 23170-78 «Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования».
Отделка откосов осуществляется с применением строительных материалов (штукатурка, шпаклевка, гипсокартон и т.п.). Все материалы, применяемые в отделке откосов должны быть изготовлены из негорючих материалов (в случае применения гипсокартона он должен быть противопожарным). Отделка откосов «под покраску» в обязательном порядке подразумевает выравнивание всех плоскостей откосов по уровню в единую плоскость. На откосах не должно быть неровностей, изгибов, шероховатостей, трещин. Покрытия должны быть обработаны грунтовым составом и полностью пригодными к проведению окраски. Окраска откосов производится только после приемки работ по монтажу противопожарных дверей и отделке откосов представителями Заказчика.
|
