СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Работы по Договору должны быть выполнены в соответствии с Графиком строительства объекта (Приложение № 1).
Начало выполнения работ: с момента заключения Договора.
Срок окончания выполнения работ: не позднее 30.12.2019г.
Объемы и сроки выполнения работ по Объекту определяются Графиком производства работ (Приложение № 2 к Договору). График производства работ составляется Подрядчиком и направляется на согласование Заказчику-Генподрядчику.
Любые корректировки Графика производства работ допускаются только путем подписания Сторонами Дополнительных соглашений.
В 10-дневный срок после получения рабочей документации со штампом «В производство работ» Подрядчик предоставляет Заказчику-Генподрядчику на согласование Рабочий график производства работ, составленный в соответствии с требованиями Заказчика-Генподрядчика.
Впоследствии Подрядчик обязан предоставлять Заказчику-Генподрядчику обновления Рабочего графика производства работ.
Составление и предоставление Заказчику-Генподрядчику Рабочего графика производства работ осуществляется в целях планирования и получения актуальной информации о ходе строительства Объекта. Рабочий график производства работ не изменяет сроков выполнения этапов работ, Контрольных точек, начала и окончания работ, указанных в Графике строительства объекта (Приложение № 1 к Договору) и Графике производства работ (Приложение № 2 к Договору), и не предоставляет Подрядчику права на освобождение от ответственности за просрочку выполнения работ. Любые сроки, предусмотренные в Графике строительства объекта (Приложение № 1 к Договору) и Графике производства работ (Приложение № 2 к Договору) могут быть изменены только путем заключения дополнительного соглашения к Договору.
Объем работ по Договору должен быть исполнен по годам и по месяцам в соответствии с Графиком строительства Объекта (Приложение № 1 к Договору) и Графиком производства работ (Приложение № 2 к Договору). Приблизительная стоимость работ, подлежащих выполнению в каждом календарном месяце, указывается в Графике производства работ (Приложение № 2 к Договору).
Даты окончания работ, в том числе даты окончания отдельных этапов (видов) работ, определяются Сторонами в Графике производства работ (Приложение № 2 к Договору), и их нарушение является основанием для предъявления штрафных санкций.
Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства Заказчика-Генподрядчика, связанного с поставкой оборудования и/или давальческих материалов, предоставляет Подрядчику право на продление сроков выполнения работ только в том случае и в той степени, в которой невыполнение указанного обязательства Заказчика-Генподрядчика повлияло на ход Работ в целом (критический путь строительства Объекта). Подрядчик обязан направить в адрес Заказчика-Генподрядчика обоснование необходимости корректировки сроков, после чего стороны обязуются подписать дополнительное соглашение к Договору, корректирующее сроки выполнения работ.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до начала производства работ по этапу Подрядчик обязан разработать и утвердить проект производства работ, а также направить его копию Заказчику-Генподрядчику.
Проект производства работ должен соответствовать требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации и города Москвы, а также другим нормам, правилам, стандартам, принятым на территории Российской Федерации.
При наличии замечаний Заказчика-Генподрядчика к представленному проекту производства работ, Подрядчик обязан внести в него изменения в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента получения замечаний от Заказчика-Генподрядчика.
При необходимости Подрядчик обязан согласовать проект производства работ на соответствующий этап с уполномоченными органами Российской Федерации и г. Москвы до начала этапа производства работ на Объекте.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА-ГЕНПОДРЯДЧИКА
Для реализации Договора Заказчик-Генподрядчик принимает на себя обязательства:
До начала производства работ на соответствующей площадке передать Подрядчику на период строительства Объекта по акту приема-передачи (по форме Раздела № 14 Приложения № 3 к Договору) земельные участки, пригодные для строительства Объекта. В случае отсутствия замечаний Подрядчика по истечении 10 календарных дней с момента передачи земельного участка, земельный участок считается принятым Подрядчиком и пригодным для выполнения работ по Договору в полном объеме.
Передать Подрядчику одобренную со штампом «В производство работ» Заказчиком-Генподрядчиком Рабочую документацию по Объекту до даты начала производства работ по соответствующему этапу работ, если иной срок передачи Рабочей документации не установлен графиком передачи рабочей документации, дополнительно согласованным Сторонами.
Оказывать содействие Подрядчику в ходе выполнения им работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом Договора, решение которых возможно только при участии Заказчика-Генподрядчика.
Передать Подрядчику необходимую для производства работ исходно-разрешительную документацию, в том числе разрешение на строительство.
Организовать строительный контроль за строительством, производить приемку и оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном действующими нормативными документами и Договором.
Обеспечить поставку оборудования и давальческих материалов согласно Перечню поставляемого Заказчиком-Генподрядчиком оборудования и давальческих материалов (Раздел № 5 Приложения № 3 к Договору). По мере выхода и передачи Подрядчику утвержденной рабочей документации Заказчик-Генподрядчик направляет Подрядчику уточенный перечень поставляемого Заказчиком-Генподрядчиком оборудования и давальческих материалов, в соответствии с которым осуществляет поставку оборудования и давальческих материалов, в следующем порядке:
- Заказчик-Генподрядчик обеспечит поставку оборудования и давальческих материалов на согласованный с Подрядчиком склад на территории Москвы или Московской области или приобъектный склад. Оборудование и давальческие материалы, входящие в объем поставок Заказчика-Генподрядчика, согласно Разделу № 5 Приложения № 3 к Договору, поставляются Заказчиком-Генподрядчиком комплектно с сертификатами и технической документацией, предусмотренными для данного вида давальческих материалов и оборудования, а также услугами по шефмонтажу и шефналадке. В случае, когда Заказчик-Генподрядчик обратился к Подрядчику с требованием осуществить разгрузку оборудования и давальческих материалов, Подрядчик обязан выполнить данные работы, а Заказчик-Генподрядчик обязан в счет цены Договора осуществить возмещение согласованных затрат за фактически оказанные услуги на основе сметно-нормативной базы «Территориальные сметные нормативы для города Москвы ТСН-2001»;
- Подрядчик в счет цены Договора обеспечит хранение оборудования и давальческих материалов, полученных от Заказчика-Генподрядчика для производства работ, а также погрузку, разгрузку и транспортировку оборудования и давальческих материалов с места хранения до места монтажа. Расходы, связанные с выполнением вышеуказанных обязательств, учитываются при определении Фактической цены Договора.
Передать Подрядчику поставляемое в соответствии с п. 7.1.6 оборудование и давальческие материалы в следующем порядке:
- Заказчик-Генподрядчик за 10 (Десять) календарных дней сообщит Подрядчику дату отгрузки оборудования с указанием отгрузочных реквизитов, наименования оборудования, количества мест, а также веса нетто и брутто и габаритов отгрузочных мест;
- Подрядчик за 5 (Пять) календарных дней до даты отгрузки письменно уточнит точный адрес склада, на котором будет осуществляться хранение оборудования, или укажет, что оборудование может быть доставлено на площадку строительства для прохождения входного контроля и передачи в монтаж;
- Подрядчик обязан принимать давальческие материалы путем подписания накладной по форме № М-15. Подрядчик обязан передать Заказчику-Генподрядчику подписанные со своей стороны накладные по форме М-15 в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты их получения от Заказчика-Генподрядчика.
Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Договора.
Осуществить страхование строительных рисков, рисков случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства, материалов, оборудования и страхование ответственности за причинение вреда здоровью и имуществу третьих лиц при проведении строительства.
В случае если Договором предусматривается проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, соблюдать требования к проведению таких работ, установленные Разделом № 11 Приложения № 3 к Договору.
Заказчик-Генподрядчик вправе:
В целях осуществления строительного контроля (надзора за строительством), заключать договоры на услуги по строительному контролю с организациями (далее – представители Заказчика-Генподрядчика), о чём письменно уведомляет Подрядчика.
Заказчик-Генподрядчик, представители Заказчика-Генподрядчика имеют право:
- беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода строительства;
- производить соответствующие записи в Общий и специальные журналы работ.
Записи в Общем и специальных журналах работ имеют статус предписаний и обязательны для исполнения Подрядчиком, являются основанием для применения мер ответственности, предусмотренных Договором за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение содержащихся в ней требований (указаний).
Заказчик-Генподрядчик, представители Заказчика-Генподрядчика имеют право давать обязательные для Подрядчика предписания (акты-предписания) при обнаружении отступлений от рабочей документации, нормативно-технических документов, Договора и приложений к нему.
Заказчик-Генподрядчик в случае выявления дефектов на объекте строительства, возникших в течение гарантийного срока, вправе направить Подрядчику письменное извещение о выявленных дефектах на гарантийном участке, о необходимости направления Представителя Подрядчика для участия в комиссии по обследованию дефектного участка (в соответствии с пунктом 10.3 Договора) для фиксирования выявленных дефектов в акте и определения сроков их устранения.
Если, по мнению Заказчика-Генподрядчика, в ходе выполнения работ возникает отставание от Графика производства работ (Приложение № 2 к Договору) либо иные обстоятельства, вызывающее обоснованные опасения в срыве срока завершения работ на Объекте, Заказчик-Генподрядчик имеет право:
- выдать распоряжение Подрядчику скорректировать порядок и ход выполнения работ;
- нанять третью сторону для оказания содействия Подрядчику в ходе выполнения работ. Все расходы в данном случае относятся на счет Подрядчика.
Обстоятельствами, которые обоснованно свидетельствуют о возможном срыве срока завершения работ, являются, в частности, необеспечение Подрядчиком на строительной площадке среднемесячной численности мобилизованных работников, согласованной Сторонами в Графике производства работ; неисполнение Подрядчиком обязательства по обеспечению строительства материалами и оборудованием; а также иные обстоятельства, которые могут привести к срыву сроков завершения работ.
Заказчик-Генподрядчик вправе проверять соблюдение Подрядчиком на строительной площадке среднемесячной численности мобилизованных работников, согласованной Сторонами в Графике производства работ, путем проведения 3 (трех) выборочных проверок. Дата проверки определяется Заказчиком-Генподрядчиком самостоятельно, при этом период между проверками не должен быть менее 5 (пяти) календарных дней. В случае если средняя численность мобилизованных работников, установленная по результатам 3 (трех) выборочных проверок в течение месяца, составит менее среднемесячной численности мобилизованных работников, согласованной Сторонами в Графике производства работ, то Подрядчик признается нарушившим обязательство по обеспечению среднемесячной численности мобилизованных работников.
Заказчик-Генподрядчик вправе осуществлять контроль выполнения мероприятий по обеспечению промышленной безопасности, охраны окружающей среды, охраны культуры производства и охраны труда, в том числе, указанных в п. 8.1.5. Договора путем проведения плановых и внеплановых проверок.
Если в результате проверки и/или инвентаризации давальческих материалов и оборудования будет установлено несоответствие условий их хранения установленным требованиям либо повреждение и/или утрата давальческих материалов и оборудования, Заказчик-Генподрядчик по своему выбору вправе:
дать Подрядчику указание за свой счет приобрести материалы и оборудование взамен утраченного или поврежденного (без дополнительных затрат для Заказчика-Генподрядчика);
дать Подрядчику указание отремонтировать поврежденное оборудование и материалы (без дополнительных затрат для Заказчика-Генподрядчика);
изъять поврежденные материалы и оборудование и самостоятельно заменить его с отнесением всех расходов на счет Подрядчика;
потребовать от Подрядчика возместить стоимость утраченных или поврежденных материалов и оборудования.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА
Для выполнения работ по Договору Подрядчик принимает на себя обязательства:
Выполнить все работы по строительству Объекта в объеме и сроки, предусмотренные Договором и Приложениями к нему, сдать Объект Заказчику-Генподрядчику с качеством, соответствующим Рабочей документации со штампом Заказчика-Генподрядчика «В производство работ» и условиям Договора.
Обеспечить соответствие результатов выполненных работ требованиям рабочей документации, сертификации, безопасности, СНиПов, санитарных норм и правил, государственных стандартов, лицензирования и т.п., установленным действующим законодательством Российской Федерации.
Устранять все замечания Заказчика-Генподрядчика, выданные в порядке, предусмотренном пунктами 2.5, 4.2, 4.4 и 7.2.2 Договора. Устранение замечаний Заказчика-Генподрядчика, связанных с обращениями жителей города Москвы на Централизованный портал Правительства города Москвы «Наш город» (в том числе по следующим проблемам: вынос грунта и грязи строительным транспортом; несвоевременное восстановление благоустройства; отсутствие или повреждение ограждения строительной площадки; отсутствие освещения в ночное время; отсутствие информационного щита неудовлетворительная уборка места проведения работ), осуществляется Подрядчиком в срок, указанный Заказчиком-Генподрядчиком, но не позднее 8 (Восьми) календарных дней с момента поступления обращения в Департамент строительства города Москвы.
Поставить на строительную площадку материалы и оборудование в соответствии с Проектом, рабочей документацией, а также имущество, используемое для исполнения Договора, за исключением оборудования и материалов, обязанность по поставке которых возложена на Заказчика-Генподрядчика, согласно Перечню поставляемого Заказчиком-Генподрядчиком оборудования и давальческих материалов (Раздел № 5 Приложения № 3 к Договору).
Обеспечить в ходе строительства Объекта выполнение на строительной площадке мероприятий по технике безопасности, охране труда, в том числе требований указанных в Разделе № 2 Приложения № 3 к Договору, обеспечению безопасности дорожного движения, промышленной безопасности, рациональному использованию территорий, экологической безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли в соответствии с Проектом, рабочей документации и нормативно-технической документации, обязательной при выполнении работ.
Изготовить и установить за свой счет информационный щит размером 3х5 м, на котором указывается следующее: вид работ, наименование Заказчика-Генподрядчика, Подрядчика и сроки проведения работ (начало и окончание).
Возвести в соответствии с рабочей и технологической документацией собственными силами и за счет сумм, предназначенных на возведение временных зданий и сооружений на территории строительной площадки, временные сооружения, в том числе осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ.
Вести с момента начала работ на Объекте и до их завершения оформленные и заверенные в установленном порядке Общий журнал работ установленного образца в соответствии с Порядком ведения общего и (или) специального журнала, в которых ведется учет выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства (РД-11-05-2007) и Журнал учета выполнения работ (форма КС-6а). Заказчик-Генподрядчик регулярно раз в 2 (Два) дня проверяет и подтверждает своей подписью записи в Общем журнале работ.
Вести иные специальные виды журналов работ, ведение которых является обязательным в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и нормативно-технической документации.
Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта (п. 10.2 Договора), и исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с Заказчиком-Генподрядчиком сроки.
Обеспечить сохранность принятых от Заказчика-Генподрядчика знаков закрепления на местности геодезической основы сооружения (реперы, оси, углы поворота, закрепление сооружений).
Обеспечить разбивку осей и частей сооружения, и нести ответственность за правильность разбивки осей сооружения, высот и размеров всех его частей.
Контроль, проводимый Заказчиком-Генподрядчиком за выполнением этих работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за правильность их исполнения.
Немедленно известить Заказчика-Генподрядчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности строящегося сооружения, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок;
- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком-Генподрядчиком материалов, оборудования, технической документации;
- возможных неблагоприятных для Заказчика-Генподрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы.
Организовать контроль за качеством используемых материалов и конструкций, наличием необходимых сертификатов качества на поставляемые материально-технические ресурсы, применяемые на строительстве Объекта, а в случае необходимости производить лабораторные испытания образцов для подтверждения соответствия качества поставляемых материально-технических ресурсов представленным сертификатам.
Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению обязательных для Сторон требований по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
До заключения договоров субподряда (договоров об оказании услуг) согласовывать с Заказчиком-Генподрядчиком перечень субподрядных организаций, планируемых для привлечения к работам по строительству Объекта. Подрядчик обязуется привлекать в качестве субподрядных только те организации, которые являются квалифицированными, опытными и компетентными в соответствующей области и способны выполнять работу с соблюдением требований производственной и экологической безопасности. Подрядчик обязан представить по запросу Заказчику-Генподрядчику документы, подтверждающие вышеуказанные требования, а также подтверждающие наличие у Субподрядчика всех необходимых для выполнения работ свидетельств и лицензий.
Согласование кандидатуры Субподрядчика осуществляется в порядке, предусмотренном п. 2.3 Договора.
Для согласования Субподрядчика Подрядчик представляет Заказчику-Генподрядчику описание части работ, передаваемой Субподрядчику.
Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика-Генподрядчика не позднее, чем за 7 (Семь) дней о дате начала выполнения Субподрядчиком, а также персоналом филиалов Подрядчика работ на Объекте.
Подрядчик обязан привлечь к исполнению Договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства в объеме не менее 10% от Цены Договора.
Подрядчик обязан ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять Заказчику-Генподрядчику отчет о привлечении к исполнению Договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства по форме Раздела № 27 Приложения № 3 к Договору.
По требованию Заказчика-Генподрядчика ему должны быть переданы дополнительные сведения, подтверждающие финансовые, технические и кадровые возможности предлагаемого Субподрядчика. Подрядчик обязуется представить Заказчику-Генподрядчику любую другую информацию, запрошенную Заказчиком-Генподрядчиком для вынесения решения об одобрении Субподрядчика. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком-Генподрядчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиков как за свои.
Компенсировать Заказчику-Генподрядчику убытки, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшими вследствие выполнения Подрядчиком и/или его Субподрядчиками работ в соответствии с Договором или вследствие нарушения имущественных или иных прав, охраняющих интеллектуальную собственность.
Представлять Заказчику-Генподрядчику в электронном виде по адресу: D.Metro@mosinzhproekt.ru:
ежедневно, не позднее 10-00, информацию о строящемся Объекте (по форме, предоставленной Заказчиком-Генподрядчиком (в формате Excel или ином редактируемом формате));
ежемесячно, не позднее 25-го числа отчетного месяца, информацию о переработке давальческих материалов Заказчика-Генподрядчика за отчетный период (по форме Раздела № 8 Приложения № 3 к Договору) (в формате Excel), данная информация также направляется на бумажном носителе вместе с формами КС-2 и КС-3, заверенная печатью Подрядчика и за подписью уполномоченного представителя Подрядчика;
по адресу mto@mosinzhproekt.ru:
каждый понедельник, не позднее 17-00, еженедельный Отчет о поставке материально-технических ресурсов силами Подрядчика (по форме Раздела № 4 Приложения № 3 к Договору и в соответствии с Инструкцией по заполнению – Раздел № 4.1 Приложения № 3 к Договору) (в формате Excel);
каждый понедельник, не позднее 12-00, еженедельный Отчет о поставке основных конструкций силами Подрядчика (по форме Раздела № 4.2 Приложения № 3 к Договору);
по адресу ot@mosinzhproekt.ru:
ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, информацию по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды за отработанный месяц (по форме Раздела № 7 Приложения № 3 к Договору) (в формате Word), данная информация также направляется на бумажном носителе, за подписью уполномоченного представителя Подрядчика;
информацию обо всех авариях, инцидентах, происшествиях и несчастных случаях, произошедших на строительных площадках Объекта, в течение 24 часов с момента происшествия;
копию Акта о несчастном случае на производстве формы Н-1 (по форме Приложения № 1 к Постановлению Министерства труда и социального развития РФ от 24.10.2002 г. № 73) (в формате рdf), а также копию Мероприятий по устранению причин несчастного случая, содержащую сведения о сроках и ответственных за их исполнение лицах, в течение 3-х суток с момента окончания расследования несчастного случая.
Пригласить Заказчика-Генподрядчика для промежуточной приемки выполненных за отчетный период работ до 25-го числа каждого календарного месяца.
Передать по окончании строительства Объекта и его приемки Приемочной комиссии Заказчику-Генподрядчику:
- Объект;
- сохраненные знаки опорно-высотного положения Объекта;
- исполнительную документацию о выполненных строительных и монтажных работах, технические паспорта Объекта;
- строительную площадку. Строительная площадка возвращается Подрядчиком Заказчику-Генподрядчику по акту приема-передачи.
До начала работ на Объекте представить Заказчику-Генподрядчику документы, подтверждающие допуск Подрядчика к производству работ, предусмотренных Договором.
При производстве работ обеспечить нахождение своих работников на Объекте в специальной одежде определенного Подрядчиком образца с указанием фирменного наименования Подрядчика.
Подрядчик, в соответствии с пунктом 10.3 Договора, после получения письменного извещения Заказчика-Генподрядчика о выявленных дефектах обязан направить в установленный в извещении Заказчика-Генподрядчика срок уполномоченного представителя для составления акта, фиксирующего выявленные дефекты.
Подрядчик в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по Договору, в том числе обязательств по возврату аванса, в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента заключения Договора, а в дальнейшем ежегодно, не позднее 30 января текущего года, предоставляет банковскую гарантию в размере 10% от стоимости работ, установленной на соответствующий календарный год, но не менее размера авансового платежа. Если банковская гарантия выдана на сумму авансового платежа, что составляет более 10% от стоимости работ, установленной на соответствующий календарный год, то сумма банковской гарантии может быть уменьшена пропорционально сумме отработанного Подрядчиком аванса до суммы в 10% от стоимости работ, установленной на соответствующий календарный год.
Вышеназванная банковская гарантия предоставляется по форме Раздела № 9 Приложения № 3 к Договору. Указанная гарантия должна быть безотзывной и оплачиваться по первому письменному требованию Заказчика-Генподрядчика. Банк, предоставляющий гарантию, должен быть согласован Заказчиком-Генподрядчиком. Гарантия должна обеспечивать обязательства Подрядчика по надлежащему выполнению работ в сроки, в объеме и на условиях, установленных Договором и Графиком производства работ, а также обязательства по возврату авансового платежа в случаях, предусмотренных Договором. Затраты по получению и применению обеспечительных мер несёт Подрядчик. Срок действия банковской гарантии должен распространяться на весь период выполнения работ по Договору плюс 2 (Два) месяца. В случае изменения сроков выполнения работ по Договору, стоимости работ, установленной на соответствующий год, или Цены Договора, установленной п. 3.1 Договора, Подрядчик обязан в течение 1 (Одного) месяца с момента такого изменения предоставить Заказчику-Генподрядчику новую банковскую гарантию, выданную с учетом указанных изменений.
Если по каким-либо причинам представленная Подрядчиком банковская гарантия перестала быть действительной, утратила силу или иным образом фактически перестала обеспечивать исполнение обязательств по Договору (в том числе: при отзыве у гаранта лицензии на осуществление банковской деятельности; при приостановлении действия указанной лицензии; при прекращении деятельности гаранта вследствие ликвидации или реорганизации в форме слияния или присоединения; в случае принятия арбитражным судом к производству заявления о признании гаранта несостоятельным (банкротом); и др.), Подрядчик обязуется произвести замену такой банковской гарантии путем предоставления Заказчику-Генподрядчику новой банковской гарантии на тех же условиях и в том же размере, что и банковская гарантия, подлежащая замене. Новая банковская гарантия должна быть предоставлена Подрядчиком не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения соответствующего требования от Заказчика-Генподрядчика.
В случае если предусмотренная настоящим пунктом банковская гарантия Заказчику-Генподрядчику не предоставлена, он производит удержание причитающихся Подрядчику денежных средств в соответствии с пунктом 4.11 Договора.
Возвратить Заказчику-Генподрядчику остатки давальческих материалов.
Подрядчик обязуется, в соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», выполнить весь комплекс работ по обращению с отходами производства и потребления, при этом Подрядчик выступает собственником и образователем отходов, образующихся при работе на Объекте, а также осуществляет все расчеты и платежи, связанные с негативным воздействием на окружающую среду, несет все риски, связанные с деятельностью по образованию отходов, разрабатывает Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР), согласовывает его в Росприроднадзоре и получает лимиты на образование отходов от своего имени.
Подрядчик обязан включать Заказчика-Генподрядчика в список учреждений, которые должны быть немедленно извещены об аварии на Объекте (форма № 2, приложение № 1 к «ПБ 03-428-02. Правила безопасности при строительстве подземных сооружений», утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 02.11.2001 № 49).
В случае, когда строительные работы выполнялись Подрядчиком с привлечением субподрядных организаций, Подрядчик обязан обеспечить оплату работ, выполненных субподрядными организациями, находящимися с Подрядчиком в прямых или косвенных договорных отношениях в связи с непосредственным выполнением работ на Объекте.
Оплата выполненных субподрядчиками работ (в том числе работ, выполненных субподрядчиком, состоящим с подрядчиком в косвенных договорных отношениях) должна быть произведена не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения денежных средств от Заказчика-Генподрядчика.
В случае если Договором предусматривается проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, соблюдать требования к проведению таких работ, установленные Разделом № 11 Приложения № 3 к Договору.
В счет цены Договора выполнить работы по оснащению Объекта системой охранного телевидения, системой охранной сигнализации и системой контроля и управления доступом. Состав указанных работ, сроки выполнения и иные обязательные для исполнения Подрядчиком требования приведены в Разделе № 12 «Техническое задание на выполнение работ по оснащению системой охранного телевидения, системой охранной сигнализации и системой контроля и управления доступом объекта строительства» Приложения № 3 к Договору.
Соблюдать установленные Заказчиком-Генподрядчиком правила пропускного и внутриобъектового режима, правила въезда на территорию строительной площадки и выезда с нее, а также транзитного проезда через нее, правила перемещения товарно-материальных ценностей через пункты пропускного контроля, а также обеспечить соблюдение указанных правил своими работниками, субподрядчиками и поставщиками.
В случае возникновения разногласий с эксплуатирующими службами при передаче Объекта на баланс ГУП «Московский Метрополитен», Подрядчик обязан направить своего представителя непосредственно на место фактического монтажа оборудования на Объекте. Заказчик-Генподрядчик уведомляет Подрядчика о месте и времени явки представителя не менее чем за 12 (часов) до времени явки письмом, факсограммой либо иным способом, позволяющим установить отправителя и подтвердить получение уведомления.
Подрядчик обязан ежемесячно, не позднее 20 числа каждого месяца предоставлять Заказчику-Генподрядчику план работ на следующий месяц по форме Раздела № 16 Приложения № 3 к Договору. Указанный план составляется в соответствии с правилами, предусмотренными Разделом № 18 Приложения № 3 к Договору, и предоставляется в электронном виде (в формате Excel и сканированная копия плана, подписанного уполномоченным лицом Подрядчика, в формате PDF), а также на бумажном носителе за подписью уполномоченного лица Подрядчика.
Заказчик-Генподрядчик рассматривает представленный план в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента его получения, после чего направляет Подрядчику уведомление о согласовании плана, либо мотивированный отказ от согласования плана. В последнем случае Подрядчик обязан устранить замечания и повторно направить план на согласование Заказчику-Генподрядчику в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения мотивированного отказа от согласования.
Подрядчик обязан еженедельно, не позднее 16-00 каждого четверга, если иной день не будет указан Заказчиком-Генподрядчиком в отдельном уведомлении, предоставлять Заказчику-Генподрядчику недельно-суточный план на следующую неделю по форме Раздела № 17 Приложения № 3 к Договору. Указанный в настоящем пункте план составляется в соответствии с правилами, предусмотренными Разделом № 18 Приложения № 3 к Договору, и предоставляется в электронном виде (в формате Excel и сканированная копия плана, подписанного уполномоченным лицом Подрядчика, в формате PDF).
Заказчик-Генподрядчик рассматривает представленный план в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента его получения, после чего направляет Подрядчику уведомление о согласовании плана, либо мотивированный отказ от согласования плана. В последнем случае Подрядчик обязан устранить замечания и повторно направить план на согласование Заказчику-Генподрядчику в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента получения мотивированного отказа от согласования.
Подрядчик обязан по запросу Заказчика-Генподрядчика, не позднее 16-00 дня получения Подрядчиком запроса от Заказчика-Генподрядчика, предоставить Заказчику-Генподрядчику недельно-суточный план по форме Раздела № 17 Приложения № 3 к Договору с указанием объемов работ, выполненных за прошедшие сутки. Указанный план составляется в соответствии с правилами, предусмотренными Разделом № 18 Приложения № 3 к Договору, и предоставляется в электронном виде (в формате Excel).
Подрядчик обязан еженедельно, не позднее 10-00 дня, следующего за окончанием отчетной недели, предоставлять Заказчику-Генподрядчику недельно-суточный план по форме Раздела № 17 Приложения № 3 к Договору с указанием объемов работ, выполненных за отчетную неделю. Указанный план составляется в соответствии с правилами, предусмотренными Разделом № 18 Приложения № 3 к Договору, и предоставляется в электронном виде (в формате Excel).
После окончания работ по Договору по требованию Заказчика-Генподрядчика Подрядчик обязан предоставить Заказчику-Генподрядчику в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения указанного требования сводный перечень оборудования и материалов (оборудование и материалы, входящие в спецификацию оборудования и материалов, фактически закрытые по форме № КС-2), включая давальческие, распределенных по месту фактического монтажа (дистанции) за весь период выполнения работ по Договору по форме Раздела № 15 Приложения № 3 к Договору – в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе и на электронном носителе в формате Excel.
Не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента заключения Договора Подрядчик обязан в счет цены Договора выполнить работы по установке и подключению к сети Интернет системы видеонаблюдения на объекте строительства в соответствии с Техническими условиями Заказчика-Генподрядчика (Раздел № 3 Приложения № 3 к Договору).
Подрядчик обязуется соблюдать законодательство Российской Федерации, регулирующее порядок привлечения иностранной рабочей силы. В случае возникновения претензий компетентных органов Российской Федерации, уполномоченных контролировать соблюдение миграционного законодательства, самостоятельно и за свой счет решить вопрос об уплате всех административных штрафов и устранении нарушений законодательства. При этом не допускается задержка сроков выполнения работ по Договору.
Все расходы, связанные с получением разрешений для персонала Подрядчика на работу, а также с их пребыванием, размещением и проживанием на территории Российской Федерации, в том числе связанные с медицинским обслуживанием, несет Подрядчик.
Осуществлять строительный контроль в соответствии с п. 5 Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (утв. Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468).
Оформлять исполнительную документацию по Договору и предоставлять ее Заказчику-Генподрядчику в соответствии с требованиями, установленными Регламентом по предоставлению исполнительной документации подрядными организациями (Раздел № 21 Приложения № 3 к Договору).
Подрядчик обязан еженедельно, не позднее 10-00 каждого понедельника, предоставлять Заказчику-Генподрядчику сведения за отчетную неделю: о результатах проверок, проведенных органами государственного строительного надзора; о выявленных указанными органами нарушениях; сроках устранения нарушений; об устранении/неустранении нарушений; о наложенных указанными органами административных штрафах, а также копии документов, подтверждающих их оплату. Указанные сведения предоставляются в электронном виде, а также на бумажном носителе за подписью уполномоченного лица Подрядчика.
В случае необходимости производства работ в эксплуатируемых сооружениях метрополитена оформить и согласовать с ГУП «Московский метрополитен» совместный приказ о разрешении производства работ.
Подрядчик обязан ежеквартально, не позднее 35 (тридцати пяти) календарных дней с момента окончания отчетного квартала, представлять Заказчику-Генподрядчику заверенную копию представленной в налоговый орган налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, а также копию документов, подтверждающих представление указанной декларации в налоговый орган.
По письменному запросу Подрядчик обязан дополнительно представить Заказчику-Генподрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса копии указанных в первом абзаце настоящего пункта документов за последний налоговый период, по которому в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации наступил срок предоставления налоговой декларации, в отношении субподрядчиков, привлеченных Подрядчиком. Для исполнения предусмотренного настоящим пунктом обязательства Подрядчик обязан включить соответствующие положения в договоры между Подрядчиком и субподрядчиками.
Подрядчик, как непосредственный исполнитель работ по строительству подземных сооружений, обязуется обеспечить обслуживание опасного производственного объекта подземного строительства профессиональными горноспасательными службами (далее - Обслуживание), которые вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации оказывать указанные в настоящем пункте Договора услуги, путем заключения с указанными горноспасательными службами соответствующего договора.
Договор с профессиональными горноспасательными службами, указанный в настоящем пункте Договора, должен содержать положения о порядке оплаты и размере ежемесячной стоимости Обслуживания, о необходимости подготовки и передачи Подрядчику горноспасательными службами отчета об оказанных услугах (по форме Раздела № 24 Приложения № 3 к настоящему Договору). При этом ежемесячная стоимость Обслуживания, указанная в заключаемом с горноспасательными службами договоре, должна быть предварительно согласована с Заказчиком-Генподрядчиком и не может превышать ежемесячную стоимость горноспасательного обслуживания, рассчитанную в соответствии с приказом Комитета г. Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов № 38 от 22.06.2012 "Об утверждении стоимости горноспасательного обслуживания строительства Московского метрополитена в месяц".
Подрядчик обязуется исполнить свои обязательства, по заключению договора с профессиональной горноспасательной службой и предоставить Заказчику-Генподрядчику с сопроводительным письмом копию заключенного договора на обслуживание профессиональными горноспасательными службами опасного производственного объекта подземного строительства в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора.
Сумма оплачиваемого Подрядчику Заказчиком-Генподрядчиком Обслуживания определяется на основании стоимости ежемесячного Обслуживания, указанной в договоре, заключенном с горноспасательными службами, и в акте об оказании услуг по горноспасательному обслуживанию, в пределах стоимости Обслуживания, указанной в Сводном сметном расчете, получившем заключение государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости.
Оплата стоимости Обслуживания осуществляется Заказчиком-Генподрядчиком ежемесячно в порядке и в сроки, установленные для промежуточных платежей по Договору при условии предоставления Подрядчиком в срок не позднее 25 числа каждого месяца следующих документов: копий договора со всеми дополнительными соглашениями к нему, заключенными с профессиональными горноспасательными службами; копий подписанных всеми сторонами актов об оказании услуг по заключенному договору за отчетный период; копий подписанных всеми сторонами и согласованных отчетов об оказании услуг по заключенному договору за отчетный период (по форме Раздела № 24 Приложения № 3 к Договору); копий платежных поручений на оплату услуг профессиональных горноспасательных служб с отметкой банка плательщика об исполнении; копий счетов-фактур, оригиналов счета на оплату Заказчиком-Генподрядчиком стоимости Обслуживания и счета-фактуры.
По окончании выполнения работ по Договору Заказчиком-Генподрядчиком определяется окончательный размер стоимости обслуживания профессиональными горноспасательными службами опасного производственного объекта подземного строительства, подлежащей оплате Подрядчику. Оплата Заказчиком-Генподрядчиком окончательного размера стоимости Обслуживания производится в сроки, установленные Договором, для проведения окончательных расчетов Сторонами по Договору.
В целях толкования условий, указанных в настоящем пункте Договора, Стороны установили, что отчетным периодом для ежемесячной оплаты стоимости Обслуживания признается период с 25-го числа предыдущего месяца по 24-е число текущего календарного месяца.
В случае несвоевременного предоставления Подрядчиком в соответствии с настоящим пунктом Договора документов в полном объеме, ежемесячная оплата стоимости Обслуживания за истекший отчетный период может быть осуществлена Заказчиком-Генподрядчиком в следующем месяце совместно с ежемесячной оплатой стоимости Обслуживания за следующий отчетный период.
В случае если оплаченная Подрядчику стоимость обслуживания профессиональными горноспасательными службами опасного производственного объекта подземного строительства превысит стоимость данных услуг в сводном сметном расчете, получившем заключение государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости (далее – Сметная стоимость Обслуживания), Подрядчик обязан возвратить Заказчику-Генподрядчику разницу между оплаченной Подрядчику стоимостью Обслуживания и Сметной стоимостью Обслуживания в течение 20 (Двадцати) календарных дней с момента получения соответствующего требования от Заказчика-Генподрядчика.
Обеспечить среднемесячную численность мобилизованных работников, согласованную Сторонами в Графике производства работ.
Подрядчик обязан еженедельно, не позднее 10-00 каждого четверга, предоставлять Заказчику-Генподрядчику информацию по всем взаиморасчетам с подрядными, субподрядными организациями (до непосредственного производителя работ) по форме Раздела № 23 Приложения № 3 к Договору. Заказчик-Генподрядчик вправе изменить форму отчета, а также срок и периодичность его предоставления путем направления письменного уведомления Подрядчику.
Подрядчик обязан:
Обеспечить сохранность полученных от Заказчика-Генподрядчика давальческих материалов и оборудования; обеспечить при их хранении соблюдение требований действующего законодательства, строительных норм и правил, методической документации в строительстве; руководящих документов; сводов правил по проектированию и строительству; технических регламентов, государственных стандартов, иных нормативно-правовых и нормативно-технических актов, а также требований документации на указанные материалы и оборудование.
Обеспечить возможность в любое время при условии предварительного уведомления не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день осматривать и проверять давальческие материалы и оборудование, их состояние и условия хранения, проводить их инвентаризацию; а также обеспечить участие уполномоченного представителя Подрядчика в предусмотренных настоящим пунктом проверках и инвентаризации.
Проводить ежеквартальную сверку остатков давальческих материалов и оборудования в срок не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, с составлением соответствующего акта сверки.
Проводить не реже 1 раза в полгода по запросу Заказчика-Генподрядчика сверку взаиморасчетов с подписанием обеими Сторонами акта сверки взаиморасчетов.
Подрядчик обязан не позднее 15-го числа каждого месяца передавать Заказчику-Генподрядчику реестр смет, работы по которым Подрядчик планирует сдавать к приемке в течение следующего месяца.
Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Договора.
|
