1.
{Оформляется на фирменном бланке банка}
2. 3.Банковская гарантия № {указание номера банковской гарантии}
г. Москва {указание даты банковской гарантии}
_______________ (наименование банка, включенного в предусмотренный статьей 176.1 Налогового кодекса РФ перечень банков, ОГРН, ИНН, почтовые и банковские реквизиты), лицензия ______, именуем__ в дальнейшем «Гарант», в лице __________ (должность, ФИО), действующего на основании ________ (Устава или др. документа*), извещен о том, что между_________ (наименование организации - Принципала, ОГРН, ИНН, почтовый адрес), именуемым в дальнейшем «Принципал», и Акционерным обществом «Мосинжпроект» (АО «Мосинжпроект»), именуемым в дальнейшем «Бенефициар», заключен Договор от «__»______201_ г. № ___ на __________ (наименование работ и Объекта) (далее – Договор).
Условия настоящей гарантии:
Гарант настоящим безотзывно гарантирует и обязуется уплатить Бенефициару, по его первому требованию, сумму неустоек, пеней, штрафов, компенсации реального ущерба, а также сумму неотработанного Принципалом аванса, в размере, не превышающем ________ руб., в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств по Договору, в том числе в случае невозврата Принципалом суммы неотработанного аванса по требованию Бенефициара.
Настоящая гарантия не может быть отозвана Гарантом.
Бенефициар не может уступать права требования по настоящей банковской гарантии третьим лицам.
Настоящая гарантия вступает в силу с момента выдачи и действует до _______.
Условия выплат по настоящей гарантии:
Гарант обязуется, не вдаваясь в существо нарушения Принципалом своих обязательств по Договору и не принимая во внимание никакие возражения Принципала, произвести выплату по требованию Бенефициара суммы неотработанного Принципалом аванса и/или суммы неустоек, пеней, штрафов, компенсации реального ущерба в размере, не превышающем размер, указанный в п. 1.1 настоящей гарантии, в течение 10 (десяти) рабочих дней после поступления от Бенефициара требования об осуществлении уплаты денежной суммы по настоящей гарантии.
Требование об осуществлении уплаты денежной суммы по настоящей гарантии должно быть направлено Гаранту по адресу, указанному в настоящей гарантии, с приложением копий следующих документов:
платежного поручения, подтверждающего перечисление Бенефициаром аванса Принципалу, с отметкой банка Бенефициара (данный документ предоставляется, если требование Бенефициара связано с уплатой суммы неотработанного Принципалом аванса);
документа, подтверждающего полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии;
претензии в адрес Принципала с указанием на нарушенные Принципалом обязательства по Договору (данный документ предоставляется, если требование Бенефициара связано с уплатой сумм неустоек, пеней, штрафов, компенсации убытков).
Требование об осуществлении уплаты денежной суммы по настоящей гарантии должно быть направлено Гаранту до истечения срока действия настоящей гарантии.
Предусмотренное настоящей гарантией обязательство Гаранта перед Бенефициаром ограничивается суммой, на которую выдана настоящая гарантия.
Обязательства Гаранта по выплате суммы гарантии считается исполненным надлежащим образом со дня фактического поступления денежных средств на счет Бенефициара.
В случае нарушения срока выплаты по настоящей гарантии Гарант обязуется уплатить Бенефициару неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки.
Прочие условия:
Если настоящая гарантия выдана на сумму авансового платежа и составляет более 10% от стоимости работ по Договору, установленной на соответствующий календарный год, то сумма гарантии, указанная в п. 1.1. настоящей гарантии, может быть уменьшена пропорционально сумме отработанного Принципалом аванса до суммы в 10% от стоимости работ по Договору, установленной на соответствующий календарный год.
Настоящая гарантия подчинена законодательству Российской Федерации. Споры по настоящей гарантии подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
Сведения, определенные Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях», передаются в бюро кредитных историй.
Реквизиты и адрес Гаранта:
________________________________
_____________________.(Должность уполномоченного лица Гаранта (ФИО))
Раздел № 10
Приложения № 3.
к Договору №_________ от «___» _______ 20___ года
Порядок расчетов по выплате заработной платы работникам Подрядчика и Субподрядчиков
Термины и определения
В настоящем Порядке следующие термины будут иметь значения, определяемые ниже:
Банк – банк, с которым у Подрядчика или Субподрядчика заключен договор на зарплатный проект.
Дата выплаты ЗП – дата, в которую в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации должна быть произведена выплата заработной платы. На дату заключения Договора под указанными датами Стороны понимают 25-ое и 10-ое числа каждого месяца. В случае изменения указанных дат у Подрядчика или Субподрядчика Подрядчик обязан представить Заказчику-Генподрядчику заверенные копии документов Подрядчика и/или Субподрядчика, подтверждающих установление иных сроков выплаты заработной платы (правила внутреннего трудового распорядка, коллективный договор или трудовой договор).
Лицевой счет – специальный лицевой счет иного неучастника бюджетного процесса, открытый Подрядчиком или Субподрядчиком в Финансовом органе в порядке, установленном приказом Департамента финансов города Москвы от 21.01.2011 № 53 «Об утверждении Порядка открытия и закрытия лицевых счетов финансовым органом города Москвы».
Налоги и прочие платежи – налог на доходы физических лиц, отчисления во внебюджетные фонды, алименты и прочие добровольные и обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации и непосредственно связанные с выплатой заработной платы.
Отчет по ЗП – информация о фактически произведенных Подрядчиком и Субподрядчиками выплатах заработной платы по согласованным Заказчиком-Генподрядчиком реестрам, предоставляемая Подрядчиком по форме Приложения № 4 к настоящему Порядку.
Порядок – предусмотренный настоящим разделом № 10 Приложения № 3 к Договору порядок расчетов по выплате заработной платы работникам Подрядчика и Субподрядчиков.
Реестр платежных поручений – реестр платежных поручений для выплаты заработной платы работникам Подрядчика и Субподрядчиков с приложением согласно формам Приложений №№ 2 и 3 к настоящему Порядку.
Сводный отчет по ЗП – сводная информация о фактически произведенных Подрядчиком и Субподрядчиками выплатах заработной платы, включающая сведения обо всех расчетах Подрядчика и Субподрядчиков по заработной плате, предоставляемая Подрядчиком по форме Приложения № 5 к настоящему Порядку.
Сводный реестр – сводный реестр на перечисление средств на выплату заработной платы по форме Приложения № 1 к настоящему Порядку.
СКУД – система контроля и управления доступом – совокупность программно-аппаратных технических средств безопасности, имеющих целью ограничение и регистрацию входа-выхода объектов (людей, транспорта) на заданной территории через «точки прохода»: двери, ворота, контрольно-пропускной пункт.
Субподрядчики – все субподрядные организации, привлеченные к исполнению Договора, до уровня непосредственных производителей работ.
Табель – первичный учетный документ, используемый Подрядчиком и Субподрядчиками для ведения учета рабочего времени своих работников. Табель составляется отдельно на работников, занятых на объекте строительства, и на служащий персонал.
Финансовый орган – Департамент финансов города Москвы.
Предмет регулирования
В соответствии с настоящим Порядком в целях обеспечения выполнения установленных Договором требований к качеству и срокам выполнения работ и недопущения роста социальной напряженности, а также исходя из необходимости контроля целевого использования денежных средств на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности города Москвы, Стороны согласовали нижеследующий порядок расчетов по выплате заработной платы работникам Подрядчика и Субподрядчиков.
Подрядчик гарантирует Заказчику-Генподрядчику своевременную выплату заработной платы работникам Подрядчика, а также обязуется совершать необходимые действия для обеспечения Субподрядчиками своевременной выплаты заработной платы их работникам.
Организационные мероприятия
Подрядчик обязан обеспечить включение предусмотренных настоящим Порядком положений во все заключаемые договоры с Субподрядчиками (включая договоры между Субподрядчиками).
Не позднее 25 (Двадцати пяти) дней с даты заключения Договора Подрядчик обязан:
Открыть Лицевой счет. Лицевой счет открывается в целях реализации настоящего Порядка специально для осуществления расчетов по выплате заработной платы работникам Подрядчика и Субподрядчиков, включая оплату Налогов и прочих платежей, осуществление иных расчетов по Лицевому счету не допускается.
Обеспечить открытие Лицевых счетов Субподрядчиками.
Обеспечить перевод расчетов по заработной плате работникам Подрядчика и Субподрядчиков на расчеты через банковские карты в рамках договора зарплатного проекта с Банком.
Направить Заказчику-Генподрядчику реквизиты Лицевых счетов Подрядчика и Субподрядчиков, а также заверенные копии документов, подтверждающих выполнение требований п.п. 3.1 и 3.2.3 настоящего Порядка.
При условии наличия введенной в эксплуатацию СКУД предоставить Заказчику-Генподрядчику список работников Подрядчика и Субподрядчиков, выполняющих работы на объекте строительства, для допуска на строительную площадку через СКУД; внести указанный список в информационную систему СКУД; обеспечить работников пропусками для допуска на строительную площадку.
В случае если СКУД вводится в эксплуатацию после заключения Договора, Подрядчик обязан выполнить требования настоящего пункта в течение 10 (Десяти) дней с даты ввода СКУД в эксплуатацию.
В дальнейшем Подрядчик обязан ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, направлять Заказчику-Генподрядчику информацию об изменениях в указанном списке.
Предусмотренные настоящим пунктом документы предоставляются на бумажном носителе и в электронном виде в формате Excel.
Информацию о работниках, уволенных или переведенных в другое место работы, Подрядчик обязан исключать из информационной системы СКУД не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента увольнения или перевода работника.
С момента открытия Подрядчиком Лицевого счета Заказчик-Генподрядчик производит платежи по Договору (авансы и промежуточные платежи за выполненные работы) в части сумм, необходимых для осуществления выплаты заработной платы работникам Подрядчика и Субподрядчиков, исключительно на Лицевой счет. В остальной части платежи осуществляются на иные счета Подрядчика в соответствии с Договором.
Расходование денежных средств с Лицевых счетов допускается только на Лицевые счета Субподрядчиков последующего уровня, на расчетный счет Банка для непосредственной выплаты заработной платы работникам, а также для оплаты Налогов и прочих платежей.
Подрядчик обязуется планировать свою хозяйственную деятельность с учетом положений настоящего Порядка таким образом, чтобы обеспечить безусловное исполнение своих обязательств перед своими контрагентами и работниками, а также обязательств по уплате налогов и других обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Заказчик-Генподрядчик не несет ответственность за убытки Подрядчика или иных лиц, вызванные неисполнением Подрядчиком своих обязательств вследствие недостаточного планирования своей хозяйственной деятельности.
Подрядчик обязуется обеспечить безусловную и своевременную выплату заработной платы работникам Подрядчика и Субподрядчиков, задействованным на объекте строительства, а также строгое соблюдение целевого назначения расходования денежных средств, получаемых на Лицевой счет, в соответствии с согласованным Заказчиком-Генподрядчиком Реестром платежных поручений.
Порядок расчетов по выплате заработной платы
При предоставлении документов для промежуточной приемки работ или при направлении документов на выплату аванса в соответствии с Договором Подрядчик обязан разделить сумму выполнения/аванса на две части, одна из которых составляет сумму, необходимую для выплаты заработной платы работникам Подрядчика и Субподрядчиков, а также Налогов и прочих платежей, а вторая часть – иные затраты. На каждую часть Подрядчик оформляет отдельный счет на оплату.
Оплата суммы, необходимой для выплаты заработной платы работникам Подрядчика и Субподрядчиков, а также Налогов и прочих платежей, указанной Подрядчиком в отдельном счете, осуществляется Заказчиком-Генподрядчиком поэтапно на основании предоставляемых Подрядчиком реестров (п. 4.2 настоящего Порядка).
Подрядчик обязан два раза в месяц не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до каждой Даты выплаты ЗП предоставлять Заказчику-Генподрядчику на бумажном носителе и в электронном виде в формате Excel:
Заверенные копии Табеля Подрядчика и Субподрядчиков.
Сводный реестр.
Реестр платежных поручений.
Предусмотренные п. 4.2 настоящего Порядка документы предоставляются Подрядчиком дополнительно к иным документам, необходимым в соответствии с Договором для осуществления платежей. Предоставление предусмотренных п. 4.2 настоящего Порядка документов, а также наличие отдельного счета на оплату в соответствии с п. 4.1 настоящего Порядка является обязательным условием осуществления платежа (авансового и/или промежуточного). Установленный Договором срок осуществления Заказчиком-Генподрядчиком платежа продлевается на срок согласования предусмотренных п. 4.2 настоящего Порядка документов. В отсутствие указанных документов или отдельного счета на оплату (п. 4.1 настоящего Порядка) и при соблюдении иных предусмотренных Договором условий осуществления платежа срок осуществления платежа, установленный Договором, начинает течь с даты согласования Заказчиком-Генподрядчиком предусмотренных п. 4.2 настоящего Порядка документов и предоставления отдельного счета на оплату (п. 4.1 настоящего Порядка).
Подрядчик самостоятельно определяет и включает в предусмотренные п. 4.2 настоящего Порядка реестры сведения об объеме денежных средств, необходимых для выплаты заработной платы работникам Подрядчика и Субподрядчиков за соответствующий период.
Заказчик-Генподрядчик осуществляет проверку представленных документов, предусмотренных п. 4.2 настоящего Порядка, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента их получения.
При наличии замечаний к представленным документам Заказчик-Генподрядчик в указанный в настоящем пункте срок направляет Подрядчику мотивированный отказ.
Заказчик-Генподрядчик вправе отказать в согласовании представленных документов, в том числе, но не ограничиваясь если:
предоставленные реестры не соответствуют Табелю и/или списку работников для допуска на строительную площадку;
предоставленные реестры предусматривают списание денежных средств на иные счета, чем это предусмотрено п. 3.4 настоящего Порядка;
сумма предоставленных реестров превышает сумму выполнения/аванса и/или сумму, выделенную Подрядчиком в отдельном счете для выплаты заработной платы работникам Подрядчика и Субподрядчиков, а также Налогов и прочих платежей, в соответствии с п. 4.1 настоящего Порядка;
предоставленные документы не соответствуют требованиям настоящего Порядка по форме и/или формату.
В случае отказа Заказчика-Генподрядчика в согласовании представленных документов Подрядчик обязан устранить замечания Заказчика-Генподрядчика и направить документы на согласование повторно. При этом часть платежа, заявленная Подрядчиком в реестрах на выплату заработной платы работникам Подрядчика и Субподрядчиков, не выплачивается до устранения Подрядчиком замечаний к представленным реестрам. Иная часть платежа может быть выплачена в порядке, установленном Договором.
При отсутствии замечаний к предоставленным документам Заказчик-Генподрядчик в указанный в п. 4.5 настоящего Порядка срок согласовывает реестры и передает их Подрядчику для направления в Финансовый орган.
|
