РАЗДЕЛ 5 ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Санкт-Петербург «___» ___________ 2018 года
Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение культуры «Театр «Мюзик-Холл», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Стрижак Юлии Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и __________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Основания заключения Договора
Основанием для заключения настоящего Договора является протокол подведения итогов открытого конкурса от ____________ №_____.
1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по разработке проектной документации (натурные исследования, изыскательские и проектные работы) на выполнение работ по реставрации, ремонту и приспособлению для современного использования здания по адресу: Санкт-Петербург, Галерная ул., д. 57, лит. Б (далее - Работы).
1.2. Работы по настоящему Договору выполняются Подрядчиком в соответствии с заданием на проектирование (Приложение № 1 к настоящему Договору), Заданием на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единственный государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации или выявленного объекта культурного наследия (Приложение № 3 к настоящему Договору).
1.3. Заказчик оплачивает выполненные Работы в пределах твердой цены Договора, которая определяется на весь срок исполнения настоящего Договора, утвержденных бюджетных ассигнований, при условии выделения соответствующих лимитов бюджетных обязательств и соответствия выполненных Работ.
1.4. Источник и основание бюджетного финансирования: средства бюджета Санкт-Петербурга.
Основание финансирования: Соглашение о предоставлении из бюджета Санкт-Петербурга субсидии на иные цели на выполнение работ (оказание услуг) по сохранению объектов культурного наследия, а также работ (услуг), связанных с капитальным ремонтом зданий (сооружений, помещений), занимаемых государственным учреждением, подведомственным Комитету по культуре Санкт-Петербурга от 04.07.2017 № 37, заключенное на основании распоряжения Комитета по культуре Санкт-Петербурга от 03.03.2017 № 64 «Об утверждении Адресной программы выполнения работ (оказания услуг) по сохранению объектов культурного наследия, а также работ (услуг), связанных с капитальным ремонтом зданий (сооружений, помещений), занимаемых государственными учреждениями, подведомственными Комитету по культуре Санкт-Петербурга, на 2018 год».
Объем финансирования на 2018 год: 39 997 993,00 рубля.
Код классификации операций сектора государственного управления Российской Федерации – 0801 0810071170 622, 226.
1.5. Место выполнения работ: Санкт-Петербург, Адмиралтейский район, Галерная ул., д. 57, лит. Б (Английская наб., д. 56). Объект культурного наследия федерального значения «Церковь англиканская Иисуса Христа»
1.6. В течение срока действия настоящего Договора Стороны не вправе вносить изменения в условия Договора за исключением случаев, предусмотренных законодательством, и условиями настоящего Договора.
1.7. Под существенными условиями Договора понимаются: предмет Договора, цена Договора, сроки выполнения Работ, объем, качество Работ.
1.8. Права владения, пользования и распоряжения результатами, созданными при реализации Договора, принадлежат Заказчику.
2. Срок действия Договора и выполнения Работ
2.1. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 31.12.2019 г.
2.2. Срок начала выполнения Работ по Договору: с момента заключения настоящего Договора.
Срок окончания выполнения Работ по Договору: 30.06.2019 г.
2.3. Даты, указанные в пункте 2.2. настоящего Договора, являются исходными для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения Работ.
2.4. Подрядчик вправе досрочно выполнить Работы, предусмотренные Договором, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Договора.
3. Цена Договора и порядок расчетов
3.1. Цена Договора составляет ___________________ рублей (НДС не облагается в соответствии с п.п.15 п.2 ст. 149 НК РФ) и включает в себя стоимость Работ, выполняемых Подрядчиком, материалов, оборудования, механизмов и машин, предназначенных для выполнения Работ по Договору, оплату всех сопутствующих работ и услуг, а также уплату всех предусмотренных действующим законодательством налогов и сборов.
Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения настоящего Договора.
НДС в акты выполненных работ не включается (за исключением компенсации НДС на материалы и арендованные механизмы при предоставлении подтверждающих документов).
3.2. Стоимость Работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору, определена Приложением № 2 к настоящему Договору, с учетом примененного понижающего коэффициента и не подлежит дальнейшей индексации в период выполнения работ, условиями настоящего Договора, а также действующими на территории РФ строительными нормами и правилами, и условиями настоящего Договора.
3.3. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения объема выполняемых Работ и иных условий исполнения Договора.
3.4. Превышение Подрядчиком сметных объемов и стоимости Работ, оплачиваются Подрядчиком за свой счет.
3.5. Заказчик обязуется в пределах утвержденных бюджетных ассигнований, при условии выделения соответствующих лимитов бюджетных обязательств перечислить на счет Подрядчика сумму в пределах твердой цены Договора в соответствии с пунктом 3.1. Договора в следующем порядке:
- оплата выполненных Работ производится путем безналичного расчета;
- предусмотрено авансирование работ в размере 30 % от цены настоящего договора, что составляет __________ рублей. Аванс выплачивается в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора;
- оплата за работы по разработке технической документации стадии «Проектная документация» производится после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и подписания сторонами акта приема-передачи всей технической документации без замечаний в течение 20 календарных дней;
- оплата за работы по разработке технической документации стадии «Рабочая документация» производится после завершения всех работ указанного вида и подписания сторонами акта приема-передачи всей технической документации без замечаний в течение 20 календарных дней.
Моментом оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.6. При нарушении Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору Подрядчик и Заказчик подписывают Соглашение, в котором указывается расчет и размер суммы штрафных санкций, подлежащих к возмещению Подрядчиком. Подрядчик обязан перечислить на счет Заказчика указанную в Соглашении сумму штрафных санкций в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Соглашения.
4. Порядок выполнения и приемки Работ
4.1. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований задания на проектирование (Приложение № 1 к Договору), иных условий Договора, с нарушениями норм, стандартов и правил выполнения данного вида работ, с иными недостатками (далее - недостатки), не подлежат оплате до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков работ.
4.2. Подрядчик выполняет Работы в строгом соответствии с Приложениями № 1, № 2 и № 3 к настоящему договору, которыми определяются объем и порядок выполнения Работ, требованиями действующих ГОСТов и СНиПов, условиями настоящего Договора.
4.3. Заказчик и Подрядчик назначают своих представителей, которые совместно (каждый в пределах своих обязанностей по должности) решают вопросы, связанные с оформлением актов на выполнение Работ.
Уполномоченные представители Заказчика имеют право беспрепятственно присутствовать при проведении всех видов Работ при соблюдении Правил техники безопасности в любое время суток в течение всего периода выполнения работ на Объекте.
4.4. От начала Работ и до их завершения Подрядчик ежедневно ведет журнал производства работ (далее – журнал), в котором отражаются весь ход производства Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика, и Подрядчика.
4.5. Еженедельно Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Заказчик вправе включать в указанный журнал свои комментарии относительно качества и порядка выполнения Работ Подрядчика. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством Работ, или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале производства работ. Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком в журнале.
4.6. В случае ненадлежащего выполнения Работ, Подрядчик не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.
4.7. Проектная документация передается Подрядчиком Заказчику по накладной, которая оформляется в двух экземплярах: по одному для каждой из Сторон.
Заказчик обязан в течение семи рабочих дней согласовать проектную документацию либо представить Подрядчику письменные мотивированные замечания с подробным указанием недостатков, которые Подрядчику надлежит устранить.
Заказчик в течение семи рабочих дней со дня получения проектной документации по накладной проверяет комплектность этой документации, её соответствие Техническому заданию и иным исходным данным, подписывает и передает один экземпляр акта окончательной сдачи-приемки результатов инженерных изысканий и\или проектной документации Подрядчику.
4.8. Сроки выполнения работ и/или отдельных этапов по настоящему контракту определяются сторонами в Календарном плане выполнения работ, который составляет Подрядчик и в течение 3 дней после заключения договора, передает на согласование Заказчику. Согласованный Календарный план выполнения работ будет являться неотъемлемой частью настоящего договора.
При составлении Календарного плана выполнения работ Подрядчик обязан указать сроки разработки каждого раздела технической документации исходя из ее состава, определенного в соответствии с заданием на проектирование (Приложение № 1 к Договору) и действующим законодательством, и с учетом времени, необходимого для ее согласования с уполномоченными органами государственной власти, заинтересованными организациями и Заказчиком.
4.9. По завершении в установленные Календарным планом сроки работ по настоящему договору (или их этапов) Подрядчик предъявляет выполненные работы для приемки Заказчику и передает по накладной Заказчику полный комплект, разработанной за соответствующий период технической документации, в оригинале в сброшюрованном виде, 1 (один) экземпляр в электронной форме – в формате DWG (кроме того, текстовая часть – в среде «Word», сметная документация – в формате программы, прошедшей сертификацию соответствия, графическая часть – в среде «AutoCAD»), 1 (один) экземпляр в электронной форме – в формате PDF, 1 (один) экземпляр в электронной форме - сканированная версия экземпляра, прошедшего экспертизу с выделением разделов и разбивкой по страницам. Рабочую документацию предоставить в количестве 4 (четыре) экземпляра в сброшюрованном виде, 1 (один) экземпляр в электронной форме – в формате DWG (кроме того, текстовая часть – в среде «Word», графическая часть – в среде «AutoCAD»), 1 (один) экземпляр в электронной форме – сканированная версия экземпляра с выделением разделов и разбивкой по страницам, и не позднее 15 числа текущего месяца составляет и передает Заказчику акт приема-передачи технической документации в 2 (двух) экземплярах.
4.10. Окончательной приемке результата работ по настоящему договору должна предшествовать проводимая в установленном порядке государственная экспертиза разработанной Подрядчиком технической документации.
Приемка результата работ в этом случае осуществляется Заказчиком только при положительных результатах государственной экспертизы и оформляется актом приема-передачи всей технической документации.
4.11.В случае выявления недостатков в результате выполненных работ Сторонами составляется двусторонний акт, в котором фиксируются перечень выявленных недостатков, необходимых доработок и сроки их выполнения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком акт подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика.
Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки работ своими силами и за свой счет в сроки, предусмотренные в двустороннем акте, указанном в абзаце первом настоящего пункта.
Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков работ не освобождает Подрядчика от уплаты неустойки, предусмотренной Договором.
4.12. Заказчик вправе отказаться от приемки результатов работ в случае обнаружения недостатков, которые являются существенными и не могут быть устранены Подрядчиком в приемлемые для Заказчика сроки.
4.13. Подрядчик передает Заказчику полный комплект согласованной Заказчиком проектной документации и документов по результатам инженерных изысканий, в том числе расчеты объемов ремонтных (реставрационных) работ, которые могут быть выполнены на основании указанной документации, расчет потребности в материалах и энергоносителях, в количестве 4 (четырёх) экземпляров и электронную версию на магнитном носителе.
Передача результата работ оформляется Сторонами накладной в двух экземплярах и актом окончательной сдачи-приемки проектной документации в 4-х экземплярах.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик обязан:
5.1.1. Контролировать выполнение Подрядчиком обязательств по Договору, а также Заказчик обязан осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерацией.
5.1.2. Передать всю документацию, необходимую для выполнения работ, по акту приема-передачи Подрядчику в течение 2 (двух) календарных дней с даты заключения Договора.
5.1.3. Принять выполненные Работы при условии соответствия их условиям Договора, Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единственный государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации или выявленного объекта культурного наследия (Приложение № 3 к настоящему договору) и заданию на проектирование (Приложение № 1 к настоящему договору).
5.1.4. Производить в порядке, установленном Договором, оплату выполненных Работ при поступлении соответствующих денежных средств на расчетный счет Заказчика.
5.1.5. Вести оперативный и статистический учет, составлять и представлять в установленном порядке соответствующим органам отчетность по всем видам деятельности, связанным с выполнением Работ на Объекте (по утвержденным формам в установленные сроки) и нести ответственность за ее достоверность.
5.1.6. Подписать итоговый акт приемки Работ после выполнения Работ Подрядчиком в соответствии с требованиями Договора.
5.1.7. Предоставлять государственным контролирующим органам разъяснения по техническим и финансовым вопросам, связанным с выполнением Работ по настоящему Договору.
5.1.8. Обеспечивать представителям Подрядчика беспрепятственный доступ к Объекту.
5.1.9. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Подрядчик не соответствует установленным конкурсной документацией требованиям к участникам размещения заказа, или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать участником открытого конкурса.
5.1.10. Отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчиком о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п.5.2.4. настоящего Договора. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Договора, которое в соответствии с гражданским законодательством является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.
5.1.11. Осуществлять контроль за сроками выполнения Работ, установленных Договором.
5.1.12. Производить освидетельствование и оценку совместно с Подрядчиком выполненных Работ.
5.1.13. Контролировать исполнение Подрядчиком указаний и предписаний КГИОП, органов государственного архитектурно-строительного надзора, а также требований технического надзора по вопросам качества выполняемых Работ.
5.1.14. При обнаружении в ходе выполнения Работ отступлений от условий настоящего Договора, которые могут ухудшить качество выполненных Работ, или иных недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
5.1.15. Совместно с Подрядчиком подготовить и подписать итоговый акт приемки Работ после выполнения Работ Подрядчиком, при условии соответствия результатов Работ требованиям Договора.
5.2. Заказчик имеет право:
5.2.1. Во всякое время проверять ход и качество выполнения Подрядчиком обязательств по Договору, не вмешиваясь в его в оперативно-хозяйственную деятельность.
5.2.2. Инициировать расторжение Договора в установленном порядке в случае немотивированного превышения Подрядчиком сроков выполнения Работ.
5.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.
5.2.4. Провести экспертизу выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с п. 5.2.3. настоящего Договора.
5.2.5. Требовать надлежащего выполнения настоящего Договора.
5.3. Подрядчик обязан:
5.3.1. Принять не позднее 2 (двух) календарных дней с даты заключения Договора по оформленному в установленном порядке акту приема-передачи от Заказчика документацию, необходимую для выполнения Работ, указанную в п. 5.1.2 Договора и приступить к выполнению работ.
5.3.2. Подрядчик не вправе передавать документацию третьим лицам без согласия Заказчика.
5.3.3. Совместно с Заказчиком получить положительное заключение Государственной историко-культурной экспертизы (ИКЭ) и Государственной экспертизы, разработанной научно-проектной и сметной документации (Проектно-сметной документации).
5.3.4. Обеспечить выполнение мероприятий по охране труда и технике безопасности в период выполнения Работ в соответствии с требованиями СНиПов.
5.3.5. Выполнить Работы в соответствии с Договором своими силами и техническими средствами в соответствии с условиями Договора, Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единственный государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации или выявленного объекта культурного наследия (Приложение № 3 к настоящему договору) и задания на проектирование (Приложение № 1 к настоящему договору), действующими СНиПами и другими нормативными документами, регламентирующими выполнение данного вида Работ в установленные Договором сроки, предъявить результат выполненных работ приемочной комиссии для передачи Заказчику. Подготовить и подписать итоговый акт приемки Работ.
5.3.6. Обеспечить выполнение Работ и размещение оборудования и механизмов в пределах земельного участка Объекта.
5.3.7. В случае приостановки Работ по любой причине немедленно уведомить Заказчика. Подрядчик также должен заблаговременно уведомить Заказчика о возможности наступления события, препятствующего нормальному выполнению Работ.
5.3.8. Обеспечить доступ на территорию производства Работ представителей Заказчика, представителей КГИОП, предоставлять запрашиваемую ими документацию по производству Работ. Обеспечивать представителям Заказчика возможность контроля и надзора за ходом выполнения Работ, качеством используемых материалов и оборудования.
5.3.9. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика, которые заносятся в журнал производства Работ, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненных Работах или иные отступления от условий настоящего Договора.
5.3.10. Устранять выявленные Заказчиком, дефекты, брак, недоделки в сроки, предписанные Заказчиком, за собственный счет, как в процессе выполнения Работ.
5.3.11. Сотрудничать с Заказчиком, в устранении препятствий к исполнению Договора.
5.3.12. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, вести Работы по настоящему Договору при наличии действующих документов, выдаваемых уполномоченными органами или организациями и предоставляющих право осуществления деятельности по проведению Работ.
В случае прекращения действия указанных документов или приостановки их действия, Подрядчик в течение 2-х дней обязан уведомить об этом Заказчика.
5.3.13. Нести ответственность за случайное уничтожение и/или повреждение Объекта до дня подписания акта о приемке выполненных работ в полном объеме: застраховать Объект на время проведения работ от риска уничтожения и/или повреждения.
5.3.14. Отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранены нарушения условий Договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.
5.3.15. Подрядчик обязан согласовать (по доверенности Заказчика) с уполномоченными органами выполненные проектные Работы и сметную стоимость по реставрации, ремонту и приспособлению для современного использования здания по адресу: Санкт-Петербург, Галерная ул., д. 57, лит. Б.
5.4. Подрядчик имеет право:
5.4.1. Требовать от Заказчика указаний и разъяснений по вопросам, связанным с производством Работ. Требования Подрядчика представляются в письменном виде, являются правовым документом и подлежат регистрации и хранению Заказчиком на протяжении срока действия Договора. Копии требований хранятся у Подрядчика. Указания и разъяснения должны быть даны Заказчиком в форме распоряжения.
5.4.2. Требовать оплаты в случае полного исполнения обязательств по настоящему Договору.
5.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.
6. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность согласно условиям настоящего Договора и нормам действующего законодательства РФ.
6.2. Договором предусматривается претензионный порядок урегулирования споров.
6.3. Срок рассмотрения предъявленной претензии – 7 (семь) календарных дней от даты ее получения.
6.4.В случае если Стороны не урегулировали спор в претензионном порядке, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
6.5.В претензии должны быть указаны содержание и основание претензии, а также конкретное требование, предъявляемое заинтересованной Стороной по Договору. Претензия должна быть подтверждена актами и иными необходимыми документами. Претензия передается лично, заказным письмом или курьерской доставкой с вручением уполномоченному представителю другой Стороны под расписку и с приложением всех документов, подтверждающих обоснованность претензии.
6.6. За нарушение согласованных сроков оказания услуг Подрядчик уплачивает Заказчику пени, в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ, от стоимости Договора за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости настоящего Договора.
6.7. В случае неустранения в установленный срок недостатков, выявленных в ходе приемки результата выполненных работ или в ходе выполнения впоследствии на основании разработанной Подрядчиком документации ремонтных (реставрационных) работ, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,3% от стоимости работ, выполненных с недостатками, за каждый день просрочки до устранения указанных недостатков.
6.8. За просрочку платежей, за исключением авансовых, Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки от несвоевременно оплачиваемой суммы, но не более 5% от стоимости настоящего Договора.
6.9. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, не освобождают нарушившую условия Договора Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
6.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.11. Заказчик несет ответственность за исполнение условий настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. Расторжение Договора
7. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.
7.1. По требованию Заказчика настоящий Договор, может быть, расторгнут по решению суда по следующим основаниям:
- в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;
- в случае нарушения Подрядчиком сроков начала и окончания выполнения Работ (основание - статья 715 ГК РФ);
- в случае систематического (более трех раз подряд) несоблюдении Подрядчиком требований по качеству Работ, выполнении Подрядчиком Работ с отступлением от требований Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единственный государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации или выявленного объекта культурного наследия (Приложение № 3 к настоящему договору) и задания на проектирование (Приложение № 1 к настоящему договору);
- в случае установления факта проведения ликвидации Подрядчика или проведения в отношении него процедуры банкротства;
- в случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика;
- в случае отступлений в выполненной работе от условий Договора или иных её недостатках в установленные Заказчиком сроки не были устранены Подрядчиком, либо являются существенными и неустранимыми;
- в случае применения к Подрядчику актов и решений государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права выполнения Работ.
7.2. При расторжении Договора по совместному решению Сторон незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных Работ в объеме, определяемом актом сдачи-приемки выполненных Работ.
7.3. В случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Театру (Заказчику) ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, Стороны договорились о возможности изменения по соглашению Сторон размера и(или) сроков оплаты и(или) объема товаров, работ, услуг путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору.
8. Дополнительные условия.
8.1. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных законодательством.
8.2. Все уведомления по настоящему Договору оформляются между Сторонами в письменной форме, в случае несоблюдения данного порядка Сторона, нарушавшая данное условие не вправе ссылаться на факт надлежащего извещения.
Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, высылается почтой или факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала. Уведомление вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента получения его оригинала Стороной, в адрес которой оно направлено.
8.3. Во всем, что не было предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
9.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, обязуется незамедлительно известить другие Стороны о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору в срок и в срок до 15 (пятнадцати) дней представить доказательства возникновения данных обстоятельств в письменном виде. Если Сторона не сообщила о возникновении обстоятельств непреодолимой силы или не представила доказательств их возникновения в указанный срок, она лишается права ссылаться на это в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения каких-либо обязательств по настоящему Договору.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия действуют на протяжении 20 (двадцати) последовательных дней, то Стороны обсудят меры, которые следует принять для продолжения действия настоящего Договора, либо настоящий Договор, может быть, расторгнут в установленном порядке.
10. Антикоррупционная оговорка
10.1. Каждая из Сторон Договора, ее аффилированные лица, работники или посредники отказываются от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
10.2. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:
10.2.1 предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
10.2.2 предоставление каких-либо гарантий;
10.2.3 ускорение существующих процедур;
10.2.4 иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
10.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения от другой Стороны после проведённой ею проверки, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
10.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных настоящим разделом действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
11. Заключительные положения
11.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31.12.2018, а в части неисполненных финансовых обязательств, до полного их исполнения.
В части обязательств по устранению недостатков в проектной документации Договор действует до ввода объекта, ремонт (реставрация) которого осуществлялись на основе разработанной Подрядчиком документации, в эксплуатацию.
11.2. Изменения условий Договора могут быть внесены путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору.
11.3.Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков в следующих случаях:
- если Подрядчик в течение 10 дней от даты внесения сведений о Договоре в Реестр Договоров, заключённых Заказчиками по результатам закупки, не приступает к исполнению Договора;
- если задержка Подрядчиком в сроках выполнения работ составляет более 15 дней;
- если недостатки результата работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены или являются существенными и неустранимыми;
- принятия в установленном порядке решения о ликвидации Подрядчика или применения арбитражным судом в отношении Подрядчика процедур банкротства;
- административного приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- аннулирования или истечения срока действия лицензии(й), либо наложения государственными органами в установленном порядке других ограничений, лишающих Подрядчика возможности выполнения работ.
При возникновении обстоятельств, предусмотренных в абзацах 5,6 настоящего пункта, Подрядчик обязан незамедлительно уведомить Заказчика о возникновении указанных обстоятельств.
В случае одностороннего отказа от исполнения Договора Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты прекращения действия Договора.
11.4.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
11.5.В вопросах, не урегулированных Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
Приложение №1 – Задание на проектирование
Приложение №2 – Расчет цены договора.
Приложение №3 – Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единственный государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации или выявленного объекта культурного наследия.
12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон.
Заказчик:
СПб ГАУК «Театр «Мюзик-Холл»
197198, Александровский парк, дом 4
КПП 781301001
ИНН 7813046420
р/с 40603810727004015884
в ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
к/с 30101810900000000790
БИК 044030790
ОКПО 25885057 ОГРН 1027809010228 ОКАТО 40294501000 ОКТМО 40397000 ОКОГУ 23310 ОКФС 13 ОКОПФ 72
Директор
_________________ Ю.Н. Стрижак
|
Подрядчик:
|
Приложение № 1 к Договору
№ ________ от «__» _____ 2018 г.
ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
(заполняется согласно Приложению № 1 к Техническому заданию конкурсной документации)
ЗАКАЗЧИК
|
ПОДРЯДЧИК
|
Директор
СПб ГАУК «Театр «Мюзик-Холл»
_________________ Ю.Н. Стрижак
|
__________________
|
МП
|
МП)
|
Приложение № 2 к Договору
№ ________ от «__» _____ 2018 г.
РАСЧЕТ ЦЕНЫ ДОГОВОРА
(заполняется согласно Приложению № 2 к Техническому заданию с учетом ценового предложения победителя)
ЗАКАЗЧИК
|
ПОДРЯДЧИК
|
Директор
СПб ГАУК «Театр «Мюзик-Холл»
_________________ Ю.Н. Стрижак
|
__________________
|
МП
|
МП)
|
Приложение № 3 к Договору
№ ________ от «__» _____ 2018 г.
Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единственный государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации или выявленного объекта культурного наследия
(заполняется согласно Приложению № 3 к Техническому заданию)
ЗАКАЗЧИК
|
ПОДРЯДЧИК
|
Директор
СПб ГАУК «Театр «Мюзик-Холл»
_________________ Ю.Н. Стрижак
|
__________________
|
МП
|
МП)
| |
