3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Оплата производится путем перечисления 100 % стоимости товара в течении 10-ти рабочих дней после поступления продукции на склад Покупателя и даты подписания товарной накладной, товарно-транспортной накладной. При этом датой поставки считается дата подписания товарной, товарно-транспортной накладной представителем Покупателя.
Расчеты за поставленный Товар производятся путем перечисления Покупателем безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика.
Обязательство Покупателя по оплате Товара считается исполненным после списания денежных средств с расчетного счета Покупателя по выставленному Поставщиком счету.
Поставщик вправе потребовать у Покупателя в подтверждение оплаты Товара копию платежного поручения с отметкой банка об исполнении.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Поставщик обязан:
Передать Покупателю Товар надлежащего качества, в количестве и ассортименте, предусмотренном настоящим договором.
Передать Покупателю товарные накладные, счет, счета - фактуры на Товар, товарно-транспортную накладную в течение пяти рабочих дней со дня получения Товара.
Передать Покупателю все сертификаты и иные документы на передаваемый товар, подтверждающие соответствие его качества требованиям государственных стандартов, технических условий, действующего законодательства.
За 3 дня до передачи каждой партии продукции Поставщик сообщает Покупателю о ее готовности.
Поставщик обязан производить замену некачественного товара в соответствии с пунктом 7.4.
Покупатель обязан:
Оплатить стоимость поставленного Товара.
Осуществлять в установленные настоящим договором сроки проверку Товара по количеству и качеству.
Предоставить уполномоченного представителя для подписания необходимых документов (накладных, акта приема - передачи документов и т.д.).
4.3. Покупатель в праве
4.3.1. Не осуществлять приобретение всего количества Товара, указанного в Спецификации (Приложение № 1). Окончательное количество Товара, подлежащего поставке Товара, определяется производственными потребностями Покупателя на основании заявок от него поступивших. 5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
Поставка Товара осуществляется партиями на основании заявок Покупателя. Срок выполнения заявки в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выставления заявки Покупателем.
Поставка осуществляется транспортом Поставщика на склад Покупателя, расположенного по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская 45/71.
Отгрузка Товара осуществляется в количестве, указанном в накладных на Товар.
Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными с момента передачи Товара уполномоченному представителю Покупателя, что подтверждается датой, указанной в товарной накладной, товарно-транспортной накладной, подписанных представителем Покупателя.
Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке при условии бережного с ним обращения.
Продавец несет ответственность за всякого рода порчу Товара вследствие некачественной, ненадлежащей или поврежденной упаковки.
Покупатель вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия товара, поставка которых просрочена.
Когда Покупатель в соответствии с законом, иными правовыми актами или договором поставки отказывается от переданного Поставщиком товара, он обязан обеспечить сохранность этого товара (ответственное хранение) и незамедлительно уведомить Поставщика. Поставщик обязан вывезти товар, принятый Покупателем (получателем) на ответственное хранение, или распорядиться им в течение 5 дней с момента получения уведомления.
Если Поставщик в этот срок не распорядится товаром, Покупатель вправе реализовать товар или возвратить его Поставщику.
6. ПРИЕМКА ТОВАРА
Приемка Товара по количеству и товарному виду осуществляется во время передачи Товара Покупателю.
В случае несоответствия количества, товарного вида Товара заказу Покупателя в накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и ассортименте Товара.
При недостаче Товара Поставщик возмещает недостачу при последующих поставках Товара по согласованию с Покупателем.
7. КАЧЕСТВО ТОВАРА
Поставщик соблюдает надлежащие условия хранения Товара до его передачи Покупателю.
Поставщик гарантирует качество Товара поставляемого по настоящему договору Товара должно соответствовать требованиям ГОСТов, утвержденным для данного вида Товаров, а также сертификатам соответствия, техническим условиям.
Поставщик гарантирует замену некачественного товара в соответствии с пунктом 7.4.
При обнаружении Товара плохого качества Покупатель обязан в течение 3-х суток с момента обнаружения известить Поставщика о выявленных недостатках Товара. Вызов представителя Поставщика обязателен.
По факту обнаружения некачественного Товара Покупатель составляется акт, который подписывают представители Покупателя и Поставщика. Поставщик в течении 2-х суток с момента указанного в п. 7.3. производит замену Товара в объеме некачественного Товара.
Покупатель, которому поставлен Товар ненадлежащего качества, вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные статьей 475 Гражданского кодекса Российской Федерации. Покупатель, которому поставлен Товар с нарушением условий Договора, требований закона, иных правовых актов либо обычно предъявляемых требований к комплектности, вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные статьей 480 Гражданского кодекса Российской Федерации ,за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Покупателя о недостатках поставленного Товара, без промедления заменит поставленный Товар Товаром надлежащего качества.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
В случае несвоевременной оплаты полученного товара Поставщик вправе потребовать у Покупателя оплатить Поставщику пеню в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости Товара.
В случае несвоевременной поставки Товара Покупатель вправе потребовать у Поставщика оплатить Покупателю пеню в размере 0,1% от суммы не поставленного Товара за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости Товара, а за неисполнение обязанности по поставке товара либо недопоставку товара – Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере 50 % стоимости не поставленной (недопоставленной) продукции.
В случае одностороннего отказа Поставщика от выполнения условий Договора, Покупатель вправе требовать с Поставщика взыскания убытков сверх неустойки, предусмотренной договором.
Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, акты государственных органов и действия властей.
Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.
В случае возникновения на стороне Покупателя убытков, возникших в результате неисполнения/ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору, Покупатель вправе потребовать от Поставщика возмещения убытков в полной сумме сверх неустойки.
Покупатель несет ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из настоящего Договора, при условии наличия вины в неисполнении/ненадлежащем исполнении обязательств по Договору.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров.
В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Ростовской области.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по 31.08. 2018 года.
В случае, если по окончании срока действия Договора Покупателем не будет выбрано все оговоренное количество Товара, указанного в Приложении №1, то Стороны осуществляют расторжение Договора с учетом фактически поставленного количества.
Договор может быть расторгнут по требованию одной из сторон договора при существенном нарушении Договора другой его стороной.
Нарушение договора Поставщиком предполагается существенным в случаях, указанных в законе, в том числе:
- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемые для Покупателя сроки;
- неоднократного нарушения сроков поставки товаров.
10.5. Нарушение договора Покупателем предполагается существенным в случаях, указанных в законе, в том числе:
- неоднократного нарушения сроков оплаты товаров. 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон и скреплены печатями.
Об изменениях адреса, организационно-правовой формы, отгрузочных, банковских или иных реквизитов, необходимых для исполнения настоящего Договора, стороны обязаны в 5-ти дневный срок с момента их изменения письменно уведомить друг друга. Сторона, направившая корреспонденцию по старым реквизитам до поступления уведомления об их изменении, считается исполнившей свои обязательства надлежащим образом. Сторона, изменившая свои реквизиты и не уведомившая об этом другую Сторону в установленный Договором срок, не имеет права ссылаться на то, что направленные ей предписания, претензии, уведомления, сообщения, счета не получены и вследствие этого не исполнены и не оплачены, а платежи по выставленным ранее счетам не произведены.
В случае, если Поставщик не исполняет обязанность по передаче предварительно оплаченного Товара, на сумму предварительной оплаты (аванса) подлежат уплате (начислению) проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского Кодекса Российской Федерации со дня получения этой суммы от Покупателя до дня передачи товара Покупателю или возврата ему предварительно уплаченной им суммы. В данном случае сумма предварительной оплаты (аванса) расценивается в качестве коммерческого кредита (статья 823 Гражданского кодекса Российской Федерации).
По требованию Покупателя, за предшествующий запросу период, Поставщик проводит в течение 5-ти дней сверку взаимных расчетов за поставленный товар, о чем составляется двусторонний Акт сверки взаимных расчетов. По истечении 5-ти дней после окончания действия договора Поставщик обязуется предоставить Покупателю двусторонний Акт сверки взаимных расчетов за весь период действия Договора поставки.
При исполнении обязательств, предусмотренных настоящим договором, Стороны, а также лица, выступающие от их имени и (или) действующие в их интересе, обязуются не передавать лицам, выполняющим в организационных структурах Сторон управленческие и (или) представительские функции, деньги, ценные бумаги, иное имущество, оказывать таким лицам услуги имущественного характера, предоставлять иные имущественные права за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым соответствующим лицом служебным положением.
О действительном, а также предполагаемом нарушении положений настоящего пункта Стороны обязуются уведомлять друг друга в письменной форме, подтверждая свои доводы достоверными доказательствами.
Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении положений настоящего пункта, обязана направить в адрес другой Стороны мотивированные пояснения и (или) возражения по существу принятой информации в течение 10 календарных дней с момента её получения.
12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Покупатель:
ОАО «Единый информационно-расчетный центр»
344082 г. Ростов-на Дону ул. Пушкинская 45 / 71
ИНН 616 431 8594 /КПП 616 401 001
ОГР 114 616 400 3171
ОКАТО 604 013 72000
ОКПО 769 588 46/ ОКМТО 607 01 000001
ОКОПФ 12247/ОКФС 14
Расч.счет № 4070 281 030 030 0005158
ФИЛИАЛ ПАО БАНК ВТБ в г. Ростове-на-Дону
БИК 046015999
№ кор. счета 30101810 300 000 000 999 Генеральный директор ОАО «ЕИРЦ» ____________________ / Стрыжакова И.В./
м.п.
| Поставщик:
________________________________________
Фактич. адрес
ИНН
ОГРН
ОКАТО
ОКПО ОКОПФ/ОКФС
Расч.счет №
Банк
БИК
№ кор.счета ________________________________________ ________________________/________________/
м.п.
|
Приложение 1
СПЕЦИФИКАЦИЯ
к договору поставки № ________ от « » сентября 2017г. Дата начала действия данной спецификации « » сентября 2017г.
Датой окончания действия данной спецификации является день, предшествующий дате начала действия следующей спецификации, подписанной сторонами.
Поставщик и Покупатель пришли к соглашению и утвердили перечень и количество поставляемых товаров и цены на них: №
п/п
| Наименование товара
| Единица измерения
| Максимальное (предельное) количество товара,
| Цена единицы товара, рублей, в том числе НДС, 18%
| Всего стоимость товара, рублей, в том числе НДС, 18%
| 1
| Бумага для оргтехники SvetoCopy, А4, класс «С»,
Характеристики:
Размер листа А 4 210 х 297 мм.
Плотность - 80г/м2;
Толщина 104 мкм
Жесткость MD, Mh 125
Шероховатость 250 мл/мин
Непрозрачность не менее 91 %
Пористость 800 мл/мин
Сорность не более 10 на 1 кв.м.
Влажность 4,6%
Содержание золы не менее 18%
Пыление при печати не более 350 мг/10000 отпечатков
Абразивность max 12мг
Количество листов в пачке- 500 листов;
| пачки
| 3820
|
|
| ИТОГО:
|
|
Итого по спецификации:_____________(_____________________рублей____копеек) рублей, в том числе НДС 18% _________________(_______________________рублей____копеек) рублей Покупатель:_____________/ Стрыжакова И.В./
М.П. Поставщик:_____________/_____________________/ М.П.
|