Статья Определения Употребляемые в Договоре термины означают следующее: «Договор»
Скачать 0.67 Mb.
|
Статья 9. Непредвиденные расходы 9.1. Договором для Подрядчика предусмотрена возможность компенсации непредвиденных расходов в размере 2% согласно Смете. 9.2. Частичное возмещение Подрядчику непредвиденных расходов производится в размере 0,8% от суммы актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 путем включения данной суммы в акты о приемке выполненных работ по форме КС-2. 9.3. Остаток лимита на непредвиденные расходы в размере оставшихся 1,2% возмещается Подрядчику при условии утверждения Сторонами смет на выполнение непредвиденных работ. 9.3.1. При обнаружении Подрядчиком необходимости в выполнении работ, не учтенных в проектной документации, он незамедлительно информирует об этом Заказчика, который в течение 2 (двух) рабочих дней сообщает Подрядчику свое согласие/несогласие на выполнение данных работ. 9.3.2. В случае согласования Заказчиком выполнения работ, не учтенных в проектной документации, Подрядчик, при необходимости с участием представителя авторского надзора, вносит изменения в рабочую документацию и в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента согласования Заказчиком вышеуказанных работ, разрабатывает смету на выполнение данных работ и направляет Заказчику на утверждение. 9.3.3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней рассматривает представленную Подрядчиком Смету и затем: а) либо подписывает Смету; б) либо возвращает представленную смету Подрядчику для внесения изменений по замечаниям Заказчика. В случае наличия замечаний от Заказчика в представленной смете Подрядчик устраняет замечания в течение 5 (пяти) рабочих дней, после чего представляет Заказчику исправленную смету для утверждения. 9.3.4. К работам Подрядчик приступает только после утверждения сметы Заказчиком. 9.3.5. Приемка выполненных Подрядчиком непредвиденных работ производится в порядке, предусмотренном для приемки основных работ по Договору. Статья 10. Дополнительные работы 10.1. Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают десяти процентов указанной в смете общей стоимости реконструкции и не меняют характера предусмотренных в договоре подряда работ (п. 1 ст. 744 ГК РФ). Все изменения подтверждаются письменными решениями Заказчика. Принципы определения стоимости таких работ не могут отличаться от принципов определения стоимости аналогичных работ, установленных при заключении настоящего Договора. Если такие изменения повлияют на увеличение стоимости или срок завершения работ по Договору, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения, становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора. Факт выполнения работ подтверждается актами о приемке выполненных работ по форме № КС-2, подписанными Сторонами в установленном порядке, с приложенными локальными сметами, подписанными Сторонами согласно п.10.1.2. договора. 10.1.1. В случае внесения изменений в техническую документацию Заказчик направляет Подрядчику локальную смету, отражающую изменения видов и объемов тех или иных работ. 10.1.2. Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней рассматривает представленную Заказчиком локальную смету и, в случае своего согласия с внесением изменений в технической документацию, подписывает ее. 10.1.3. В случае согласия Подрядчика на внесение изменений в техническую документацию приемка таких работ осуществляется в соответствии с условиями договора строительного подряда, аналогично приемке основных работ по договору строительного подряда. 10.1.4. В случае несогласия Подрядчика на внесение изменений последний оставляет за собой право оспорить внесение таких изменений в судебном порядке. 10.2. В случае, если стоимость выполнения последующих дополнительных работ превысит 10% общей стоимости работ по Договору, такие работы выполняются на основании отдельного договора. Статья 11. Порядок оплаты цены Договора 11.1. Все платежи по Договору производятся в рублях Российской Федерации. Платежи производятся в безналичном порядке путем перечисления соответствующей суммы с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре. 11.2. Оплата цены Договора осуществляется в следующем порядке: - Расчеты за качественно выполненные Работы по настоящему договору производятся Заказчиком не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, утверждённых постановлением Госкомстата России от 11.11.99 №100, а так же справки (расшифровки) выполненных работ с разбивкой по категориям (Приложение № 3) и акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме № ОС-3, утверждённой постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 №7, предоставленного при сдаче-приемке работ по факту завершения последнего срока выполнения работ по Договору, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании выставленного Подрядчиком счета. 11.3. Подрядчик предоставляет Заказчику счета-фактуры в порядке и сроки, установленные законодательством РФ. 11.4. Стороны проводят сверку взаиморасчетов по Договору и подписывают, при необходимости, соответствующий акт сверки расчетов после окончания выполнения Работ в целом по Договору, а также в случае досрочного расторжения Договора. 11.5. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Статья 12. Сроки 12.1. Срок начала Работ по Договору: в течение 5-ти календарных дней с момента заключения договора. 12.2. Срок окончания Работ по Договору в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента заключения договора. 12.3. Подрядчик по согласованию с Заказчиком вправе досрочно сдать выполненные Работы. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такие Работы в соответствии с условиями Договора. 12.4. Подрядчик, не позднее срока, указанного в п. 12.2 Договора, должен представить к сдаче-приемке Заказчику выполненные работы в порядке, предусмотренном Договором. 12.5. Сроки выполнения отдельных этапов Работ определяются Графиком производства работ (далее - График), который в течение 10 (десяти) дней со дня заключения Договора разрабатывается Подрядчиком и представляется им на согласование Заказчику. Общий срок монтажных работ, при которых будет останавливаться производственный процесс в опасной зоне при подъёме грузов, монтаже колонн, балок, сендвич-панелей и др. должен составлять не более 10 календарных дней. График должен в себя включать: последовательность, в которой Подрядчик планирует производить работы (включая каждую стадию поставок Материалов и Оборудования на Строительную площадку, строительства, монтажа, испытаний, пусконаладочных работ), все основные мероприятия, связанные с выполнением исполнительной документации, последовательность проведения всех испытаний и пуско-наладочных работ, предусмотренных Договором. Изменения в Графике без уведомления Заказчика не допускаются. В случае отставания фактического хода работ от Графика Заказчик вправе предложить Подрядчику пересмотреть График и отразить в нем изменения, необходимые для завершения реконструкции в пределах срока завершения Работ. Подрядчик должен учитывать в Графике сезонные колебания температуры, выпадение осадков (дождя и снега) на Строительной площадке и включить в него все необходимые меры для продолжения работы в тех условиях, которые, по обоснованным прогнозам, будут преобладать. Если в течение 15 (пятнадцати) дней фактический ход производства Работ Подрядчика будет отставать от Графика или станет очевидно, что такое отставание будет иметь место, то Подрядчик обязан предоставить Заказчику (по собственной инициативе и/или по письменному требованию Заказчика) График, измененный с учетом возникших обстоятельств. Подрядчик обязан уведомить Заказчика о мерах, принимаемых для ускорения хода Работ с тем, чтобы обеспечить завершение реконструкции в пределах срока завершения Работ. Статья 13. Обязанности и права Подрядчика 13.1. Подрядчик обязуется выполнить Работы в соответствии с Договором, Проектом, строительными нормами и правилами, требованиями технических регламентов, требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации. 13.2. В целях исполнения Договора Подрядчик обязуется 13.2.1. В течение 5 (пяти) дней со дня подписания Договора назначить своего представителя (представителей) для решения оперативных вопросов, приступить к мобилизации механизмов, Оборудования, Материалов и рабочей силы на Объекте. 13.2.2. Принять Объект по акту приема-передачи площадки, составленному по форме приложения № 4 к Договору. 13.2.3. Принять по акту приемки-передачи Проект и иную документацию, необходимую для выполнения работ по Договору. 13.2.4. Рассмотреть полученную от Заказчика проектно-сметную документацию в двухнедельный срок и направить Заказчику по итогам рассмотрения свои замечания и предложения при их наличии. 13.2.5. В течение 10 (десяти) дней со дня подписания Договора представить Заказчику проект производства работ, оформленные со своей стороны в установленном порядке и заверенные журналы учета выполненных работ (общий и(или) специальный). Вести журналы ежедневно с начала работ на Объекте и до их завершения. 13.2.6. На основании чертежей раздела КМ (конструкции металлические) обеспечить разработку раздела КМД (конструкции металлические деталированные). 13.2.7. Выполнить в установленные сроки своими и(или) привлеченными силами и средствами все Работы по реконструкции Объекта. 13.2.8. Обеспечить производство работ, оформление документации и сдачу выполненных работ в соответствии с рабочими чертежами; с записями автора проекта в журнале авторского надзора; с записями технадзора в журнале производства работ; с изменениями, внесенными в рабочие чертежи в установленном порядке; со строительными нормами и правилами, СП, ГОСТ и другой нормативной документацией. Нести ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соотнесенности. 13.2.9. Возвести собственными своими и(или) привлеченными силами все временные сооружения. Осуществить все временные подсоединения коммуникаций на период выполнения Работ, установку электросчётчиков и оплачивать услуги по электроснабжению, водоснабжению, водоотведению от своего имени и за свой счет. 13.2.10. Доставить на Объект необходимые Материалы и Оборудование, а также изделия, конструкции, технику, инструмент и др., осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение. 13.2.11. Предоставить и поддерживать на Строительной площадке в исправном состоянии за свой счет все осветительные приборы, ограждения, предупредительные знаки. 13.2.12. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнить требования безопасности труда. 13.2.13. Обеспечить подчинение сотрудников Подрядчика требованиям внутри-объектного и контрольно-пропускного режимов. Обеспечить доступ на Строительную площадку, в помещения и сооружения на ней представителей Заказчика, органов государственного строительного надзора и иных уполномоченных органов и лиц, предоставить им необходимую документацию. 13.2.14. Обеспечить Заказчику возможность осуществления контроля и надзора за ходом выполнения Работ, качеством Материалов и Оборудования. 13.2.15. Осуществлять строительный контроль за строительством. 13.2.16. Извещать Заказчика не менее чем за 48 (сорок восемь) часов о времени освидетельствования скрытых работ. 13.2.17. Известить Заказчика о сроках завершения Работ, которые подлежат проверке, обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению Работ до составления актов об устранении выявленных недостатков. 13.2.18. Обеспечить временные подъездные пути, подходы, барьерное и охранное ограждение, которое может потребоваться для выполнения Работ (в т.ч. для удобства и обеспечения личной безопасности владельцев и пользователей объектов, расположенных поблизости, находящихся там третьих лиц). 13.2.19. Содержать в чистоте свою строительную площадку и вывозить за свой счет строительный мусор, образующийся в процессе производства работ. В течение 7 (дней) дней со дня окончания срока выполнения работ, освободить Строительную площадку и вывезти за ее пределы строительный мусор, строительную технику, другие машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и иное имущество Подрядчика, а также осуществить демонтаж возведенных в ходе выполнения Работ временных сооружений. Если Подрядчик в указанный срок не выполнит обязательства, предусмотренные настоящим пунктом, Заказчик вправе переместить имущество Подрядчика в иное место по своему усмотрению, а Подрядчик обязуется возместить Заказчику произведенные им расходы в течение 10 (десяти) дней со дня получения соответствующего требования. В этом случае Заказчик не несет ответственности за обеспечение сохранности имущества Подрядчика, его утрату или повреждение. 13.2.20. Письменно уведомить Заказчика и соответствующие органы государственного строительного надзора о начале выполнения Работ по Договору. 13.2.21. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта (или его части), в том числе риск случайной гибели Материалов и Оборудования, до подписания акта о приемке выполненных работ. 13.2.22. В процессе выполнения Работ осуществлять за свой счет систематическую, а по завершении Работ и(или) расторжении Договора - окончательную уборку Строительной площадки и прилегающей к ней уличной полосы. 13.2.23. С момента начала Работ и до их завершения осуществлять ведение Исполнительной документации. Если Заказчик или уполномоченное им лицо не согласится с ходом выполнения или качеством Работ, а также с записями Подрядчика, оно вправе изложить свое мнение в соответствующей Исполнительной документации. Отсутствие такой записи не лишает Заказчика права представления своих замечаний в последующем. 13.2.24. Обеспечить полную сохранность существующих на Объекте и Строительной площадке конструкций, инженерных сетей, а также нести ответственность за целостность расположенных рядом со Строительной площадкой зданий и сооружений, если их гибель и(или) повреждение произошло по вине Подрядчика. В случае их повреждения и(или) случайной их гибели, произошедших в ходе выполнения Работ, Подрядчик направляет об этом соответствующее уведомление Заказчику в срок, не превышающий 2 (двух) дней с даты наступления соответствующего события, и выполняет за свой счет работы по восстановлению или возмещает в полном объеме стоимость причиненного ущерба. 13.2.25. Принимать необходимые меры для предотвращения причинения ущерба или повреждения в процессе строительства зеленым насаждениям, ограждениям, проездам и дорогам на строительной площадке и прилегающей территории. В случае их повреждения и (или) разрушения обеспечить их восстановление. 13.2.26. Осуществлять охрану Строительной площадки, результатов Работ за свой счет и нести ответственность за сохранность находящихся на Строительной площадке Материалов, Оборудования, строительной техники и другого имущества, необходимого для выполнения работ на строительной площадке до подписания акта о приемке выполненных работ. 13.2.27. Нести полную ответственность за уплату налогов, пошлин, сборов и т.п., связанных с его деятельностью по реализации Договора. 13.2.28. Осуществлять необходимые согласования по вопросам ведения Работ с органами государственного строительного надзора. 13.2.29. Нести обязанность по страхованию рисков случайной гибели или случайного повреждения Объекта, Имущества Заказчика, Материалов, Оборудования и иных средств, используемых при реконструкции, рисков ответственности за причинение при осуществлении реконструкции вреда другим лицам. 13.2.30. По требованию Заказчика в установленные им сроки, но не позднее, чем за 10 (десять) дней до дня начала работы приемочной комиссии, предоставить Заказчику Исполнительную документацию, в том числе журнал производства работ в соответствии с РД-11-05-2007, утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.01.2007 № 7. Исполнительная документация разрабатывается Подрядчиком в соответствии с требованиями РД-11-02-2006, утвержденными приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 № 1128, и должна включать в себя: комплект рабочей документации на строительство Объекта с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этой документации или внесенными в них согласованными изменениями, сделанными лицами, ответственными за выполнение работ, исходно-разрешительная документация (необходимые согласования) в случае внесения изменений в документацию, выданную Заказчиком, технические условия и паспорта на Материалы, Оборудование, конструкции и комплектующие изделия, документация, получаемая от заводов-изготовителей, сертификаты, другие документы, удостоверяющие качество используемых Материалов, конструкций, изделий и Оборудования (сертификаты соответствия, гигиенические заключения, сертификаты о пожарной безопасности, сертификаты качества, паспорта, протоколы испытаний, технические свидетельства), акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций, акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования и результатов выполненных работ, журналы производства работ и другая документация, необходимая для выполнения работ и эксплуатации Объекта, копии удостоверений лиц, ответственных за качество сборки, монтажа, проверки качества выполненных работ, копии приказов о назначении ответственных производителей работ, всю исполнительную документацию (планы, исполнительные геодезические схемы, разрезы, чертежи инженерных сетей, общий и специальный журналы работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций и т.п.), техническую документацию предприятий-изготовителей (гарантийные талоны, инструкции, руководства по техническому обслуживанию и эксплуатации, паспорта на инженерное и иное Оборудование, установленное на объекте, информационные листы, свидетельства о поверке штатных измерительных приборов). Дополнительно Подрядчик разрабатывает правила безопасной эксплуатации Объекта. 13.2.31. По требованию Заказчика предоставить заверенные копии финансовых документов, подтверждающих фактическую стоимость выполненных объемов Работ, израсходованных Материалов и стоимость Оборудования (прайс-листы, счета-фактуры и прочее), за исключением включенных в сметные расценки на выполнение Работ. 13.2.32. Представлять отчеты о ходе выполнения Договора. 1) Отчеты о выполнении объема Работ, предоставляются еженедельно с даты подписания договора, не позднее 16 часов 00 минут по московскому времени. К отчету о выполненном объеме Работ прилагаются копии документов, подтверждающие сведения, указанные в отчете, не менее 10 фотографий для подтверждения монтажных работ. 2) Непредставление Подрядчиком указанных выше отчетов в установленные сроки является существенным нарушением условий Договора. 3) Отчеты оформляются письменно, заверяются печатью Подрядчика и подписью уполномоченного должностного лица. Отчеты направляются на электронную почту ответственного лица Заказчика или предоставляются по адресу: 142155, Московская область, Подольский р-н, поселок Львовский, ул. Магистральная, д.7, директору АСЦ – филиала ФГУП «Почта России» 4) Подрядчик несет ответственность за несоответствие сведений, изложенных в отчетах, фактическим обстоятельствам. 13.2.33. Подрядчик обязан организовать систему планирования и оперативной отчетности о ходе исполнения работ в программе Microsoft Project. 13.2.34. Не допускать отступлений от Проекта. В случае замены Материалов и Оборудования, предусмотренных Проектом, на эквивалентные, не предусмотренные Проектом, до выполнения соответствующих Работ согласовать соответствующие изменения Проекта с Заказчиком и проектировщиком и, при необходимости, получить положительное заключение экспертизы. 13.2.35. Произвести индивидуальное испытание смонтированного Оборудования и принять участие в комплексном его опробовании в присутствии представителя Заказчика. 13.2.36. По завершении выполнения Работ в течении 10 (десяти) дней, передать результаты Работ Заказчику, а так же передать всю необходимую документацию, подтверждающую объем фактически выполненных Работ. 13.2.37. Предоставлять акты о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 на бумажном носителе и в электронном виде, а так же справку (расшифровку) выполненных работ с разбивкой по категориям по форме, указанной в Приложении №3 13.2.38. Обеспечить пожарную безопасность Работ и нести полную ответственность за соблюдение норм пожарной безопасности при проведении Работ. 13.2.39. Осуществлять плату за негативное воздействие на окружающую среду при строительстве Объекта, получить разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, нормативы допустимого сброса в водный объект, решение на пользование водным объектом, лимиты на размещение отходов на период строительства, а также осуществить мониторинг окружающей среды и производственный экологический контроль. 13.2.40. В случае складирования грунта и плодородного слоя почвы, строительного мусора за границами постоянного или временного отвода, установленного проектом, Подрядчик обязан осуществлять аренду земель и рекультивацию за свой счет. 13.2.41. Устранять своими силами и за свой счет все выявленные недостатки (дефекты) в Работах. 13.2.42. Представлять Заказчику по его требованию копии платежных документов, договоров на поставку продукции, в том числе Материалов и Оборудования, необходимых для выполнения Работ, и других документов. 13.2.43. Предоставить Заказчику по его требованию договоры субподряда, заключенные при выполнении Работ по Договору, и копии документов, подтверждающих право на осуществление третьими лицами по данным договорам соответствующих видов работ. 13.2.44. Нести ответственность за надлежащее выполнение Работ привлеченными третьими лицами, за координацию их деятельности. 13.2.45. Немедленно уведомлять Заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход Работ, качество Работ, сроки завершения Работ или не способствовать достижению характеристик и показателей Объекта, установленных в Проекте, извещать органы государственного строительного надзора о каждом случае возникновения аварийных ситуаций на Объекте. 13.2.46. Обеспечить возмещение в полном объеме вреда, причиненного жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц в результате несоответствия Объекта требованиям технических регламентов, Проекту. 13.2.47. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 13.2.48. Нести ответственность перед третьими лицами по претензиям третьих лиц, вытекающим из нарушений Подрядчиком в ходе выполнения Работ исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности. 13.2.49. Подрядчик обязан иметь на Строительной площадке документы по охране труда, в том числе: приказ о назначении лица, ответственного за обеспечение охраны труда; приказ о назначении лица, ответственного за пожарную безопасность; журнал регистрации инструктажа на рабочем месте; журнал регистрации инструктажа по пожарной безопасности; программа первичного инструктажа на рабочем месте; тексты инструкций по профессиям и видам работ, введенные в действие у Подрядчика; инструкция по пожарной безопасности; плакаты и предупреждающие знаки; удостоверения о проверке знаний по охране труда по профессиям и видам работ, относительно которых предъявляются дополнительные требования по безопасности труда; проект производства работ; акт допуска для производства работ; график производства работ; план действий в аварийных ситуациях и при пожаре или др. стихийных бедствиях, журнал учета ввода в действие и проверок состояния лесов, подмостей и др. средств подмащивания; копии протоколов организационно-стартового и последующих совещаний по охране труда; акт выполнения мероприятий по безопасности труда; копии предписаний контрольных и инспектирующих органов; 13.2.50. В течении 5 дней с момента подписания договора предоставить Заказчику приказ о назначении ответственного производителя работ на объекте, имеющего соответствующее образование, допуски и опыт в работе. 13.2.51. Выполнять надлежащим образом все свои обязательства, предусмотренные другими статьями Договора и законодательством Российской Федерации. 13.2.52. При производстве работ на объекте Заказчика Подрядчик обязуется выполнять требования, изложенные в локальных нормативных актах ФГУП «Почта России», утвержденных приказами от 29.03.2012 № 72-п и от 30.09.2013 № 318-п. Передача документов Подрядчику для ознакомления осуществляется в день подписания договора. 13.2.53. Подрядчик осуществляет возмещение затрат за потребление всех видов топливно-энергетических ресурсов (электроэнергия, вода и др.) в соответствии с Актом о возмещении затрат (Приложение №5). Акт о возмещении затрат составляется Заказчиком ежемесячно. Заказчик, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, направляет Подрядчику Акт о возмещении затрат по форме Приложения № 5 в двух экземплярах. Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней подписывает Акт о возмещении затрат и направляет один экземпляр акта Заказчику либо направляет Заказчику мотивированный отказ от подписания акта. В случае не направления Подрядчиком Заказчику в указанный срок, подписанного со своей стороны, Акта о возмещении затрат или мотивированного отказа от подписания акта, Акт о возмещении затрат будет считаться подписанным Сторонами. В случае отказа Подрядчика от подписания Акта о возмещении затрат Стороны решают вопрос путем переговоров или в Арбитражном суде г. Москвы. Оплата стоимости затрат за потребление всех видов топливно-энергетических ресурсов (электроэнергия, вода и др.) в соответствии с Актами о возмещении затрат, подписанными Сторонами, осуществляется Подрядчиком по окончании выполнения всех работ по Договору в течение 5 (пяти) банковских дней с даты выставления счета Заказчиком. 13.3. Подрядчик вправе: 13.3.1. Самостоятельно определять способы выполнения Работ. 13.3.2. Привлекать к исполнению Договора третьих лиц, неся при этом ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение Работ указанными лицами. Привлечение к исполнению договора третьих лиц производится с согласия Заказчика. 13.3.3. Самостоятельно распоряжаться своим имуществом на Строительной площадке. |
Похожие:
 | Заказчиком принято решение о внесении изменений в Приложение №3 проект Договора поставки | | Фгуп «Спецстройсервис» при Спецстрое России», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Начальника Ярцева Андрея Николаевича, действующего... |
| Республика Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация, далее именуемые Сторонами |  | |
| Сокр наимен контрагента, именуемое в дальнейшем «Агент», в лице Должность, фио представителя контрагента, действующего на основании... | | Республика Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация, именуемые в дальнейшем Сторонами |
| Устава, с одной стороны, и [указать полное наименование организации-контрагента] именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице | | Если явно не оговорено иное, термины и определения, используемые в настоящем «Договоре на обслуживание Клиентов ао «Нордеа Банк»... |
| ... | | ... |