Проект договора.
ДОГОВОР № О-2017/_____
г. Новороссийск «_____» ____________ 2017 г.
|
Общество с ограниченной ответственностью «Новороссийский зерновой терминал» (ООО «НЗТ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Главного инженера Борисенко Алексея Геннадьевича, действующего на основании доверенности № 75 от 08.08.2017г., с одной стороны и _________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________, действующее на основании _________________, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства по приобретению и замене части систем кондиционирования (сплит-систем) Терминального комплекса ООО «Новороссийский зерновой терминал» в Новороссийском морском порту г.Новороссийск включающих в себя: приобретение и поставку сплит – систем, подготовку места монтажа и монтаж нового оборудования типа:
- MSZ-HJ25VA в количестве 4-х шт;
- MSZ-HJ35VA в количестве 1-ой шт;
- MSZ-HJ50VA в количестве 5-и шт,
на территории Покупателя, а Покупатель обязуется производить принятие работ и своевременную оплату.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Права и обязанности Исполнителя:
2.1.1. Поставлять сплит - системы надлежащего качества. Поставляемый товар сплит – системы с функцией «зима-лето», модели «Mitsubishi Electric»
2.1.2. В момент монтажа Товара предоставить Заказчику оригиналы счетов и актов выполненных работ.
2.1.3. Предоставлять письменную информацию о признании или не признании себя связанной стороной и (или) взаимозависимым лицом Заказчика, а также своевременно информировать Заказчика в письменном виде о наступлении, изменении или прекращении условий, дающих основания считать Исполнителя связанной стороной и (или) взаимозависимым лицом.
2.1.4. Исполнитель дает согласие покупателю на обработку и раскрытие полученных от него данных в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и Налоговым кодексом РФ.
2.1.5. Осуществлять за свой счет гарантийное обслуживание и ремонт в течение гарантийного срока в соответствии с условиями гарантии на поставляемый товар.
2.1.6. Исполнитель вправе требовать своевременной и полной оплаты своих услуг по Договору.
2.1.7. Исполнитель несет ответственность за принимаемый товар до полного выполнения своих обязательств по Договору.
2.1.8. Гарантийные обязательства на установленные системы кондиционирования не менее 12 месяцев. Гарантийный период на монтажные работы составляет 1 год, если обнаружатся дефекты, вызванные результатом выполненных работ, препятствующие нормальной эксплуатации, Исполнитель обязан их устранить за свой счет в течение 30 дней, гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.
2.1.9. Выполнить расчет и подбор сплит - систем для каждого помещения индивидуально и в соответствии с расчетом подобрать мощность и иные характеристики сплит – системы.
2.1.10. Исполнитель обязуется:
- соблюдать требования охраны труда;
- предоставить удостоверения работы на высоте и сварщика;
- обеспечить безопасное производство работ;
- разработать, при необходимости, дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и выполнять их в процессе работы;
- выполнить мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных актом – допуском;
- выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, не имеющего медицинских противопоказаний;
- назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда;
- организовать допуск персонала к работам, в том числе зонах постоянно или потенциально опасных производственных факторов;
- обеспечить своих работников исправными средствами коллективной и индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью и контролировать правильное их применение;
- содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства договорных работ, в чистоте и порядке;
- обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, электропневмоинструмента, технологической оснастки, строительных и монтажных машин, механизмов и приборов;
- направлять персонал, привлекаемый для работы на оборудовании и территории предприятия, на вводный инструктаж в службу охраны труда, промбезопасности и экологии ООО «НЗТ».
- обеспечить необходимые условия для проведения проверок безопасности организации работ должностными лицами Заказчика;
- обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний комиссий Заказчика
- оформить акт передачи объекта или помещения для выполнения работ.
За ущерб, нанесённый третьим лицам в процессе выполнения работ, ответственность несёт Исполнитель.
Все отходы, образующиеся в процессе производства работ являются собственностью Поставщика (если иное не предусмотрено в договоре в отношении отходов вошедших в лимиты на размещение отходов ООО «НЗТ»);
2.2. Права и обязанности Заказчика:
2.2.1. Оплачивать услуги Исполнителя в сроки, предусмотрен ные в разделе 4 настоящего Договора.
2.2.2. Принимать оказанные услуги по акту выполненных работ либо указать Исполнителю о необходимых доработках и сроках их устранения.
3. Порядок приемки услуг
3.1. Поставка осуществляется силами Исполнителя на территорию Заказчика.
3.2. Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность при хранении и транспортировке Товаров.
3.3. Услуга по настоящему Договору считается выполненной с момента подписания Сторонами акта выполненных работ.
3.4. Сроки оказания услуг по Договору:
Начало работ с даты подписания Договора
Окончание работ до 27 октября 2017г.
4. Размер и порядок оплаты
4.1. Общая стоимость по договору согласно раздела 1 составляет ___ (прописью___) рублей.
В стоимость систем кондиционирования воздуха, включены услуги на приобретение и поставку сплит – систем, подготовку места монтажа и монтаж сплит – систем по объектам согласно Приложения № 1 (Техническое задание), а именно:
- MSZ-HJ25VA в количестве 4-х шт:
приобретение и поставка - 4 сплит системы - _________________ рублей;
подготовка, монтаж - 4 сплит системы - _________________ рублей.
- MSZ-HJ35VA в количестве 1-ой шт:
приобретение и поставка - 1 сплит система - _________________ рублей;
подготовка, монтаж - 1 сплит система - _________________ рублей.
- MSZ-HJ50VA в количестве 5-и шт:
приобретение и поставка - 5 сплит систем - _________________ рублей;
подготовка, монтаж - 5 сплит систем - _________________ рублей.
4.2. Оплата производится Заказчиком на основании счета в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента подписания Сторонами акта выполненных работ.
4.3. Датой оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика на счет Исполнителя, что подтверждается платежным поручением с отметкой банка Заказчика.
4.4. Авансовый платеж не предусмотрен.
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного выполнения своих обязательств.
6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора стороны несут материальную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Заказчик, за нарушение сроков оплаты согласно п. 4.2. уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки.
6.3. За просрочку исполнения обязательств по Договору Исполнитель оплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.
6.4. В случае невыполнения или несвоевременного выполнения Исполнителем п. 2.1.2. Договора, Исполнитель по требованию Заказчика за каждый день просрочки обязан уплатить неустойку в размере 0,02 % от общей денежной суммы, выставленной в не предоставленных в срок документах за соответствующий отчетный период, если Стороны не договорятся об ином.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры и разногласия по настоящему договору решаются путем переговоров. Не решенные таким образом споры и разногласия рассматриваются в Арбитражном суде Краснодарского края.
8. Прочие условия
Договор может быть изменен и дополнен по соглашению Сторон.
Документы, переданные по факсу, телефаксу, заверенные печатями сторон, имеют юридическую силу при условии обмена подлинниками.
Все вопросы, не урегулированные настоящим договором, решаются согласно действующему законодательству РФ.
8.3.1. На все платежи по настоящему Договору проценты за пользование денежными средствами и проценты на сумму долга по ст.ст. 317.1, 823 Гражданского кодекса РФ не начисляются.
Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
Приложения
Приложение № 1 – Техническое задание
Приложение № 2 - Сведения о контрагенте
Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель
|
Заказчик
Общество с ограниченной ответственностью «Новороссийский зерновой терминал»
353901 г. Новороссийск, ул.Портовая,14А
Тел. (8617) 60-22-94
ИНН 2315996886, КПП 231501001
ОГРН 1172375062958
р\с 40702810952460102159
к\с 30101810100000000602
Банк получателя: Краснодарское отделение
№ 8619 ПАО Сбербанк
ОКПО 19133382
БИК 040349602
Главный инженер ООО «НЗТ»
| |
