Требования и критерии, предъявляемые к Претенденту. В разделе 3 «Требования и критерии, предъявляемые к Претенденту» содержится информация для данного конкретного Отбора, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения разделов 1 «Общие положения» и 2 «Порядок предоставления Предложений». При возникновении противоречия между положениями раздела 3 «Требования и критерии, предъявляемые к Претенденту» и разделов 1 «Общие положения» и 2 «Порядок предоставления Предложений», применяются положения раздела 3. «Требования и критерии, предъявляемые к Претенденту».
№ п/п
|
Информация о процедуре
|
Сведения о проведении Отбора
|
|
Отбор проводит: Отдел по конкурсным процедурам ОАО «Газпромнефть-Новосибирск» на условиях и в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.
|
|
Предмет Отбора: Отбор организации, способной выполнить работы по текущему ремонту офисных помещений административного здания
|
|
Адрес для предоставления Предложений: 630099, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, 80, кабинет 208
«В отдел по конкурсным процедурам»
тел: (383) 290-15-20, вн. 15-74; 18-40
|
|
Дата начала приема Предложений: «23» декабря 2014г., начиная с 13 часов 00 минут (время местное, г. Новосибирск)
Дата окончания приема Предложений: «23» января 2015г., до 12 часов 00 минут (время местное, г. Новосибирск)
|
|
Дата проведения вскрытия конвертов с Предложениями: «23» января 2015г., начиная с 13 часов 00 минут (время местное, г. Новосибирск)
Место вскрытия конвертов с Предложениями: ОАО «Газпромнефть-Новосибирск», 630099, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 80, Заседание Конкурсной комиссии.
*ОАО «Газпромнефть-Новосибирск» оставляет за собой право изменить время проведения вскрытия конвертов с Предложениями.
|
Требования к Претендентам
|
3.2.1.
|
Обязательные требования к Претендентам
|
3.2.1.1.
|
Непроведение ликвидации Претендента и отсутствие решения арбитражного суда о признании Претендента банкротом.
Данная информация предоставляется в форме письма в произвольной форме.
|
3.2.1.2.
|
Неприостановление деятельности Претендента на день подачи предложения на участие в Отборе.
Данная информация предоставляется в форме письма в произвольной форме.
|
3.2.1.3.
|
Соответствие Претендента по Отбору требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, производящим работы, являющиеся предметом Отбора. Претенденты должны обладать всеми необходимыми разрешительными документами, позволяющими выполнять работы согласно предмету Отбора.
|
3.2.1.4.
|
В случае если Претендент является резидентом Российской Федерации, он должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица на территории Российской Федерации, что должно быть подтверждено заверенной подписью руководителя и печатью организации, копией Свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц.
|
3.2.1.5.
|
В случае если Претендент не является резидентом Российской Федерации, он должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица на территории иностранного государства, что должно быть подтверждено Свидетельством (Сертификатом) о регистрации иностранного юридического лица – копия.
|
3.2.1.6.
|
В случае если Претендент является Представительством либо Филиалом нерезидента Российской Федерации, он должен быть должным образом аккредитован, что должно быть подтверждено соответствующими Копиями документов: Разрешение на открытие представительства, Свидетельство о внесении в Сводный государственный реестр.
|
3.2.2.
|
Дополнительные требования к Претендентам
|
3.2.2.1.
|
Деятельность Претендента должна соответствовать целям и задачам, отраженным в учредительных документах, что должно быть подтверждено нотариально заверенной копией учредительных документов Претендента в действующей редакции.
|
3.2.2.2.
|
Претендент должен обладать соответствующими производственными мощностями и материально-техническими ресурсами для полного и своевременного выполнения договора (контракта).
|
3.2.2.3.
|
Претендент должен обладать трудовыми ресурсами для выполнения договора (контракта), в том числе иметь квалифицированный персонал, имеющий соответствующее образование и опыт работы.
|
3.2.2.4
|
Претендент должен обладать соответствующим опытом выполнения аналогичных работ.
|
3.2.2.5.
|
Степень загруженности Претендента текущими проектами должна обеспечивать ему возможность выполнения планируемых по итогам Отбора работ без ущерба для Организатора отбора/заказчика, в случае заключения договора по результатам Отбора.
|
3.2.2.6.
|
Претендент должен выполнять обязательства по своевременной уплате налогов и других обязательных платежей.
|
3.2.2.7.
|
Претендент должен быть платежеспособным.
|
3.2.2.8.
|
Претендент по Отбору в праве привлечь к исполнению договора (контракта) субподрядчиков в случае, если такое право предусмотрено.
|
Состав Предложения Претендента
|
3.3.1.
|
Предложение Претендента (Форма № 1)
|
3.3.2.
|
Анкета Претендента (Форма № 2)
|
3.3.3.
|
Справка о наличии кадровых ресурсов (Форма № 3)
|
3.3.4.
|
Опыт выполнения аналогичных договоров за последние 3 года (Форма № 4)
|
3.3.5.
|
Техническое предложение Претендента по Отбору (Форма № 5)
|
3.3.6.
|
Коммерческое предложение Претендента (Форма № 6)
|
3.3.7.
|
График выполнения работ (Форма № 7)
|
3.3.8.
|
График объемов финансирования работ (Форма № 8)
|
3.3.9.
|
План распределения объемов выполнения работ между генеральным подрядчиком и субподрядчиками (Форма № 9Форма № 9)
|
3.3.10.
|
Согласие на обработку персональных данных (Форма № 10)
|
3.3.11.
|
Приложения №№ 1, 2 к Инструкции по участию в Отборе
|
3.3.12.
|
Опросный лист для проведения предварительной квалификации по вопросам ПЭБ, ОТ и ГЗ
|
3.3.13.
|
Оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц / Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей / свидетельства (сертификата) о регистрации иностранного юридического лица / Разрешения на открытие представительства, Свидетельства о внесении в Сводный государственный реестр. Документ должен быть датирован не ранее 1 месяца до даты завершения приема предложений претендентов
Нотариально заверенная копия подлежит предоставлению при первичном обращении контрагента в текущем 2014 году для участия в Отборе. При участии повторно, в последующих Отборах, в течение года контрагентом могут быть предоставлены данные документы, заверенные руководителем и печатью организации (при условии отсутствия изменений в указанных документах).
|
3.3.14.
|
Нотариально заверенная копия Устава Претендента и/или учредительного договора
Нотариально заверенная копия подлежит предоставлению при первичном обращении контрагента в текущем 2014 году для участия в Отборе. При участии повторно, в последующих Отборах, в течение года контрагентом могут быть предоставлены данные документы, заверенные руководителем и печатью организации (при условии отсутствия изменений в указанных документах).
|
3.3.15.
|
Выписка из решения (протокола) общего собрания учредителей (акционеров) о назначении руководителя, доверенность и т.д.
Документ, подтверждающий полномочия лица, которое будет заключать (подписывать) договор от имени контрагента.
|
3.3.16.
|
Копии Свидетельства о постановке на налоговый учет и Свидетельство о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, заверенные руководителем и печатью организации.
|
3.3.17.
|
Копия бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках за последний отчетный период с отметкой налоговых органов об их приеме
|
3.3.18.
|
Нотариально заверенные копии лицензий и/или патентов, свидетельств, сертификатов, дипломов, других документов
|
3.3.19.
|
Гарантийные обязательства Претендента, в т.ч. дополнительные гарантии, не предусмотренные типовым договором (Свободная форма).
|
3.3.20.
|
Информация о состоянии загруженности текущими проектами
Данная информация предоставляется в форме письма в произвольной форме.
|
3.3.21.
|
Информация об отсутствии решения суда о признании его несостоятельным (банкротом)
Данная информация предоставляется в форме письма в произвольной форме.
|
3.3.22.
|
Согласование и/или Протокол разногласий к Проекту договора (см. раздел 5 настоящей Инструкции) – письмо в произвольной форме.
|
3.3.23.
|
При наличии отзывов о качестве выполнения аналогичных работ приложить копии
|
3.3.24.
|
Прочие документы
|
3.3.25.
|
Опись документов Предложения (Форма № 11)
|
Требования о предоставлении копий предложения
|
3.4.1.
|
Все Предложения должны быть представлены в оригинале, с приложением одной копии. Оригинал и копия должны быть идентичны, в случае выявления различий между документами, входящими в состав оригинала и информацией копии, Организатор Отбора при рассмотрении Предложения будет принимать решения на основе документов оригинала
|
3.4.2.
|
Оригинал Предложения помечается на первой странице «ОРИГИНАЛ», копия предложения помечается на первой странице «КОПИЯ»
|
3.4.3.
|
Оригинал и копия должны быть надежно запечатаны в один общий конверт, на котором указывается: наименование Отбора, на участие в котором подается Предложение; реестровый номер Отбора; наименование и адрес Претендента, предоставившего Предложение на участие в Отборе; наименование и адрес Организатора Отбора (см. пункты 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3), следующим образом:
|
Требования к оформлению Предложения
|
3.5.1.
|
Документы, входящие в состав Предложения, представляются в порядке, определенном Описью документов Предложения (Форма № 11), при этом Опись документов размещается в конце пакета документов Предложения.
|
3.5.2.
|
Все документы, входящие в состав оригинала Предложения, должны быть сшиты в единую книгу (сброшюрованы), которая должна содержать сквозную нумерацию листов.
При этом при брошюровании Предложения, каждый оригинал официального документа, выданного Претенденту третьими лицами и содержащий печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии, банковские гарантии), помещается в отдельный канцелярский файл – таким образом, чтобы при брошюровании заявки, оригиналы официальных документов, выданных Претенденту третьими лицами, не были повреждены.
Концы прошивочной нити выводятся с тыльной стороны единой книги, связываются, и заклеиваются листом бумаги, на котором делается надпись «Прошито, и пронумеровано ____ листов», при этом прошивка должна быть подписана лицом, уполномоченным на подписание Претендента, и скреплена печатью.
Все документы копии Предложения брошюруются аналогично порядку оформления оригинала Предложения.
|
3.5.3.
|
При нумерации листов пакета документов Предложения, номера на оригиналах официальных документов, выданных Претенденту третьими лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.), проставляются простым карандашом на обороте листа в левом нижнем углу.
|
3.5.4.
|
Достоверность копий документов, представляемых в составе Предложения, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не установлена требованиями настоящей Инструкции.
|
3.5.5.
|
Претендент должен поместить Предложение с необходимыми документами (сброшюрованный оригинал Предложения и сброшюрованная копия Предложения) в единый запечатанный конверт.
На таком конверте указывается: наименование Отбора, на участие в котором подается данное Предложение; реестровый номер Отбора; наименование и адрес Претендента, предоставившего Предложение на участие в Отборе; наименование и адрес Организатора Отбора, см. в пункте 3.4.3.
|
3.5.6.
|
При подготовке Предложения на участие в Отборе и документов, входящих в состав такого Предложения, не допускается применение факсимильных подписей.
|
3.5.7.
|
Все документы Предложения и приложения к нему должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица.
|
3.5.8.
|
Все документы, представляемые Претендентами в составе Предложений на участие в Отборе, должны быть заполнены по всем пунктам.
|
3.5.9.
|
При описании условий и предложений Претендент должен применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов, если иное не указано требованиями настоящей Инструкции.
|
3.5.10.
|
Сведения, которые содержатся в Предложениях Претендентов, не должны допускать двусмысленных толкований.
|
3.5.11.
|
Если в документах, входящих в состав Предложений на участие в Отборе, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то Организатором Отбора принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.
|
3.5.12.
|
Предложение на участие в Отборе, подготовленное Претендентом, а также вся корреспонденция и документация, связанная с Предложением на участие в Отборе, которыми обмениваются участники Отбора и Организатор Отбора, должны быть написаны на русском языке.
|
3.5.13.
|
Все суммы денежных средств в Предложении на участие в Отборе и приложениях к нему должны быть выражены в российских рублях, за исключением следующего: к Предложению на участие в Отборе могут быть приложены документы, оригиналы которых выданы Претенденту третьими лицами, в которых суммы денежных средств могут быть выражены в других валютах.
|
3.5.14.
|
Представленные в составе Предложения на участие в Отборе документы не возвращаются Претенденту, кроме отозванных Претендентами Предложений, а также банковских гарантий, представленных Претендентами в составе Предложений (в случае если Организатором Отбора установлено требование об обеспечении Предложений).
|
Обеспечение Предложения на участие в Отборе
|
3.6.1.
|
Обеспечение не требуется
|
Критерии определения победителя
|
3.7.1.
|
Наименьшая цена контракта.
Минимально обоснованные сроки проведения работ.
Наличие необходимого инструмента и механизмов для выполнения работ.
Опыт работы в сфере строительно-монтажных работ не менее 3-х лет, не менее 5 выполненных аналогичных предмету отбора объектов.
Количество оборотных средств, необходимых для реализации контракта.
Отсутствие просроченной задолженности по налогам.
|
Техническое задание на выполнение работ по текущему ремонту офисных помещений административного здания. Скан-копия технического задания и приложений к нему на выполнение работ по текущему ремонту офисных помещений административного здания, прилагаются к документации по участию в отборе.
Образец договора.
ДОГОВОР № _______
на выполнение работ по проведению ремонта
объектов капитального строительства
г. Новосибирск «___»_____________2015г.
ОАО «Газпромнефть-Новосибирск», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ____________________________ действующего на основании ______________, с одной стороны, и
_____________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________, действующ__ на основании ________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
СТАТЬЯ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
«Договор» - настоящий Договор, заключенный Сторонами, со всеми Приложениями и Дополнениями к нему.
«Приложение» - документ, указанный в перечне приложений к Договору, или в дальнейшем прилагаемый к нему, и являющийся неотъемлемой частью Договора.
«Работы» - капитальный ремонт объектов капитального строительства, наименование, вид и требования к содержанию которых определены в Задании на выполнение работ про проведению ремонта объектов капитального строительства и Локальном сметном расчете,
подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями Договора.
«Задание на выполнение работ по проведению ремонта объектов капитального строительства» - документ, согласованный и подписанный Сторонами, содержащий сведения о наименовании, виде, составе, объемах работ и иных условиях Заказчика, необходимых для выполнения работ (приложение №1 к Договору), далее по тексту – Задание.
«Локальный сметный расчет» - документ, согласованный и подписанный Сторонами, составленный на отдельные виды работ и затрат по зданиям и сооружениям, содержащий наименование, вид, состав, объем, стоимость Работ.
«Договорная цена» - стоимость Работ, выполняемых Подрядчиком по Договору, согласованная Сторонами в Локальном сметном расчете (приложение № 2 к Договору) и Ведомости объемов работ (приложение № 3 к Договору).
«Объект» - объекты капитального строительства: ________________________________________
(указать наименование и адрес в соответствии с правоустанавливающими документами)
«Дополнительные работы» - работы, не оговоренные настоящим Договором, необходимость выполнения которых определена Заказчиком и оформлена в виде Дополнительных соглашений к настоящему Договору, подписанных Сторонами.
«Дополнительное соглашение» - договорной документ, составляемый в той же форме, что и Договор, содержащий изменения и/или дополнения к условиям договора, являющийся неотъемлемой частью последнего.
«Соглашение о конфиденциальности» - документ, в соответствии с которым Стороны осуществляют взаимную передачу друг другу определенной информации (без фиксированного обязательства любой из Сторон по такой передаче).
Соглашение в области пожарной, экологической безопасности, охраны труда и гражданской защиты – документ, содержащий обязательства Подрядчика в области промышленной, экологической безопасности, охраны труда и гражданской защиты при проведении работ в соответствии с условиями настоящего договора самостоятельно либо субподрядными организациями на Объекте Заказчика , а также установленную меру ответственности Подрядчика за невыполнение или ненадлежащее выполнение данных требований.
«Строительный контроль» - контроль, проводимый Сторонами в процессе выполнения Работ, в целях проверки соответствия Работ требованиям законодательства РФ.
СТАТЬЯ 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению Работ на Объекте, принадлежащем ОАО «Газпромнефть-Новосибирск», в соответствии с Заданием (приложение № 1 к Договору), Локальным сметным расчетом (приложение № 2 к Договору), Ведомостью объемов работ (приложение № 3 к Договору), составленной на основании дефектной ведомости, а так же в соответствии с действующими нормативными документами РФ, требованиями СНиП, ГОСТ, включая специальные разделы, требования актов министерств и ведомств, технических регламентов, и сдаче результата выполненных Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его.
СТАТЬЯ 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
3.1. Стороны согласовали следующие сроки выполнения Работ:
Начало Работ: ___________________
Окончание Работ: ___________________
3.2. Работы считаются выполненными и принятыми с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных Работ (по унифицированной форме, предусмотренной законодательством РФ) и предусмотренные Сторонами в статье 7 Договора, подтверждающие, что Работы соответствуют Заданию, требованиям законодательства РФ (в том числе СНиП, технических регламентов) и удовлетворяют требования Заказчика.
3.3. Сторона, инициирующая изменение сроков обязана провести совещание с другой Стороной, по итогам которого составляется протокол об изменении сроков и Дополнение к Заданию, на основании которых заключается Дополнительное соглашение к Договору, оформленное в виде единого документа, подписанное уполномоченными на заключения или изменение Договора лицами.
3.4.Несоблюдение сроков выполнения Работ влечет наступление ответственности Подрядчика.
СТАТЬЯ 4 . ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА И ПОРЯДОК ПЛАТЕЖЕЙ.
4.1. Стоимость выполняемых Подрядчиком Работ по Договору (Договорная цена) составляет ___________руб. (____________________________________________ сумма прописью), в том числе НДС ___% - в сумме ______ руб. (____________ сумма прописью) и определена Сторонами в Ведомости объемов работ и Локальном сметном расчете.
4.2. Договорная цена, указанная в п. 4.1 Договора является
фиксированной и изменению не подлежит, за исключением случаев выполнения
Подрядчиком Дополнительных работ по согласованию Сторон, оформленному в виде
Дополнительного соглашения.
4.3. Заказчик в 10-дневный срок с даты подписания Договора производит выплату Подрядчику аванса в размере ___________% от Договорной цены, а именно ________________рублей (__________________ сумма прописью), в том числе НДС _% в сумме ________________ рублей (_______ сумма прописью).
4.4. Оплата выполненных Работ в оставшейся части, в размере ____% от Договорной цены в сумме __________рублей (_________________ сумма прописью), в том числе НДС ____% в сумме _______________________ рублей (___________сумма прописью) производится Заказчиком в срок не позднее ______________ банковских дней, следующих за днем предоставления Подрядчиком оригинала счета-фактуры, оформленного на основании подписанного Сторонами акта сдачи-приемки выполненных Работ и при выполнении Подрядчиком условий статьи 9 настоящего Договора.
4.5. Заказчик вправе задержать оплату выполненных Работ в случае
предоставления ненадлежащим образом оформленного счета-фактуры (не соответствующего требованиям законодательства о налогах и сборах) до устранения замечаний
в его оформлении.
4.6. Заказчик оплачивает стоимость выполненных Работ путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Подрядчика по реквизитам, указанным в настоящем договоре.
СТАТЬЯ 5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА
В соответствии с Договором Подрядчик:
5.1. Выполнять Работы как лично, своими силами, материалами и изделиями, так и с привлечением третьих лиц. При привлечении третьих лиц, Подрядчик принимает на себя обязательство нести ответственность в полном объеме за действия третьих лиц , за последствия неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами перед Заказчиком. Подрядчик обязуется, что материалы и изделия обеспечивают безопасность, требования о которых предусмотрены законодательством РФ, в том числе техническими регламентами.
5.2. Осуществлять строительный контроль в ходе выполнения Работ в сроки, предусмотренные законодательством РФ и при этом не препятствовать со своей стороны осуществлению строительного контроля Заказчиком.
5.3. Обязуется выполнять требования Заказчика в области промышленной, экологической безопасности, охраны труда и гражданской защиты, установленные Заказчиком для Подрядчика при проведении работ по настоящему договору самостоятельно или субподрядными организациями на Объекте Заказчика, которые определены в Соглашении в области промышленной, экологической безопасности, охраны труда и гражданской защиты (Приложение № 4 к Договору), являющемся его неотъемлемой частью.
СТАТЬЯ 6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА
6.1.В соответствии с настоящим Договором Заказчик:
Производит оплату выполненных Подрядчиком Работ в размере и порядке, предусмотренном ст. 4 Договора и Дополнительными соглашениями к нему.
6.2.Осуществляет строительный контроль в ходе выполнения Работ Подрядчиком, в сроки, предусмотренные законодательством РФ.
СТАТЬЯ 7. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
7.1. Приемка выполненных Работ по Договору производится Заказчиком с участием Подрядчика не позднее 25 числа текущего месяца. Сдача–приемка выполненных Работ по Договору производится по Акту о приемке выполненных работ(формы КС-2), Справке о стоимости выполненных работах и затратах (формы КС-3), определенной Альбомом унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работах (утв. Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100), далее по тексту договора – акты КС-2 и КС-3.
При обнаружении недостатков (в том числе обнаруженных в ходе строительного контроля) или обнаружении отступлений от условий договора, Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней заявить об этом Подрядчику, а Подрядчик обязуется отразить их в Актах КС-2 и КС-3.
7.2. Подрядчик, обязан предоставить Заказчику акт о приемке выполненных Работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат, подписанные со своей стороны и оформленные по унифицированной форме КС-2 и КС-3, в срок не позднее 1-го числа месяца, следующего за месяцем выполнения работ.
7.3. Заказчик, после получения от Подрядчика актов КС-2 и справки КС-3 обязуется в течение 2 (двух) рабочих дней подписать акт КС-2 и КС-3. Заказчик, обнаруживший после приемки результата выполненных работ Подрядчиком отступления от условий договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), обязан известить об этом в письменной форме Подрядчика в течение 5-ти рабочих дней по их обнаружении. Доказательством направления такого извещения стороны устанавливают почтовое уведомление, направленное по адресу, указанному в договоре.
7.4. При обнаружении скрытых недостатков, Заказчик по своему выбору вправе потребовать от Подрядчика: безвозмездного устранения недостатков работы в разумный срок, либо соразмерного уменьшения установленной за работу цены, либо возмещения своих расходов на устранение недостатков.
СТАТЬЯ 8. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Условия Договора являются конфиденциальными и Стороны обязуются не разглашать его условия, как в течение срока его действия, так и в последующие 2 (два) года с момента прекращения его действия.
Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо конфиденциальные сведения, кроме как в целях реализации Договора.
СТАТЬЯ 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. В случае привлечения Заказчика к административной ответственности за нарушение законодательства о градостроительной деятельности (в том числе относящегося к проведению капитального ремонта) в связи с выполнением Подрядчиком Работ, наложения на Заказчика административного наказания в виде штрафа и возникновением в этой связи у Заказчика убытков в размере сумм административного наказания (сумм штрафа), Подрядчик принимает на себя обязательство возместить Заказчику возникшие в связи с привлечением его к административной ответственности убытки в размере суммы штрафа (административного наказания) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика по реквизитам, указанным в договоре, в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения соответствующего требования Заказчика.
До возмещения Подрядчиком убытков в виде сумм штрафа, Заказчик обязан предъявить Подрядчику письменное требование и приложить к нему копию постановления о привлечении Заказчика к административной ответственности. Доказательством направления письменного требования, стороны устанавливают почтовое уведомление с описью вложения, направленное по адресу Подрядчика, указанному в договоре.
В случае, если при выполнении Подрядчиком Работ (в период сроков, согласованных Сторонами в договоре) будет нанесен вред жизни и здоровью граждан, имущества граждан или юридических лиц, окружающей природной среде, иной вред, связанный с настоящим договором, и взыскание в пользу таких лиц по судебному акту, вступившему в законную силу, любых денежных средств с Заказчика, Подрядчик принимает на себя обязательство возместить Заказчику взысканные с него на основании судебного акта денежные суммы, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика по реквизитам, указанным в договоре, в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения соответствующего требования Заказчика.
Подрядчик принимает на себя обязательство выполнять данные требования и в том случае, если данные обязательства у Заказчика перед третьими лицами возникнут после сдачи ему результат Работ, но будут состоять в причинной связи с действиями Подрядчика, которые он осуществлял при выполнении Работ.
9.2.За нарушение Заказчиком предусмотренного договором срока оплаты, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,1% от суммы просрочки платежа за каждый банковский день просрочки платежа до фактического исполнения обязательства по оплате.
9.3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от цены договора, указанной в п. 4.1 Договора, за каждый календарный день неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору до фактического исполнения обязательств.
СТАТЬЯ 10. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
невыполнение обязательств по Договору, если указанное явилось следствием форс-
мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы), под которыми Стороны
подразумевают следующие обстоятельства: пожар, наводнение, землетрясение и
другие стихийные бедствия, забастовки, войны, военные действия, массовые
беспорядки, эпидемии и иные чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях
обстоятельства.
10.2. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, обязана
не позднее 5 (Пяти) календарных дней после наступления таких обстоятельств в
письменной форме уведомить об этом другую Сторону, описав характер форс-
мажорных обстоятельств. Несвоевременное уведомление лишает заинтересованную
Сторону права ссылаться в будущем на форс-мажорные обстоятельства.
Наступление форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено Торгово-промышленной Палатой, расположенной по месту нахождения одной из Сторон либо по месту возникновения форс-мажорных обстоятельств, либо компетентным государственным органом.
10.3. При наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны производят
взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления таких
обстоятельств, а срок действия Договора продлевается на период действия форс-
мажорных обстоятельств, но не выше 3 (трех) месяцев. В случае если форс-мажорные
обстоятельства будут длиться свыше 3 (трех) месяцев, то Стороны проводят
переговоры с целью принятия решения о продлении срока действия Договора либо о
его расторжении.
СТАТЬЯ 11. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ. АРБИТРАЖ
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с Договором, будут регулироваться путем переговоров с применением претензионного порядка. Срок для предъявления претензий и срок для ответа на претензии устанавливается в 15 (пятнадцать) календарных дней. При этом срок ответа на претензии исчисляется со дня, следующего за датой поступления претензий.
При не урегулировании споров и разногласий в порядке, предусмотренном п.11.1 Договора, все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Новосибирской области.
СТАТЬЯ 12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
12.1.Договор считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до выполнения обязательств по Договору каждой из Сторон в полном объеме.
Договор может быть изменен и/или дополнен по соглашению Сторон путем составления Дополнительного соглашения к нему.
12.2.Договор может быть расторгнут по письменному соглашению между Сторонами.
12.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, уведомив об этом Подрядчика в письменном виде, в следующих случаях:
В случае, когда Подрядчик:
а) необоснованно не приступает к выполнению Работ в сроки, предусмотренные настоящим договором, задержка составила свыше 30 (тридцати) календарных дней;
б) допускает немотивированное нарушение сроков выполнения (окончания) Работ
свыше 30 (тридцати) календарных дней;
в) не устранил допущенные им отступления от условий Договора или иные
недостатки результата Работ в срок, установленный Заказчиком;
г) допустил отступления от условий Договора, которые являются существенными и
неустранимыми, либо выполнил Работы с недостатками, которые делают результат
Работ не пригодным для предусмотренного Договором использования.
В случае лишения Подрядчика разрешения, лицензии и/или свидетельства о допуске к видам Работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, подтверждающее его право на выполнение данного вида Работ или услуг либо аннулирования его или окончания срока действия допуска.
12.4.Подрядчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке в
случаях:
а) если Заказчик допустил необоснованную задержку в оплате выполненных
Подрядчиком Работ сроком свыше 30 (тридцати) календарных дней;
б) если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со
стороны Подрядчика о непригодности или недоброкачественности предоставленных
Заказчиком исходных данных и материалов не предпринял меры по предоставлению
качественных исходных данных и материалов.
12.5. В случае одностороннего расторжения Договора Сторона-инициатор обязана
направить другой Стороне письменное уведомление об одностороннем отказе от
исполнения Договора не позднее 20 (Двадцати) календарных дней до предполагаемой
даты расторжения Договора.
12.6. Подрядчик обязан к предполагаемой дате расторжения Договора
прекратить выполнение Работ и передать Заказчику:
акт о прекращении Работ;
исполнительную смету фактически выполненного объема Работ;
акт сверки взаиморасчетов.
Заказчик обязан рассмотреть представленные Подрядчиком документы и подписать акт сверки взаимозачетов по настоящему Договору либо направить Подрядчику мотивированный отказ от подписания этого акта.
12.7.Окончательный расчет за фактически выполненный Подрядчиком объем
Работ производится Заказчиком в течение 10 (Десяти) банковских дней после
подписания Сторонами акта сверки взаимозачетов.
Оплата Работ, выполненных Подрядчиком после даты расторжения Договора, и возмещение убытков Подрядчику Заказчиком не производится.
12.8. Если в процессе работы выявляется неизбежность получения отрицательных
результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Заказчик
вправе, а Подрядчик обязан внести предложение о приостановке Работ. После
уведомления о приостановке Работ Заказчик и Подрядчик обязаны в 10
(Десятидневный) срок принять совместное решение о дальнейшем продолжении Работ,
изменении условий или расторжении Договора.
Заказчик, отказавшийся от исполнения Договора, вправе привлечь для завершения Работ по Договору нового Подрядчика с момента расторжения Договора.
12.9. Все положения Договора и приложения к нему являются неотъемлемыми частями Договора и обязательны для правопреемников и законных представителей Заказчика и Подрядчика.
СТАТЬЯ 13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
13.1.Подрядчик не имеет права действовать от имени Заказчика, если только это право не подтверждено в письменной форме.
Стороны обязуются в течение 10 (Десяти) календарных дней уведомлять друг друга об изменении своих юридических, почтовых адресов, банковских реквизитов.
Договор составлен в 2 (двух) экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
13.2. Иные отношения, не определенные настоящим Договором, но
непосредственно из них вытекающие, подлежат урегулированию в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
13.3. За исключением случаев предусмотренных в настоящем Договоре, ни одна
Сторона не имеет права уступать свои права и обязанности по Договору без
предварительного письменного согласия другой Стороны.
13.4. В целях проведения антикоррупционных проверок Подрядчик обязуется в течение 3 (Трех) календарных дней с момента заключения настоящего Договора, а также в любое время в течение действия настоящего Договора по письменному запросу Заказчика предоставить Заказчику информацию о цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе, конечных) по форме согласно Приложению № 5 к настоящему Договору с приложением подтверждающих документов. Подрядчик согласен на раскрытие Заказчиком предоставленной информации по форме Приложения №5 к настоящему договору, включая содержащиеся в нем персональные данные, путем ее предоставления в органы государственной власти и третьим лицам и предоставляет Заказчику право передавать данную информацию и подтверждающие документы указанным органам и третьим лицам путем предоставления на каждого субъекта персональных данных согласия на обработку персональных данных по форме Приложения № 6 к настоящему договору
В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика включая бенефициаров (в том числе, конечных) и (или) в исполнительных органах Подрядчика последний предоставляет Заказчику информацию об изменениях по электронной почте в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.
Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае неисполнения Подрядчиком обязанности, предусмотренной пунктом 13.4 настоящего Договора. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.
13.5. При выполнении условий настоящего Договора Стороны обязуются соблюдать обязательства по соблюдению применимого законодательства в сфере противодействия мошенничества и коррупции, изложенные в Приложении № 7 к настоящему Договору
СТАТЬЯ 14. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Приложение №1. Задание на выполнение работ по проведению ремонта объектов капитального строительства на ___л.
Приложение №2. Локальный сметный расчет на __л.
Приложение №3. Ведомость объемов работ на ___л.
Приложение №4. Соглашение в области промышленной, экологической безопасности, охраны труда и гражданской защиты.
Приложение № 5. Форма предоставления сведений о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников) выгодоприобретателей - физических лиц, а также о лицах, входящий в исполнительные органы контрагента
Приложение № 6. Форма согласия на обработку персональных данных
Приложение № 7. Обязательство по соблюдению применимого законодательства в сфере противодействия мошенничеству и коррупции.
СТАТЬЯ 15. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Подрядчик:
Наименование организации:_____________________________________________________________
Почтовый адрес и фактический адрес:
Банковские реквизиты: Р/с _______________________________________________________________
К/с __________________________________,БИК______________ , ИНН_______ , КПП_________
Заказчик:
Наименование организации: ОАО «Газпромнефть-Новосибирск»
Почтовый адрес и фактический адрес:
Банковские реквизиты: Р/с___________________________, К/с _______________________________, БИК__________________________, ИНН_____________________________ , КПП _________________.
Заказчик Подрядчик
____________________ __________________
Приложение №1
к Договору на выполнение работ по
проведению ремонта
объектов капитального строительства
№ ______ от_____________20____г.
|
УТВЕРЖДАЮ:
|
|
Генеральный директор
|
|
ОАО «Газпромнефть - Новосибирск»
__________________/А. И. Шимкив /
|
|
«____» _____________ 2015 г.
| |
