14 декабря 2016 г. Документация о закупке путем проведения открытого запроса цен №246
Скачать 1.12 Mb.
|
6. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ. 6.1. Подрядчик обязан приступить к работам по Объекту в соответствии с Графиком выполнения работ с соблюдением общих требований: а) строительный контроль должен осуществляться в соответствии с действующим законодательством, включая Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», МДС 12-9.2001, утвержденный постановлением Госстроя России от 08.06.01 № 58, СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» и др. б) производство работ должно осуществляться в соответствии с требованиями строительных норм, правил, стандартов, технических условий, а также других нормативных документов, с выполнением мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды. в) уполномоченный представитель Подрядчика должен ежедневно присутствовать на Объекте в рабочее время. г) обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории. д) в процессе выполнения работ предусмотреть мероприятия исключающие загрязнение прилегающей территории строительными отходами. 6.2. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в течение не более 3 (трех) дней переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика. 6.3. Заказчик назначает своих представителей, которые от его имени совместно с Подрядчиком осуществляют технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора. 6.4. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода работ. 6.5. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные Договором, и это приведет к задержке выполнения работ по Объекту, Подрядчик имеет право на продление сроков работ на соответствующий период. 7. Приемка выполненных работ. 7.1. Приемка работ осуществляется приемочной комиссией Заказчика в соответствии с требованиями строительных норм, правил, стандартов, и других нормативных документов, установленных законодательством РФ и условиями Договора для данного вида работ. 7.2. По завершении работ по Объекту Подрядчик представляет Заказчику Акт. 7.3. Заказчик в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты получения Акта направляет Подрядчику подписанный Акт или мотивированный отказ от приемки работ по Объекту. При наличии мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется соответствующий акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков и порядка их выполнения. 7.4. Подрядчик обязан в течение 3 (трех) календарных дней со дня получения указанного акта устранить выявленные недостатки за свой счет. 7.5. Датой выполнения работ по Объекту считается дата подписания Сторонами Акта. 7.6. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, также в случаях, если оно было выявлено после истечения сроков, указанных в Договоре. 7.7. В случае принятия Сторонами согласованного решения о прекращении работ Договор подлежит расторжению, и между Сторонами проводится сверка расчетов. При этом Заказчик обязуется оплатить фактически произведенные до дня расторжения затраты Подрядчика на выполнение работ по Договору. 7.8. Заказчик имеет право досрочно принять и оплатить работы по Объекту. 7.9. Подписание Акта осуществляется Сторонами либо уполномоченными представителями Сторон Договора. Для подтверждения полномочий на подписание Акта представители Сторон предъявляют заверенные надлежащим образом документы, подтверждающие их полномочия. 7.10. Акт, который подписан лицом, не предусмотренным Договором и не имеющим полномочий на подписание таких документов, не принимается в качестве доказательства приемки работ Заказчиком и не предоставляет Подрядчику права требовать оплаты работ. 8. ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЪЕМЕ РАБОТ. 8.1. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Договора на выполнение работ вправе изменить предусмотренный Договором объем таких работ при изменении потребности Заказчика или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных Договором, но связанным с работами, предусмотренными Договором. 8.2. При изменении объема работ Стороны вносят изменения в Договор путем оформления дополнительного соглашения и вносят соответствующие изменения в График выполнения работ. 9. Обстоятельства непреодолимой силы. 9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Договора в срок. 9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия. 9.4. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1 Договора, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из сторон вправе расторгнуть Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств. 10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ. 10.1. Подрядчик гарантирует:
10.2. Гарантийный срок на выполняемые по Договору работы составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты утверждения Акта о приемке выполненных работ Заказчиком. Гарантийный срок на используемые в работе материалы составляет 24 (двадцать четыре) с момента окончания работ и подписания Акта выполненных работ. 10.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта, то Подрядчик (в случае, если будет установлена его вина) обязан устранить их за свой счет в разумный срок, согласованный Сторонами и зафиксированный в соответствующем акте. 10.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее пяти дней со дня получения уведомления Заказчика, оформленного в порядке, предусмотренном п.13 Договора. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок Заказчик для их подтверждения вправе привлечь для проведения независимой экспертизы организацию, обладающую лицензией, которая составит соответствующий акт, фиксирующий дефекты и недоделки. В случае установления ненадлежащего качества выполненных работ экспертиза проводится за счет средств Подрядчика. 11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим Законодательством РФ. 11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по Договору. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от объема невыполненных обязательств Заказчика, предусмотренных Договором. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика. Заказчик несет ответственность за несвоевременную оплату выполненных работ с учетом особенностей финансирования, предусмотренных п.15.4. Договора. 11.3. В случае просрочки выполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по Договору. Неустойка устанавливается в размере 0,1 % (одной десятой процента) от стоимости невыполненных работ по Объекту в установленный Договором срок. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. 11.4. Подрядчик несет ответственность по Договору за действия привлекаемых им к его исполнению третьих лиц, как за свои собственные. 12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ. 12.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения Договора, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола разногласий. 12.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств по Договору, заинтересованная Сторона может направить претензию другой Стороне. При этом ответ на претензию по существу предъявленных требований должен быть направлен заинтересованной Стороне не позднее 2 (двух) дней с даты ее получения другой Стороной. 12.3. К отношениям Сторон по Договору и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации. При неразрешённости претензий заинтересованная Сторона вправе обратиться с требованиями в Арбитражный суд г. Москвы. 12.4. По соглашению Сторон возникший спор может быть передан Сторонами на рассмотрение третейского суда. 13. УВЕДОМЛЕНИЯ И ИЗВЕЩЕНИЯ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ. 13.1. Все юридически значимые заявления (заявки, извещения, уведомления, требования, претензии и т.п.) должны направляться по адресам Сторон, указанным в Договоре. 13.2. Допустимые способы направления заявлений: в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо телеграммой, курьерской службой, факсимильной связью или по электронной почте с последующим представлением оригинала. 13.3. Любое заявление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, вступает в силу в день доставки такого заявления лицу, которому оно адресовано. 13.4. В случае изменения адреса для получения корреспонденции соответствующая Сторона в течение 3 (трех) календарных дней обязана известить об этом другую Сторону любым допустимым Договором способом направления заявлений. Сторона, нарушившая данную обязанность, несет все неблагоприятные последствия и риски отсутствия у другой Стороны актуальной информации об адресе для направления соответствующих заявлений. В частности, все заявления, указанные в п.13.1 Договора считаются доставленными, а их юридические последствия – возникшими при условии доставки по предыдущему, доведенному до сведения отправителя, адресу получателя. 13.5. Заявление считается доставленным, а Сторона, которой заявление направлено, получившей заявление независимо от наличия у лица, принявшего заявления, соответствующих полномочий: 13.5.1. При направлении заявления заказным письмом – в день получения отправителем уведомления, на дату, указанную получателем в уведомлении о вручении, либо в день получения отправителем уведомления об отказе адресата от получения такого письма или получения отправителем уведомления о возврате письма – на дату, указанную в соответствующем уведомлении; 13.5.2. Согласно указания на дату, время и должность лица, получившего заявление, на копии заявления при отправке курьерской службой; 13.5.3. Согласно полученного отправителем уведомления о прочтении письма в случае отправки заявления по электронной почте. 14. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА. ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА. 14.1. Расторжение Договора (в том числе досрочное) допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. При одностороннем отказе от исполнения Договора он будет считаться расторгнутым с момента получения одной Стороной соответствующего уведомления от другой Стороны. 14.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть расторгнут только при существенном нарушении Договора другой Стороной. Существенным признается нарушение Договора одной из Сторон, которое влечет для другой Стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении Договора, а также иные существенные нарушения, прямо указанные в Договоре. Если основанием для расторжения Договора послужило существенное нарушение Договора одной из Сторон, другая Сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных расторжением Договора. Размер причиненного ущерба должен быть подтвержден документально. 14.3. Стороны пришли к соглашению о том, что наступление любого из нижеперечисленных обстоятельств является существенными нарушениями Подрядчиком условий Договора и влечет односторонний отказ Заказчика от исполнения Договора: 14.3.1. Несоответствие проводимых работ по Объекту ведомости объемов работ (Приложение №2) и/или локальному сметному расчету (Приложение №1); 14.3.2. Несоответствие материалов, используемых при выполнении работ по Объекту, техническим характеристикам, указанным в локальном сметном расчете (Приложении №1) и/или в Акте согласования материалов (Приложение №5); 14.3.3. Трехкратное несогласование проектной документации, в том числе и с теплоснабжающей организацией, а также образцов применяемых материалов; 14.3.4. Просрочка начала выполнения работ более чем на 3 (два) рабочих дня со дня согласования образцов применяемых материалов; 14.3.5. Несоблюдение сроков выполнения работ более чем на 5 (три) календарных дня или невозможность их выполнения Подрядчиком. При наступлении любого из вышеперечисленных обстоятельств Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, направив уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора любым способом из предусмотренных п. 14 Договора. 14.4. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в п.5.2.8. Договора, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материал, оборудование, техническую документацию или переданную для переработки (обработки) вещь, не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора, направив уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора любым способом из предусмотренных п. 13 Договора, и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков. Размер убытков должен быть подтвержден документально. 14.5. Соглашение о расторжении Договора совершается в простой письменной форме. 14.6. Требование одной из Сторон о расторжении Договора может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Договор, либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок. 14.7. Договор считается расторгнутым, а обязательства Сторон прекращенными: 14.7.1. По соглашению Сторон – с момента заключения Сторонами соглашения о расторжении Договора; 14.7.2. По решению суда – с момента вступления в законную силу решения суда; 14.7.3. Путем одностороннего отказа Стороны от исполнения Договора в порядке, предусмотренном п.п. 14.3, 14.4 Договора – с момента получения другой Стороной уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора, либо по истечении 30 (тридцати) дней с момента направления Стороне указанного уведомления. 14.8. При расторжении Договора обязательства Сторон прекращаются. |
Похожие:
 | Открытый запрос цен (далее – запрос цен) проводится заказчиком в соответствии с требованиями Положения о закупке миэт |  | Открытый запрос цен в электронной форме (далее – запрос цен) проводится заказчиком в соответствии с требованиями Положения о закупке... |
| Открытый запрос цен в электронной форме (далее – запрос цен) проводится заказчиком в соответствии с требованиями Положения о закупке... | | Открытый запрос цен в электронной форме (далее – запрос цен) проводится заказчиком в соответствии с требованиями Положения о закупке... |
| Запрос цен проводится заказчиком в соответствии с требованиями раздела 7 Положения о закупке миэт | | Настоящее Извещение о проведении открытого запроса цен одновременно является и Документацией о проведении открытого запроса цен и... |
| Информационная карта на проведение открытого запроса цен в электронной форме | | Закупочная документация на проведение открытого запроса цен на право заключения договора поставки кабельных муфт |
| Настоящее Извещение о проведении запроса цен одновременно является и Документацией о проведении запроса цен и именуется в дальнейшем... | | Дата публикации извещения о закупке и документации о закупке (размещения на сайтах): «12» декабря 2016 года |