Общество с ограниченной ответственность «рн-туапсинский нефтеперерабатывающий завод»
Скачать 1.6 Mb.
|
10. Порядок проведения технических аудитов и инспекций | | |||||
| | 10.1. | В целях обеспечения контроля качества производимого Товара на соответствие требованиям, указанным в Договоре, Покупатель вправе проводить собственными силами и/или с привлечением сторонних организаций на заводе Поставщика и/или его субподрядчиков техническую инспекцию в процессе производства, испытаний и отгрузки Товара. | | |||
| | | Представитель Покупателя имеет право: | | |||
| | | - присутствовать при изготовлении Товара, поставляемого по настоящему Договору на любом технологическом этапе, а также при испытаниях Товара; | | |||
| | | - осуществлять оперативный контроль над производством, упаковкой и отгрузкой Товара Поставщиком (Грузоотправителем) и контроль соблюдения сроков производства и поставки; | | |||
| | | - проверять наличие договоров на поставку комплектующих и контролировать ход поставки комплектующих; | | |||
| | | - согласовывать с Поставщиком (Грузоотправителем) график периодического выборочного контроля качества Товара на предмет соответствия требованиям настоящего Договора, организовывать и проводить отбор образцов Товара для их последующего анализа, испытания под нагрузкой в соответствии с применяемыми методиками и ГОСТ; | | |||
| | | - осуществлять взаимодействие с производственными и техническими службами Поставщика (Производителя) с целью решения оперативных вопросов по качеству Товара, участвовать в совещаниях технических служб Поставщика (Производителя) по вопросам повышения качества Товара, поставляемого по настоящему Договору; | | |||
| | | - участвовать в испытаниях новых и модернизированных образцов Товара, предназначенного для поставки Покупателю. | | |||
| | | - совместно с Поставщиком (Производителем) изучать причины возникновения брака и дефектов Товара в процессе производства, участвовать и контролировать выполнение мероприятий по повышению качества Товара; | | |||
| | | - принимать участие в работе комиссий Поставщика (Производителя), осуществляющих проверку соблюдения условий настоящего Договора в части качества поставляемого Товара и осуществлять контроль исполнения корректирующих действий, выработанных в процессе работы комиссий; | | |||
| | | - при необходимости информировать руководителей Поставщика (Производителя) о проблемах, возникающих в процессе работы Представителя. | | |||
| | 10.2. | Поставщик обязан обеспечить предоставление Представителю Покупателя помещения, обеспечить доступ к технической документации, регламентирующей технологические процессы производства, контроля качества и транспортировки Товара, поставляемого Покупателю. Уполномоченный Представитель Покупателя в своей работе должен выполнять правила внутреннего распорядка Производителя, требования правил и инструкций по технике безопасности труда, действующих на предприятии Поставщика (Производителя). | | |||
| | 10.3. | С целью перспективного развития производства Поставщика (Производителя), координации действий производителей и потребителей Товара, Покупатель имеет право по своей инициативе проводить технические совещания с участием представителей Поставщика и Производителя, предварительно письменно согласовав с Поставщиком время и продолжительность технических совещаний. Результаты технических совещаний оформляются протоколом совещаний и подписываются уполномоченными представителями Покупателя и Поставщика. Решения технических совещаний обязательны к выполнению обеими Сторонами. | | |||
| | 10.5. | Проведенные технический аудит и/или инспекция не лишают Покупателя права предъявления претензий Поставщику по количеству и качеству Товара. | | |||
| | 10.6. | Принимая во внимание, что Покупатель и/или его представители во время проведения технического аудита и/или инспекции могут получить конфиденциальную информацию от Поставщика (Производителя), Стороны договорились и берут на себя обязательства о нижеследующем:
| | |||
| | | 11. Разрешение споров | | |||
| | 11.1. | При возникновении споров, требований и (или) претензий по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или в связи с ним, Стороны обязуются предпринять все возможные и разумные меры для урегулирования их путем переговоров, соблюдение претензионного (досудебного) порядка рассмотрения спора является обязательным для Сторон. Срок ответа на претензию – 30 календарных дней. | | |||
| | 11.2. | Все неразрешенные споры, требования и (или) претензии, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, включая разногласия в отношении его существования, действительности, исполнения или прекращения, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края. | | |||
| | 11.3. | Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации. | | |||
| | | 12. Форс-мажорные обстоятельства | | |||
| | 12.1. | Стороны не несут ответственности за неисполнение любого из своих обязательств, за исключением обязательств по оплате поставленного товара, если докажут, что такое неисполнение было вызвано Форс-мажорными обстоятельствами, т.е. событиями или обстоятельствами, действительно находящимися вне контроля такой Стороны, наступившими после заключения настоящего Договора, носящими непредвиденный и непредотвратимый характер. К форс-мажорным обстоятельствам относятся, в частности, природные катаклизмы, забастовки, пожары, наводнения, взрывы, обледенения, войны (как объявленные, так и необъявленные), мятежи, задержки перевозчиков, вызванные авариями или неблагоприятными погодными условиями, опасности и случайности на море, эмбарго, катастрофы, ограничения, налагаемые государственными органами (включая распределения, приоритеты, официальные требования, квоты и ценовой контроль), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. Время, которое требуется Сторонам для исполнения своих обязательств по настоящему Договору, будет продлено на любой срок, в течение которого было отложено исполнение по причине перечисленных обстоятельств. В случае если продолжительность обстоятельств форс-мажора превышает 30 дней настоящий Договор, может быть, расторгнут по письменному заявлению любой из сторон. Несмотря на наступление форс-мажора, перед прекращением настоящего Договора вследствие форс-мажорных обстоятельств Стороны осуществляют окончательные взаиморасчеты. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору по причине наступления форс-мажорных обстоятельств, должна незамедлительно информировать другую Сторону в письменном виде о возникновении вышеуказанных обстоятельств, а также в течение 30 дней предоставить другой Стороне подтверждение форс-мажорных обстоятельств. Таким подтверждением будет являться справка, сертификат или иной соответствующий документ, выданный уполномоченным государственным органом, расположенным по месту возникновения форс-мажорных обстоятельств. | | |||
| | | 13. Срок действия Договора | | |||
| | 13.1. | Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до _____, но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств. | | |||
| | 13.2 | Настоящий Договор считается пролонгированным на следующий годовой срок, если Стороны письменно уведомили друг друга о намерении пролонгировать Договор не позднее, чем за два месяца до окончания его действия. | | |||
| | | | | |||
| | | 14. Возможность уступки прав по Договору | | |||
| | 14.1. | Ни одна из Сторон не имеет права передавать (уступать) формально или фактически свои права по Договору третьей Стороне без письменного на то согласия другой Стороны. | | |||
| | 14.2. | В случае намерения Поставщика заключить договоры факторинга (финансирования под уступку денежного требования), в соответствии с которыми будут уступаться права требования по настоящему Договору, таким письменным согласием Покупателя может являться односторонний документ (например, письмо), подписанный уполномоченным лицом Покупателя. Для подтверждения согласия Покупателя подписания дополнительного соглашения не требуется. | | |||
| | | 15. Порядок и основания изменения и расторжения Договора | | |||
| | 15.1. | Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по письменному соглашению Сторон. | | |||
| | 15.2. | В случае неоднократного нарушения сроков поставки Товара Покупатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. В случае просрочки поставки Товара более 30 рабочих дней сверх срока, указанного в Приложении, Покупатель имеет право в одностороннем порядке установить новый срок для поставки. Нарушение нового срока поставки в соответствии с положениями статьи 523 ГК РФ будет являться неоднократным нарушением срока поставки и основанием для расторжения или изменения Договора в одностороннем порядке по инициативе Покупателя. Определение нового срока поставки Товара Покупателем не освобождает Поставщика от ответственности за нарушение сроков поставки Товара, установленных в Приложениях к настоящему Договору. | | |||
| | 15.3. | В случае невозможности исправления недостатков, указанных в Акте о выявленных недостатках/Карте входного контроля в соответствии с п. 5.2. настоящего Договора, либо фактическом неисполнении Поставщиком обязательств по исправлению недостатков Товара в сроки, установленные Договором и Приложениями, Покупатель имеет право на одностороннее расторжение настоящего Договора. | | |||
| | 15.4. | В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков), невозможности исправления замечаний, указанных в Акте о недостатках Товара, указанном в п. 9.2 настоящего Договора, либо фактическом неисполнении Поставщиком обязательств по замене Товара на аналогичный Товар, качество которого соответствует условиям настоящего Договора, в сроки, установленные Договором и Приложениями, Покупатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы. Поставщик обязуется вернуть уплаченную за Товар денежную сумму не позднее 7 календарных дней с даты получения соответствующего требования от Покупателя. | | |||
| | 15.5. | При изменении или расторжении Договора по соглашению Сторон Договор считается измененным или расторгнутым с даты подписания соответствующего соглашения. При изменении или расторжении Договора в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных настоящим Договором либо действующим законодательством Российской Федерации, Договор считается измененным или расторгнутым с даты, указанной в письменном уведомлении Стороны о расторжении или изменении Договора, направленном другой Стороне. | | |||
| | | |||||
Похожие:
 | | ||
| На оказание охранных услуг частной охранной организацией, являющейся обществом группы ООО чоп «рн-охрана» |  | Общество с ограниченной ответственностью «Завод алюминиевого профиля «Реалит», в лице исполнительного директора Зорина Михаила Николаевича,... |
| | Общество с ограниченной ответственностью«Омский завод технического углерода» (ооо «Омсктехуглерод») | |
| Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский механический завод» (ооо «СибМЗ») | | Общество с ограниченной ответственностью «промтехника», в дальнейшем именуемое «Общество» учреждается в соответствии с Гражданским... |
| Решение Арбитражного суда Томской области по делу №А67-6815/2013 от 10 июня 2014г | | Общество с ограниченной ответственностью "Ромашка", именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Федеральным Законом... |