Скачать 1.6 Mb.
|
| 4.2. | Базис поставки - пункт назначения Под пунктом назначения понимается: - при поставке Товара железнодорожным транспортом – станция назначения: ТУАПСЕ-СОРТИРОВОЧНАЯ, С-Кав. ж/д, код станции 533403, Подача на подъездной путь: Ветка завода, Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "РН-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод", Код получателя: 1430, ОКПО: 79566035. Почтовый адрес грузополучателя: Россия, 352800, Краснодарский край, г.Туапсе, ул.Сочинская, 1. Тел. 8(86167)77420; - при поставке Товара автомобильным транспортом – склад Покупателя по адресу: Российская Федерация, 352800, Краснодарский край, г.Туапсе, ул.Сочинская, 1 (иной адрес удаленного склада будет указан Покупателем в Приложении к Договору). Датой поставки является дата, проставленная в оригинале железнодорожной или транспортной накладной в пункте назначения, свидетельствующая о прибытии Товара в пункт назначения. Риск случайной гибели переходит к Покупателю с момента передачи перевозчиком Товара Грузополучателю/Покупателю в пункте назначения. В день передачи перевозчиком Товара Грузополучателю/Покупателю в пункте назначения товар считается принятым Покупателем на хранение. В подтверждение факта приемки Товара на хранение Покупатель оформляет Акт приема-передачи товарно-материальных ценностей на хранение по форме МХ-1, согласованной Сторонами в Приложении № 5 для применения при исполнении настоящего Договора. Подписанием настоящего Договора Поставщик подтверждает правомерность оформления Покупателем указанного Акта без участия Поставщика. Датой исполнения Поставщиком обязательства по поставке является дата, проставляемая Покупателем в товарной накладной по форме ТОРГ-12 (Приложение № 8) не позже дня, следующего за днем оформления Карты входного контроля Товара/партии Товара, подтверждающей отсутствии у Покупателя претензий к количеству/качеству/комплектности Товара, либо не позже дня оформления Дополнения к карте входного контроля, подтверждающей устранение Поставщиком замечаний Покупателя к качеству/количеству/комплектности Товара. Право собственности переходит от Поставщика к Покупателю со дня исполнения Поставщиком обязательства по поставке, т.е. с даты, проставленной Покупателем в товарной накладной по форме ТОРГ-12. Во избежание недопонимания Стороны договорились, что в случае выявления при прохождения входного контроля несоответствия Товара по количеству/качеству/комплектности, а также в случае не предоставления документов, обязательных для предоставления одновременно с Товаром/партией Товара либо предоставления указанных документов, не соответствующих требованиям, установленным Договором либо действующими на территории РФ нормам и правилам, обязательства Поставщика не считаются исполненными. При наличии указанных оснований датой поставки, а также датой перехода права собственности от Поставщика к Покупателю является дата устранения обстоятельств, препятствующих признанию обязательств Поставщика исполненными, т.е. дата, проставленная Покупателем в товарной накладной по форме ТОРГ-12. В день перехода права собственности на Товар Покупатель оформляет Акт о возврате Товара, сданного на хранение по форме МХ-3, установленной Сторонами в Приложении № 7 для применения при исполнении настоящего Договора. При отсутствии у Покупателя претензий по количеству/качеству/комплектности Товара, а также при отсутствии у Покупателя претензий к документам, представленным с Товаром, Стороны согласовали возможность оформления указанного Акта без участия Поставщика. Поставщик несет все расходы по транспортировке Товара до пункта назначения. В цену Товара включены расходы по перевозке Товара; по погрузке Товара на транспортное средство перевозчика; по перегрузке Товара в пути следования до пункта назначения; по креплению Товара на транспортном средстве; по возврату порожних контейнеров, собственных или арендованных железнодорожных цистерн или вагонов; стоимость тары и упаковки, а также прочие расходы, которые несет Поставщик до момента поставки Товара и которые не подлежат возмещению Покупателем. Покупатель самостоятельно несет все расходы по разгрузке Товара с прибывшего транспортного средства. | | |||
| 4.3. | При отгрузке Товара/партии Товара или его части Поставщик обязан проинформировать Покупателя о дате отгрузки, наименовании и количестве отгруженного Товара/партии Товара или его части путём направления в адрес Покупателя Уведомления об отгрузке (Приложение № 9) не позднее, чем через 24 часа после отгрузки и не ранее, чем за 24 часа до прибытия транспортного средства в пункт назначения. В случаи, если Поставщик не направил такое Уведомление, Покупатель вправе не принять к разгрузке транспортное средство до получения такого Уведомления. При этом, Покупатель может приступить к разгрузке транспортного средства по истечении 24 часов с момента получения Уведомления. Порядок направления информации указывается в Приложении № 9. Для целей настоящего Договора под датой отгрузки понимается дата передачи Товара перевозчику (или первому из перевозчиков) для доставки Товара в адрес Покупателя или Грузополучателя. | | |||
| 4.4. | С Товаром/партией Товара или его частью, отгруженными в адрес Покупателя, одновременно с Уведомлением об отгрузке Поставщик направляет оригиналы следующих документов (копии указанных документов направляются в день отгрузки Товара на электронную почту Покупателя): - комплектовочная ведомость (перечень поставляемого товара/партии Товара); - упаковочный лист на каждое грузовое место; - транспортная или ж/д накладная; - товарная накладная (Приложение № 8). Последствия не предоставления Поставщиком вышеуказанных документов определены в п.3.5. Договора. | | |||
| 4.5. | При поступлении Товара в меньшем/большем количестве по сравнению с количеством, определенном в Приложении, в связи с примененными перевозчиком транзитными нормами отгрузки, Покупатель должен уведомить Поставщика о допущенных отклонениях путем направления соответствующего письма по факсу/электронной почте. В случае если в следующем периоде поставки корректировка не была осуществлена Поставщиком, Покупатель имеет право предъявить штрафные санкции за нарушение сроков поставки Товара в соответствии с п.8.1. настоящего Договора. Подтверждением нарушения сроков поставки Товара будет являться уведомление Покупателя о допущенных отклонениях, а также товаротранспортные и товаросопроводительные документы, в которых отражено количество реально поставленного Товара, не соответствующее количеству Товара, согласованному в соответствующем Приложении. | | |||
| 4.6. | Досрочная поставка Товара может производиться только с предварительного письменного согласия Покупателя. Поставщик должен до даты отгрузки в письменном виде запросить согласие Покупателя на досрочную поставку Товара. В случае не получения письменного согласия Покупателя, досрочная поставка Товара считается осуществленной в нарушение Договора. В этом случае Покупатель имеет право по своему выбору: - отказаться от приемки Товара и действовать в соответствии со ст. 514 ГК РФ (Потребовать от Поставщика вывезти Товар или распорядиться им в разумный срок. Если Поставщик не выполнит требование Покупателя, Покупатель вправе реализовать Товар либо возвратить его Поставщику в порядке, установленном разделом 5 настоящего Договора); - отказаться от приемки Товара до момента наступления срока поставки и поместить Товар на хранение; - принять Товар вне зависимости от сроков поставки, предусмотренных Договором. В случае, если Покупателем принято решение отказаться от приемки Товара, досрочно поставленного Поставщиком без письменного согласия Покупателя до момента наступления срока поставки, такой Товар помещается Покупателем на ответственное хранение с даты поставки Товара до даты наступления срока поставки Товара. Максимальный срок хранения - до даты наступления срока поставки (периода поставки). При этом Покупатель отвечает за сохранность такого Товара как хранитель, а Поставщик обязуется возместить расходы Покупателя, связанные с хранением такого Товара, из расчета 0,01 % от стоимости принятого на хранение Товара за каждый день хранения. После наступления срока поставки Покупатель осуществляет приемку Товара в соответствии с условиями Договора. Право собственности на Товар, досрочно поставленный Поставщиком без письменного согласия Покупателя и принятый Покупателем на хранение, переходит к Покупателю с даты наступления срока поставки (периода поставки), определенного Договором/Приложением, вне зависимости от даты фактической поставки. | | |||
| | | | |||
| | 5. Условия приемки Товара | | |||
| 5.1. | Приемка Товара по качеству, количеству и комплектности производится Покупателем в одностороннем порядке в течение 5 рабочих дней с даты поставки на основании данных, указанных в документах, перечень которых установлен в п. 7.1 настоящего Договора, включая данные, содержащиеся в сертификате качества (соответствия), выданном производителем, железнодорожных либо транспортных накладных, в также актах приема-передачи, оформляемых при передаче Товара в месте нахождения склада Покупателя (Грузополучателя/Получателя) Товара. Грузополучатель/Получатель Товара, указанный в соответствующих Приложениях к настоящему Договору, является полномочным представителем Покупателя при осуществлении приемки и проверки Товара на соответствие условиям настоящего Договора и Приложениям к нему. | | |||
| | Стороны согласовали возможность привлечения Покупателем сторонней организации (далее – «Привлеченная организация») к приемке Товара по количеству/качеству/комплектности на основании отдельного договора. Выбор организации, привлекаемой к осуществлению входного контроля Товара, относится к компетенции Покупателя и не требует одобрения Поставщиком. Организация, привлеченная Покупателем к приемке Товара, является полномочным представителем Покупателя при осуществлении приемки и проверки Товара на соответствие условиям настоящего Договора и Приложениям к нему. Карта входного контроля, оформляемая организацией, привлеченной Покупателем к приемке Товара, принимается Сторонами настоящего Договора в качестве документа, подтверждающего наличие/отсутствие претензий Покупателя к качеству/количеству/комплектности Товара. | | |||
| 5.2. | В случае выявления несоответствия Товара условиям Договора и Приложений к нему о качестве и/или количестве и/или комплектности и/или сборке Товара и/или ассортименте, а также выявления несоответствия Товара товаросопроводительным документам, Покупатель (Грузополучатель/Получатель/Привлеченная организация) вправе закончить разгрузку поступившего Товара на отдельную площадку, обеспечив сохранение выявленных недостатков в неизменном виде, а также принять меры по обеспечению сохранности поступившего Товара, в том числе от любых воздействий, ухудшающих его качество, и в течение 3 рабочих дней с даты оформления Карты входного контроля, подтверждающей наличие недостатков Товара, обеспечить вызов представителя Поставщика и с его участием обеспечить составление Акта о выявленных недостатках Товара. Уведомление о вызове представителя Поставщика должно быть направлено (передано) ему по телеграфу (факсу)/электронной почте и должно содержать информацию о выявленных несоответствиях и действиях, предпринятых Покупателем (в том числе, о помещении Товара на ответственное хранение). Одновременно с Уведомлением Поставщику направляется для подписания два экземпляра Акта приема-передачи Товара на ответственное хранение по форме МХ-1/1 (Приложение № 6). Поставщик обязан в течение суток после получения вызова Покупателя (Грузополучателя/Получателя/Привлеченной организации) сообщить по телеграфу (факсу)/электронной почте о направлении им Представителя для участия в составлении Акта о выявленных недостатках Товара. Неполучение ответа на вызов в указанный срок дает право Покупателю (Грузополучателю/Получателю/Привлеченной организации) осуществить приемку Товара до истечения установленного срока для явки представителя Поставщика в соответствии с порядком приемки, установленным при неявке Поставщика. Представитель Поставщика обязан явиться для участия в составлении Акта о выявленных недостатках Товара в течение 5 рабочих дней с момента направления ему вызова. Представитель Поставщика должен иметь доверенность на право участия в составлении Акта о выявленных недостатках. В том случае, если одна из Сторон отказывается подписывать акт, в акте делается соответствующая запись, и он считается надлежаще составленным. В случае неявки представителя Поставщика в срок, установленный Договором, Карта входного контроля, оформленная Привлеченной организацией, принимается Сторонами в качестве надлежащего подтверждения факта несоответствия качества и/или количества и/или комплектности Товара/партии Товара условиям настоящего Договора и Приложений к нему. | | |||
| 5.3. | В случае выявления несоответствия количества поставленного Товара количеству, указанному в товаросопроводительных документах, обязательства Поставщика в части поставки отсутствующего количества Товара считаются неисполненными и Поставщик несет ответственность за просрочку поставки Товара в соответствии с п.8.1. настоящего Договора. В случае несоответствия Товара условиям Договора и Приложений к нему о качестве и/или о комплектности и/или о сборке и/или ассортименте, подтвержденного Актом о выявленных недостатках Товара либо Картой входного контроля, указанными в п. 5.2. настоящего Договора, Покупатель имеет право отказаться от приемки такого Товара и поместить его на ответственное хранение до момента устранения недостатков и/или замены и/или доукомплектования и/или сборки Товара. В этом случае обязательства Поставщика считаются неисполненными, Товар считается не поставленным, и Поставщик несет ответственность за просрочку поставки Товара в соответствии с п.8.1 настоящего Договора. В случае если Покупатель воспользуется правом принять некачественный и/или некомплектный и/или несобранный Товар, Покупатель имеет право по своему выбору: - потребовать соразмерного уменьшения покупной цены; - потребовать устранения недостатков Товара и/или доукомплектования и/или сборку Товара в срок, не превышающий 22 рабочих дней с даты подписания Акта о выявленных недостатках Товара/даты составления Карты входного контроля; - потребовать возмещения своих расходов, связанных с устранением недостатков Товара и/или его доукомплектованием и/или сборкой. В случае нарушения срока устранения недостатков и/или доукомплектования и/или сборки Товара, Поставщик несет ответственность в соответствии с п. 8.2. Договора. | | |||
| 5.4. | В случае если предусмотрено соответствующим Приложением, Товар должен поставляться комплектом. В Приложении к Договору должно быть определено, что считается комплектом для конкретного Товара/партии Товара. Товар, не соответствующий описанию, данному в Приложении, считается некомплектным. Товар должен поставляться в полностью собранном виде, если иная степень сборки не указана в Приложении к Договору. Стороны согласились, что условия, изложенные в настоящем абзаце, ни в коем случае не могут служить основанием для увеличения срока поставки Товара. В случае если Поставщик осуществил демонтаж комплектующих, входящих в Товар, в целях транспортировки или иных целях, то такие комплектующие должны быть смонтированы на месте установки Товара силами и за счет Поставщика, с использованием его инструментов. О месте установки Товара Поставщик будет извещен дополнительно путем направления соответствующего уведомления. | | |||
| 5.5. | Документом, подтверждающим устранение Поставщиком недостатков в Товаре, является Дополнение к карте входного контроля, в котором присутствует отметка Привлеченной организации о проставлении оттиска штампа «Входной контроль пройден» в представленные Поставщиком документы о качестве Товара. Датой устранения недостатков в Товаре (в том числе выполнения обязательств по сборке Товара) является дата оформления Дополнения к карте входного контроля. О сроке проведения повторного входного контроля и дате оформления Дополнения к карте входного контроля Покупатель уведомляет Поставщика по телеграфу (факсу)/электронной почте не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты начала процедуры повторного входного контроля. Представитель Поставщика должен иметь доверенность на право участия в составлении Дополнения к карте входного контроля. В случае неявки представителя Поставщика, уведомленного надлежащим образом, Дополнение к карте входного контроля, подтверждающее устранение недостатков, оформляется Привлеченной организацией с участием представителя Покупателя. Дата допоставки и доукомплектования Товара подтверждается в порядке аналогичном порядку подтверждения первоначальной поставки в соответствии с согласованным базисом поставки. | | |||
| 5.6. | В случае помещения Товара на ответственное хранение Покупатель в течение 3 рабочих дней, следующих за днем перемещения Товара на отдельную площадку в целях обеспечения сохранения выявленных недостатков в неизменном виде, одновременно с Уведомлением о вызове представителя Поставщика (п.5.2.) направляет в адрес Поставщика уведомление о причинах помещения Товара на ответственное хранение (досрочная поставка Товара и/или несоответствие поступившего Товара условиям Договора и/или иные) с приложением Акта приема-передачи товарно-материальных ценностей на ответственное хранение по форме МХ-1/1 в двух экземплярах. Поставщик в течение 1-го рабочего дня с момента получения Акта приема-передачи товарно-материальных ценностей на ответственное хранение по форме МХ-1/1 обязан подписать и направить 1 экземпляр Акта Покупателю либо предоставить мотивированный отказ от его подписания в указанный срок. В случае нарушения срока для подписания Акта по форме МХ-1/1 и не предоставления Поставщиком в означенный срок мотивированного отказа от его подписания, Акт по форме МХ-1/1 считается подписанным Поставщиком. По окончании срока хранения (дата, предшествующая дате начала срока поставки либо дата замены/устранения недостатков/доукомплектования/сборки) Покупатель направляет Поставщику Акт о возврате товарно-материальных ценностей, принятых на хранение по форме МХ-3 (Приложение № 7), а также Акт оказанных услуг по хранению Товара в 2 экземплярах и счет-фактуру (в случае если срок хранения превышает 1 месяц, акты и счета-фактуры выставляются ежемесячно в течение 3 дней по завершении соответствующего периода). Поставщик в течение 1-го рабочего дня со дня получения Акта оказанных услуг по хранению Товара обязан подписать их и направить 1 экземпляр указанного Акта Покупателю либо предоставить мотивированный отказ от их подписания в указанный срок. Акт о возврате товарно-материальных ценностей, принятых на хранение по форме МХ-3, подписывается в тот же срок, что и Акт оказанных услуг по хранению Товара. В случае нарушения срока для подписания акта МХ-3 и Акта оказанных услуг по хранению Товара и непредставления Поставщиком мотивированного отказа от его подписания, акты считаются подписанными Поставщиком. Подписание актов по форме МХ-1/1, МХ-3 и Акта оказанных услуг по хранению Товара может осуществляться Сторонами с использованием факсимильной связи и иными доступными средствами связи, позволяющими достоверно установить, что документ исходит от Стороны настоящего Договора с обязательным направлением документа с оригинальными подписями. Оригиналы данных документов Поставщик обязан подписать и направить в адрес Покупателя не позднее 3 рабочих дней с даты их получения. Товар принимается Покупателем на ответственное хранение с начислением соответствующей платы, включающей стоимость услуг по хранению из расчета 0,01 % от стоимости принятого на хранение Товара за каждый день хранения (плата за ответственное хранение начисляется начиная с первого дня помещения на хранение). | | |||
| |
На оказание охранных услуг частной охранной организацией, являющейся обществом группы ООО чоп «рн-охрана» | Общество с ограниченной ответственностью «Завод алюминиевого профиля «Реалит», в лице исполнительного директора Зорина Михаила Николаевича,... | ||
Общество с ограниченной ответственностью«Омский завод технического углерода» (ооо «Омсктехуглерод») | |||
Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский механический завод» (ооо «СибМЗ») | Общество с ограниченной ответственностью «промтехника», в дальнейшем именуемое «Общество» учреждается в соответствии с Гражданским... | ||
Решение Арбитражного суда Томской области по делу №А67-6815/2013 от 10 июня 2014г | Общество с ограниченной ответственностью "Ромашка", именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Федеральным Законом... |
Поиск Главная страница   Заполнение бланков   Бланки   Договоры   Документы    |