Приложение 5 к Документации о закупке
ПРОЕКТ ДОГОВОРА № ________
г. Москва «___» _______ 2015 года
___________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и Публичное акционерное общество «Аэрофлот – Российские авиалинии» (ПАО «Аэрофлот»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя генерального директора по информационным технологиям Богданова Кирилла Игоревича, действующего на основании доверенности №_____ , с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор №______ от «___» _______ 2015г. (далее – Договор) о нижеследующем:
1.Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить работы по реализации проекта «Динамическая сегментация с использованием массивов неструктурированных данных (Big data) для увеличения входящего потока клиентов», обусловленные Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору), далее «Работы».
1.2.Наименование, описание Работ и результаты их выполнения содержатся в Техническом задании (Приложение №1 к настоящему Договору).
1.3.Работы выполняются по адресу: г. Москва, Арбат, 10, или г. Москва, Международное шоссе 31.
2.Сроки выполнения Работ
2.1.Работы по настоящему Договору выполняются в соответствии с Календарным планом (Приложение №4 к настоящему Договору):
Работы, выполненные Исполнителем согласно условиям настоящего Договора, считаются выполненными надлежащим образом и принятыми Заказчиком после подписания обеими Сторонами акта сдачи-приемки Работ (по форме Приложения № 2 к настоящему Договору).
2.2.По итогам завершения выполнения Работ по Фазе 2 (см. Приложение №1) Стороны могут пересмотреть сроки выполнения Работ. Новые сроки должны быть зафиксированы путем заключения Дополнительного соглашения к настоящему Договору.
3.Стоимость Работ и порядок расчетов
3.1.Общая стоимость Работ по настоящему Договору составляет _________ (___________) рублей, в том числе НДС (18%) составляет __________ (_________________) рублей.
3.2.Оплата Работ осуществляется по фазам. После завершения Работ по каждой фазе настоящего Договора и подписания Акта сдачи-приемки Работ, Заказчик проводит оплату по фазе на основании счета, выставляемого Исполнителем, в соответствии, с графиком платежей (Приложение №3) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Акта сдачи-приемки Работ. Одновременно со счетом Исполнитель представляет Заказчику счет-фактуру.
3.3.Все расчеты между Сторонами по настоящему Договору осуществляются в рублях в безналичной форме.
3.4.Датой исполнения обязательств Заказчика по каждой фазе считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4.Порядок сдачи-приемки Работ
4.1.При завершении выполнения Работ по каждой фазе настоящего Договора, Исполнитель не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты завершения Работ по Фазе, но не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем завершения Работ по Фазе, направляет Заказчику результирующие документы, предусмотренные Календарным планом (Приложение №4 к настоящему Договору) и Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору) для данной фазы, Акт сдачи-приемки Работ счет и счет – фактуру на оплату. Отчетные документы, предусмотренные настоящим Договором для каждой фазы, представляются Заказчику в виде сброшюрованных томов, а также в электронном виде на CD по Акту передачи отчетных документов.
4.2.Копии Акта сдачи-приемки Работ и счета на оплату Исполнитель направляет Заказчику по факсу, электронной почте либо иным способом, предусмотренным настоящим Договором, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты завершения выполнения Работ по Фазе, но не позднее 5 числа месяца, следующего за месяцем завершения Работ.
4.3.Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения от Исполнителя отчетных документов и Акта сдачи - приёмки Работ, возвращает Исполнителю подписанный Акт сдачи - приёмки Работ, либо направляет письменный мотивированный отказ от подписания Акта сдачи - приёмки Работ в письменной форме, со степенью детализации, достаточной для устранения замечаний.
4.4.Письменный мотивированный отказ от подписания Акта сдачи - приёмки Работ по фазе допускается только в случае несоответствия выполненных Работ условиям настоящего Договора.
4.5.В случае предоставления Заказчиком письменного мотивированного отказа от подписания Акта сдачи - приёмки Работ по фазе, Исполнитель и Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты предоставления письменного мотивированного отказа согласуют Протокол разногласий, в котором указываются также способы и сроки устранения замечаний. Предоставление Заказчику для согласования Протокола разногласий входит в обязанности Исполнителя.
4.6.Выявленные недостатки по согласованному Протоколу разногласий устраняются Исполнителем без увеличения общей стоимости настоящего Договора в срок, предусмотренный в Протоколе разногласий, без увеличения объема Работ.
4.7.В случае, если Исполнитель в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты предоставления Заказчику Отчетных документов и Акта сдачи - приёмки Работ, не получает ни письменного мотивированного отказа, ни подписанного Заказчиком Акта сдачи - приёмки Работ по фазе, выполненные в рамках настоящего Договора Работы считаются принятыми Заказчиком без претензий, и подлежат оплате в порядке, предусмотренном настоящим Договором, а Акт – подписанным Заказчиком.
4.8.Документы, в которых обнаружены ошибки, должны быть переоформлены, исправлены Исполнителем и направлены Заказчику не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика сообщения о наличии в документах ошибок.
4.9.В случае невыполнения Исполнителем своих обязательств, предусмотренных пунктами 4.1., 4.2., 4.8. Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 1000,00 (одна тысяча) рублей за каждый неправильно оформленный или несвоевременно предоставленный документ. Штраф должен быть уплачен Заказчику не позднее семи рабочих дней с момента получения Исполнителем оригинала соответствующего письменного требования.
5.Права и обязанности Сторон
5.1.Обязанности Исполнителя:
Выполнять Работы качественно и в сроки, определенные настоящим Договором.
Обеспечить выполнение Работ по настоящему Договору без изменения параметров функционирования Платформы в худшую сторону и без нарушения ее функций, описанных в документации на Платформу;
Обеспечить сохранность документов, получаемых и/или составляемых в ходе выполнения Работ по Договору;
Назначить ответственных лиц за решение текущих вопросов по настоящему Договору;
Привлекать к выполнению Работ собственных работников, имеющих достаточную квалификацию и опыт выполнения аналогичных Работ.
Не позднее даты подписания настоящего Договора Исполнитель обязан представить Заказчику сведения в отношении всей цепочки своих собственников (выгодоприобретателей), включая конечных бенефициаров, а также в отношении состава исполнительных органов по форме Приложения №4 к настоящему Договору, с предоставлением подтверждающих документов.
В случае каких-либо изменений в указанной цепочке собственников, в том числе конечных бенефициаров, или в составе исполнительных органов Исполнителя, последний обязан незамедлительно уведомить об этом Заказчика с приложением подтверждающих документов.
В случае нарушения обязательств по данному пункту или отказа от их выполнения Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора (расторгнуть Договор), уведомив об этом Исполнителя за 3 (три) календарных дня до планируемой даты расторжения.
При выполнении Работ по настоящему Договору на территории Заказчика, специалисты Исполнителя должны соблюдать пропускной режим, действующий на объекте Заказчика, и другие правила, установленные на объекте, с которыми специалисты Исполнителя будут ознакомлены перед началом выполнения Работ по настоящему Договору;
Исполнитель обязуется согласовывать с Заказчиком необходимость использования охраняемых объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат третьим лицам, если такая необходимость возникнет в ходе выполнения Исполнителем Работ по настоящему Договору;
Исполнитель обязуется по первому требованию предоставлять Заказчику информацию и документы о состоянии процесса выполнения Работ и его промежуточных результатах.
5.2.Права Исполнителя
Исполнитель имеет право получать доступ к оборудованию и информации Заказчика, необходимым для выполнения Работ по настоящему Договору.
Исполнитель вправе самостоятельно определять способ выполнения Работ, а также вправе привлекать от своего имени и за свой счет для выполнения Работ третьих лиц (субподрядчиков) при условии получения на это предварительного письменного согласия от Заказчика. Стоимость Работ в случае привлечения Исполнителем третьих лиц для выполнения Работ по настоящему Договору остается неизменной. В случае такого привлечения Исполнитель несет полную ответственность за качество и результаты выполнения Работ, выполненных третьими лицами (субподрядчиками) в рамках настоящего Договора.
5.3.Обязанности Заказчика:
Принимать выполненные Исполнителем Работы, либо заявлять мотивированный отказ от их приемки в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.
Оплачивать выполненные Исполнителем Работы в соответствии с условиями настоящего Договора.
Назначить ответственных работников для координации выполнения Работ со стороны Заказчика и приемки выполненных Исполнителем Работ.
Своевременно, с момента обнаружения, сообщать Исполнителю о сбоях и срывах в работе Платформы, о несанкционированном вмешательстве в работу Платформы.
Предоставлять Исполнителю удаленный доступ к Платформе с необходимыми правами.
Своевременно уведомлять Исполнителя о любых работах проводимых на оборудовании, задействованном для работы Платформы.
Предоставить Исполнителю эксплуатационную документацию, оборудование, копии необходимых документов, а также давать устные и письменные ответы на вопросы, заданные Исполнителем по предмету настоящего Договора в ходе выполнения Работ в согласованные с Исполнителем сроки.
По требованию Исполнителя обеспечить возможность общения специалистов Исполнителя с сотрудниками Заказчика в ходе выполнения Работ.
В случае выполнения Работ в офисе (помещении) Заказчика, Заказчик предоставит Исполнителю (его работникам) возможность свободного доступа в указанное помещение в часы, согласованные Сторонами.
Заказчик несет ответственность за техническую исправность аппаратных средств, обеспечение работы сети и общей инфраструктуры.
При программировании дополнительной функциональности используемых в рамках выполнения Работ по настоящему Договору информационных систем Заказчик несет ответственность за самостоятельно сделанные изменения.
5.4.Права Заказчика
Заказчик вправе в любое время запрашивать у Исполнителя исчерпывающую информацию о состоянии процесса выполнения Работ и его промежуточных результатах.
Контролировать ход и качество выполнения Работ по настоящему Договору.
Требовать от Исполнителя необходимой и достоверной информации об основных правилах эксплуатации Платформы, от соблюдения которых зависит ее работоспособность.
6.Ответственность Сторон
6.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Заказчик несет ответственность в размере реального ущерба, причиненного Исполнителю таким неисполнением/ ненадлежащим исполнением обязательств, кроме случаев просрочки оплаты выполненных Работ.
6.2.В случае несоблюдения Заказчиком сроков оплаты выполненных Работ, предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель направляет Заказчику уведомление о просрочке оплаты выполненных Работ. Если Заказчик по истечении 10 (десяти) календарных дней с момента получения указанного уведомления не исполнит своих обязательств по оплате, Исполнитель вправе потребовать уплаты пени за весь период просрочки в размере 0,03% от суммы, срок оплаты которой нарушен (сумма задолженности), за каждый день просрочки платежа, но всего не более 5% от суммы задолженности.
6.3. Исполнитель несет ответственность за качество Работ, включая возмещение убытков, причиненных Заказчику и/или третьим лицам при использовании результатов выполнения Работ (установленного оборудования).
6.4.Исполнитель несет ответственность за любой ущерб, причиненный имуществу Заказчика или третьих лиц в ходе выполнения Работ по Договору в результате действий/или бездействия Исполнителя (его работников/ субподрядчиков).
6.5.В случае несоблюдения Исполнителем сроков исполнения своих обязательств (сроков, установленных Календарным планом) Заказчик вправе потребовать уплаты пени в размере 0,03% от стоимости невыполненных/несвоевременно выполненных Работ за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости Работ по настоящему Договору. Пеня начисляется с даты начала просрочки выполнения обязательств и уплачивается Исполнителем при условии направления Заказчиком письменного требования (претензии) об уплате пени.
6.6.Исполнитель своими силами и за свой счет выполняет устранение дефектов, выявленных в процессе выполнения Работ, их приемки или в период гарантийного срока, установленного на результаты выполненных Работ, который составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты выполнения Работ по всему договору.
6.7. В случае несоблюдения Исполнителем предусмотренных настоящим Договором сроков устранения замечаний и недостатков Заказчик вправе потребовать уплаты пени в размере 0,03% от стоимости Работ по настоящему Договору. Пеня начисляется с даты начала просрочки устранения недостатков и уплачивается Исполнителем при условии направления Заказчиком письменного требования (претензии) об уплате пени.
6.8. Все штрафные санкции, наложенные на Заказчика уполномоченными органами в связи с деятельностью Исполнителя по настоящему Договору (несоблюдение стандартов при проектировании, несоблюдение порядка выполнения Работ, нарушение правил безопасности и т.п.), будут полностью компенсироваться Исполнителем в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения соответствующего требования от Заказчика. Положения данного пункта действуют также в течение трех лет с даты прекращения действия настоящего Договора.
6.9.Исполнитель несет ответственность за выполнение своими работниками, субподрядчиками и работниками субподрядчиков требований правил техники безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. Если в результате действия/бездействия указанных работников (субподрядчиков) их здоровью/жизни будет нанесен вред, Исполнитель обязан самостоятельно и за свой счет урегулировать претензии пострадавших, а также возместить Заказчику суммы всех штрафных санкций, наложенных на него уполномоченными государственными органами в связи с такими инцидентами в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения соответствующего требования от Заказчика. Положения данного пункта действуют также в течение 3 (трех) лет с даты прекращения действия настоящего Договора.
6.10. В случае если в результате действия/бездействия Исполнителя (или в результате воздействия дефекта результатов Работ/оборудования, возникшего в результате действий бездействия Исполнителя, здоровью или жизни иных людей будет нанесен вред (в т.ч. в течение гарантийного срока на результаты Работ), Исполнитель обязан возместить Заказчику все убытки, понесенные им в результате урегулирования претензий пострадавших (членов их семей) как в добровольном, так и в судебном порядке, а также возместить суммы всех штрафных санкций, наложенных на Заказчика уполномоченными государственными органами в связи с такими инцидентами. Срок возмещения убытков – 10 (десять) календарных дней со дня получения соответствующего требования от Заказчика. Положения данного пункта действуют также в течение 3 (трех) лет с даты прекращения действия настоящего Договора.
6.11. В случае просрочки выполнения Работ по какому-либо из этапов более чем на 30 (тридцать) календарных дней Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от приемки результатов Работ, расторгнуть настоящий Договор, а также потребовать уплаты штрафной неустойки в размере 5% (пять) процентов от стоимости Работ и возмещения убытков в сумме, не покрытой неустойкой. При этом Исполнитель обязан вернуть Заказчику денежные средства, полученные в оплату не выполненных Работ в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения уведомления Заказчика об отказе от приемки Работ/о расторжении Договора. Датой отказа от приемки Работ/расторжения Договора считается дата направления указанного уведомления Заказчиком, если иное не указано в уведомлении.
6.12.Исполнитель, не несет ответственности за (а) любые прямые, косвенные, случайные или сопутствующие убытки, (б) упущенную выгоду, доходы, утрату данных, в результате использования или невозможности использования Платформы, если не доказано, что в неисправности повинен Исполнитель.
7.Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации
7.1.Под правами на результаты интеллектуальной деятельности, которые могут быть созданы Исполнителем в период выполнения Работ по настоящему Договору, понимаются исключительные права на изобретения, ноу-хау, полезные модели и программы для электронно-вычислительных машин, а также право на получение патента на изобретения и полезные модели, созданные в рамках настоящего Договора.
7.2.Заказчику принадлежат права на результат Работ только в части не противоречащей действующему законодательству РФ и не нарушающей исключительных прав на ПО компаний разработчиков (вендоров), прав на части методик, концепций и ноу-хау, специфических настроек, принадлежащих Исполнителю, и иных третьих лиц.
7.3.Передача Заказчику прав на результат Работ по настоящему Договору осуществляется Исполнителем в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.4.Каждая из Сторон должна незамедлительно информировать другую Сторону в случае, если какая-либо третья сторона предъявляет требования/претензии/иски о нарушении авторских или смежных прав в отношении результата выполненных Работ или в связи с выполнением Работ по Договору.
7.5.В случае предъявления Заказчику третьими лицами, а также уполномоченными государственными органами (в т.ч. любыми некоммерческими организациями, осуществляющими коллективное управление авторскими и смежными правами) требований, претензий и/или исков неправомерном использовании, о выплате вознаграждения за использование, а также в связи с нарушением прав третьих лиц в связи с выполнением Работ по Договору, Исполнитель обязан своими силами и за свой счет предпринять все необходимые действия для урегулирования таких требований/претензий/исков, а также возместить убытки, причиненные ими.
7.6..Если, тем не менее, в рамках вышеуказанных требований/претензий/исков с Заказчика будут взысканы какие-либо суммы или Заказчик понесет расходы, связанные с урегулированием требований/претензий/исков (расходы на юридические Работы и т.д.), Исполнитель обязуется в полном объеме возместить Заказчику такие расходы (в т.ч. штрафы, наложенные государственными органами), в течение 10 дней с даты получения соответствующего требования Заказчика. Положения настоящего пункта действуют также в течение трех лет с даты прекращения действия настоящего Договора.
7.7.Если в период рассмотрения требований/претензий/исков третьих лиц, основанных на нарушениях их авторских и иных прав в отношении результатов Работ или по результатам рассмотрения указанных требований/претензий/исков Заказчику, Заказчику будет запрещено использование результатов Работ, Исполнитель выплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере не более 10% (десяти процентов) от цены Договора, а также возмещает Заказчику обоснованные убытки, причиненные невозможностью использования результатов Работ и непокрытые штрафной неустойкой, в течение 10 дней с даты получения соответствующего требования Заказчика.
8.Взаимодействие Заказчика и Исполнителя
8.1.Исполнитель по согласованию с Заказчиком может исполнять свои обязательства либо находясь в офисе Заказчика по адресу: г. Москва, ул. Арбат, д. 10, либо г. Москва, Международное шоссе, д. 31, либо находясь в своем офисе.
8.2.Заказчик будет взаимодействовать с Исполнителем и предоставит Исполнителю возможность взаимодействия с сотрудниками Заказчика, доступ к документации и/или программам и программному обеспечению согласно запросам со стороны Исполнителя с целью обеспечения процесса выполнения Работ.
8.3.Заказчик будет незамедлительно отвечать на запросы Исполнителя, обусловленные предметом настоящего Договора.
9.Разрешение споров
9.1.Все споры, связанные с исполнением (изменением или расторжением) настоящего Договора, Стороны стремятся разрешить путем переговоров.
9.2.В случае не достижения согласия путем переговоров Стороны урегулируют споры, указанные в п.9.1, в досудебном (претензионном) порядке.
9.3.Претензия предъявляется в письменной форме. В претензии излагается мотивированное требование заявителя.
9.4.Претензия направляется по месту нахождения (месту жительства) адресата по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо курьером с вручением адресату под расписку.
9.5.В случае получения заявителем претензии отказа в добровольном удовлетворении требований другой стороной, либо неполучения ответа в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты направления претензии, заявитель претензии вправе передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
10.Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за невыполнение своих обязательств по настоящему Договору в срок, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы (далее в настоящем разделе - ОНС), то есть чрезвычайных и непредвиденных обстоятельств, возникающих в период действия Договора, на которые затронутая ими Сторона (далее - Затронутая сторона) не может реально воздействовать и которые она не могла реально предвидеть (в том числе, наводнения, землетрясения, извержения вулкана и иные стихийные бедствия, войны и военные действия, блокады, запрещение импорта или экспорта, изменения законодательства). Пожары и забастовки признаются ОНС, если они не являются результатом виновного и/или неосторожного действия/бездействия Затронутой стороны и/или контролируемых ей лиц (работники, подрядчики, консультанты и прочие). Сбои/перерывы в работе используемого Затронутой стороной оборудования и/или программного обеспечения, повреждение линий и/или средств связи являются ОНС, только если они вызваны действием природных и/или техногенных факторов и не являются результатом виновного и/или неосторожного действий/бездействия Затронутой стороны и/или третьих лиц.
10.2. Затронутая сторона обязана незамедлительно, но не позднее 3 (трех) календарных дней с момента наступления ОНС, уведомить в письменном виде другую Сторону об их наступлении, предполагаемом сроке действия, по возможности дать оценку их влияния на исполнение (включая срок исполнения) обязательств по Договору, за исключением случаев, когда такое уведомление невозможно в силу действия таких обстоятельств. По прекращении действия ОНС Затронутая сторона обязана в те же сроки уведомить об этом другую Сторону, с указанием предполагаемого срока исполнения обязательств по настоящему Договору.
10.3.Отсутствие либо несвоевременное уведомление о наступлении ОНС лишает Затронутую сторону права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору.
10.4.По требованию другой Стороны Затронутая сторона обязана предоставить официальный документ, выданный компетентным государственным органом или организацией, подтверждающий факт наступления событий, являющихся ОНС.
10.5.Возникновение ОНС продлевает срок исполнения обязательств по Договору на период, соответствующий времени действия указанных обстоятельств, с учетом разумного срока для устранения их последствий, если Стороны не договорились об ином.
10.6.В случае если ОНС и их последствия будут продолжаться более 60 (шестидесяти) календарных дней, то каждая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке потребовать расторжения Договора. При этом каждая из Сторон вправе требовать от другой Стороны всего полученного по Договору, если из существа Договора следует или он содержит условие о том, что эта Сторона заинтересована только в полном исполнении Договора и вправе отказаться от Договора, если возможно только частичное его исполнение.
11.Конфиденциальность
11.1.Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию и не использовать ее, кроме как в целях исполнения обязательств по настоящему Договору. Сторона, которой предоставлена конфиденциальная информация, обязуется принять меры к ее защите не меньшие, чем принимаемые ею для защиты собственной конфиденциальной информации.
11.2.Конфиденциальной считается информация, полученная в рамках выполнения настоящего Договора и содержащая в том числе, но не ограничиваясь этим: коммерческую тайну, персональные данные либо иную охраняемую законом информацию или информацию, которая в момент передачи обозначена передающей ее стороной грифом «Конфиденциально» либо «Строго конфиденциально» с указанием полного наименования и адреса местонахождения ее обладателя.
11.3.Сторона, допустившая разглашение конфиденциальной информации либо не выполнившая иные требования по обеспечению ее конфиденциальности, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11.4.Конфиденциальная информация может предоставляться компетентным государственным органам и регуляторам рынка ценных бумаг в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством, что не влечет за собой наступление ответственности за ее разглашения
11.5.Обязательства Сторон, изложенные в настоящем разделе, действуют в течение срока действия настоящего Договора и 3 (трех) лет после его прекращения.
12.Связи с общественностью и маркетинговая политика
12.1. Каждая Сторона будет координировать с другой Стороной свои действия в связи с каким-либо пресс-релизами для средств массовой информации, публичными объявлениями или другим схожим раскрытием информации, имеющей отношение к настоящему Договору или его предмету, и будет предоставлять другой Стороне разумную возможность рассмотреть и представить свои замечания по содержанию подобного пресс-релиза для средств массовой информации, публичного объявления или другого схожего раскрытия информации до его опубликования. Публикация пресс-релизов допустима при условии письменного согласования Сторон.
12.2. Невзирая на указанное выше, но с учетом требований применимого законодательства, правил или регулирования, каждая из Сторон вправе использовать наименование другой Стороны в целях ссылок на общий характер отношений между Сторонами в рамках настоящего Договора, в маркетинговых и рекламных материалах такой Стороны, а также устных или визуальных презентациях такой Стороны для третьих лиц, в интервью для новостных служб, а также для распространения посредством других доступных средств массовой информации, включая печатные, интернет, радио, кабельное и эфирное теле- и радиовещание.
13.Срок действия Договора
13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств, но не позднее 31.12.2016 года.
13.2. Настоящий Договор может быть продлен Сторонами путем подписания двустороннего соглашения, подписанного уполномоченными представителями и скрепленного печатями обеих Сторон.
14.Изменение и расторжение Договора
14.1.Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по взаимному согласию Сторон путем подписания двустороннего соглашения, кроме случаев, когда Договором прямо предусмотрена возможность изменения условий в одностороннем порядке. Несоблюдение письменной формы, а также отсутствие подписи уполномоченного представителя или печати одной из Сторон влечет недействительность соглашения об изменении или расторжении Договора.
14.2.Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем внесудебном порядке по инициативе Заказчика при условии направления другой Стороне письменного уведомления о расторжении не менее, чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения.
14.3.Все взаиморасчеты Сторон должны быть завершены в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты расторжения Договора.
14.4.До даты прекращения настоящего Договора Стороны проводят полный взаиморасчет по полученным платежам и выполненным до даты прекращения настоящего Договора обязательствам.
14.5.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших до даты расторжения.
14.6.В случае досрочного расторжения Договора по вине Исполнителя последний уплачивает неустойку в размере 5 % от общей стоимости Работ и возмещает Заказчику убытки, причиненные досрочным расторжением Договора и не покрытые неустойкой. При этом Исполнитель обязан вернуть Заказчику денежные средства, полученные в оплату невыполненных Работ в течение 10 дней с момента расторжения Договора.
15.Гарантии
15.1.Исполнитель устанавливает гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев с даты выполнения Работ по всему договору в соответствии с п.5 Приложения №1 к настоящему Договора. В течение гарантийного срока Исполнитель обязуется за свой счет и своими силами (или с привлечением субподрядчиков, но в любом случае за свой счет), в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять ошибки, дефекты, сбои в результатах Работ, выявленные Заказчиком в процессе их эксплуатации и обусловленные несоответствием результатов выполненных Работ требованиям, заявленным Заказчиком и оформленным документально.
16.Прочие условия
16.1.После подписания настоящего Договора все предварительные соглашения, переговоры и переписка по вопросам, касающимся Договора, теряют юридическую силу.
16.2.В случае изменения своих адресов (места нахождения, почтового), банковских реквизитов, отгрузочных реквизитов каждая из Сторон обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней уведомить об этом другую Сторону и несет риск последствий, вызванных отсутствием у другой Стороны указанных сведений. Указанные изменения вступают в силу для другой Стороны с даты их получения.
16.3.Любое уведомление, сообщение или информация, связанные с исполнением, изменением или расторжением Договора, если иное прямо не предусмотрено Договором, направляются Сторонами в письменном виде, в адрес места нахождения (места жительства) другой Стороны заказным письмом с уведомлением о вручении либо курьером с вручением адресату под расписку, а также могут передаваться по e-mail. Уведомления, сообщения или информация, переданные посредством e-mail, считаются доставленными с момента их направления, а направленные курьером или по почте - с момента их получения адресатом.
16.4.Исполнитель не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.
16.5.Права и обязанности Сторон, прямо не предусмотренные в Договоре и настоящем Соглашении, определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
16.6.Стоимость Работ по настоящему Договору может быть пересмотрена в случае существенного изменения условий Соглашения, в том числе при изменении объёма оказываемых Работ; изменении расположения обслуживаемых офисов Заказчика.
16.7.Настоящий Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах, на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие Приложения:
Приложение №1. Техническое задание.
Приложение №2. Форма Акта сдачи-приемки Работ.
Приложение №3. График платежей по фазам.
Приложение №4. Календарный план.
Приложение №5. Информация о контрагенте.
17.Реквизиты Сторон
ЗАКАЗЧИК
|
ИСПОЛНИТЕЛЬ
|
ПАО «Аэрофлот»
Почтовый адрес:119002, Москва,
ул. Арбат, 10
Адрес места нахождения: 119002, г. Москва, ул. Арбат, 10
Email: office@aeroflot.ru
ИНН 7712040126
КПП 770401001
для платежей в рублях:
Сбербанк России ПАО
Расчетный счет:
40702810400020106099
Корр. счет:
30101810400000000225
БИК 044525225
|
|
Заместитель генерального директора
по информационным технологиям
____________________ /К.И. Богданов/
М.П.
|
Генеральный директор
_________________ / /
М.П.
|
Приложение №1
к Договору №___ от «____»___________2015г.
|
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
по информационным технологиями
_____________________ К.И. Богданов
«____»________ 2015г.
|
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Динамическая сегментация с использованием массивов неструктурированных данных (Big data) для увеличения входящего потока клиентов
на __ листах
|
