СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
6.1. Оплата Заказчиком работ, выполненных Исполнителем, осуществляется в безналичном порядке, в рублях, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
6.2. Общая стоимость работ по Договору составляет ________________________ рублей 00 копеек, включая НДС 18 % – __________________ рублей______копеек (далее – «Общая стоимость работ»), и состоит из:
6.3. Стоимости работ Этапа 1 – 30% от общей стоимости работ в сумме ________________________ рублей ____ копеек, включая НДС 18 %- ____________________________ рублей ___ копеек;
6.4. Стоимости работ Этапа 2 – 40% от общей стоимости работ в сумме____________________ рублей _____ копеек, включая НДС 18 % - _____________________________рублей ____копеек;
6.5. Стоимости работ Этапа 3 – 30% от общей стоимости работ в сумме _________________________ рублей _____ копеек, включая НДС 18 % - ____________________ рублей_____копеек.
6.6. Оплата работ Исполнителю осуществляется Заказчиком поэтапно в течение 15 рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приемки этапа работ, на основании счета Исполнителя, авансирование не предусмотрено.
6.7. Обязательства Заказчика по оплате стоимости работ считаются исполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
7.2. В случае просрочки оплаты Договора, Исполнитель вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1 % от суммы, уплата которой просрочена, за каждый день просрочки, но не более 10 % от общей суммы стоимости работ по Договору.
7.3. В случае нарушения сроков выполнения работ по Договору Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты пени в размере 0,1 % от стоимости работ по этапу Договора, сроки выполнения которого нарушены, но не более 10 % от общей суммы стоимости работ по Договору.
7.4. Исполнитель гарантирует Заказчику, что при выполнении работ по данному Договору не нарушаются исключительные права других лиц. В случае предъявления третьими лицами претензий, связанных с нарушением их исключительных и других охраняемых прав на результаты интеллектуальной деятельности, используемые при выполнении работ по данному Договору, Исполнитель несёт полную ответственность за самостоятельное урегулирование возникших претензий и обязуется возместить Заказчику ущерб, который будет нанесён в связи с предъявлением к нему таких претензий.
УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
8.1. Стороны согласны с тем, что любая информация, передаваемая одной Стороной другой Стороне в рамках исполнения настоящего Договора, является конфиденциальной, за исключением информации, которая в соответствии с законодательством не может являться конфиденциальной. Конфиденциальная информация должна охраняться получившей ее Стороной, в частности такая информация не должна передаваться третьим лицам, распространяться, (в том числе информация о ней Сторонами не должна предоставляться средствам массовой информации). Сторона, передающая другой Стороне конфиденциальную информацию, для подтверждения ее конфиденциального характера может проставить на ней отметку «Конфиденциально».
8.2. В случае необходимости передачи конфиденциальной информации или ее разглашения третьим лицам, Сторона обязана письменно согласовать такое разглашение и получить от Стороны, передавшей информацию, предварительное письменное подтверждение.
8.3. В течение срока действия Договора, а также в течение 5 лет после окончания срока его действия, Стороны обязуются соблюдать условия конфиденциальности информации.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных обстоятельств, которые возникли по независящим от Сторон причинам и не могли быть ими предусмотрены или предотвращены).
9.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы подвергшаяся их действию Сторона должна в течение 5 рабочих дней известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, предполагаемых сроках их действия, при этом к извещению должны прилагаться официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств. Сторона, своевременно не известившая другую Сторону, утрачивает свое право ссылаться на такие обстоятельства непреодолимой силы при разрешении вопросов ответственности и возмещения убытков по Договору.
9.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы каждая Сторона обязана предпринять все зависящие от нее действия с целью уменьшения убытков, которые могут быть причинены такими обстоятельствами для обеих Сторон.
9.4. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
9.5. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают действовать более 10 календарных дней, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора. Если Стороны не придут к соглашению в отношении приемлемых способов исполнения настоящего Договора, то Сторона не пострадавшая от действий обстоятельств непреодолимой силы вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке.
СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами обязательств по нему.
10.2. Досрочное расторжение Договора возможно на основании письменного соглашения Сторон, а также по решению суда в случае нарушения Стороной существенных условий Договора, в соответствии с действующим законодательством РФ.
ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО, РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
11.1. Отношения Сторон по Договору, связанные и вытекающие из обязательств Сторон по нему, регулируются в соответствии с правом Российской Федерации.
11.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, Стороны урегулируют путём переговоров между Сторонами с обязательным соблюдением претензионного порядка разрешения споров. Сторона, получившая претензию, обязана направить другой Стороне мотивированный ответ в письменном виде в течение 10 рабочих дней с момента получения претензии.
11.3. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, изменения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Горно-Алтайска.
ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА
12.1. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен Сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия.
12.2. Любые соглашения Сторон по изменению или дополнению условий настоящего Договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами или надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.
12.3. Признание отдельных положений настоящего Договора недействительными не влечет недействительность всего Договора.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Исключительное право на результаты работ, выполненных в соответствии с Договором, принадлежит Исполнителю, право пользование результатом работ переходит Заказчику на условиях простой (неисключительной) лицензии. Исполнитель обязан обеспечить соблюдение прав авторов. Исполнитель гарантирует, что условия Договора не нарушают исключительное право и любые иные права третьих лиц.
13.2. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
13.3. Все уведомления, требования (претензии), сообщения и любые иные виды корреспонденции должны направляться почтовым отправлением с уведомлением о вручении или курьером по почтовому адресу стороны, указанному в разделе 14 Договора. Все расходы по доставке корреспонденции возлагаются на отправителя. В целях оперативного взаимодействия Стороны признают возможность использования в ходе исполнения настоящего договора возможность передачи некоторых видов корреспонденции по письменному согласованию Сторон посредством электронной почты, указанной в разделе 14 Договора. Указанные документы имеют юридическую силу при наличии обязательных реквизитов (печати организации и подписи уполномоченных лиц) при условии подтверждения их получения Сторонами.
13.5. Изменения и/или дополнения к договору будут считаться действительными только в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены печатями.
Приложения к Договору:
Приложение № 1 – «Технические требования к содержанию работ».
Приложение № 2 – «Календарный план».
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Исполнитель:
|
|
Заказчик:
|
|
|
|
Адрес:
|
|
Адрес:
|
|
|
|
Реквизиты:
|
|
Реквизиты:
|
|
|
|
ПОДПИСИ СТОРОН
|
Исполнитель:
|
|
Заказчик
|
|
|
|
_____________________
|
|
____________________
|
М. п М. п.
Приложение № 1
|
к Договору
от «____» ___________2016 г.
№ ______________________
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ
1. Общие положения
2 Назначение и цели создания системы
3 Требования к системе
4 Состав работ
5 Требования к внедрению системы
7 Требования к приемке системы
8 Гарантия
9 Эксплуатационная документация
10 Отчетная документация
исполнитель:
___________________________
(должность)
__________________________
(подпись, фамилия и инициалы)
«___»____________ 2016 г.
М.П.
|
заказчик:
__________________________
(должность)
__________________________
(подпись, фамилия и инициалы)
«___»____________ 2016 г.
М.П.
|
-
Приложение № 2
|
к Договору от «____» ___________ 2016 г.
№ ______________________
|
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
Номер этапа
|
Наименование этапа
|
Результат
(что предъявляется)
|
Сроки выполнения
|
Цена, в т.ч. НДС
(руб.)
|
|
|
|
|
|
Итого
|
|
Исполнитель
|
Заказчик
|
____________________________
(должность)
|
____________________________
(должность)
|
_____________________________________
(подпись, инициалы и фамилия)
|
_____________________________________
(подпись, инициалы и фамилия)
|
«_____» _______________ 2016 г.
|
«_____» ___________ 2016 г.
|
М.П.
|
М.П.
|
|
