ЧАСТЬ II. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
«Прокладка линии электроснабжения
для курсового радиомаяка (КРМ-239)» для нужд Чувашского Центра ОВД
филиала «Аэронавигация Центральной Волги»
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»
г. Самара 2015г.
ДОГОВОР № ____/ЗАК
г. Самара « » _________2015г.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» (ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя директора филиала «Аэронавигация Центральной Волги» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» Аветова Александра Ивановича, действующего на основании доверенности, удостоверенной нотариусом города Самары 25.11.2013 года (реестр № 9-3958) и положения о Филиале с одной стороны, и ______________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________, действующего___ на основании ________, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по «Прокладке линии электроснабжения для курсового радиомаяка (КРМ-239)» для нужд Чувашского Центра ОВД филиала «Аэронавигация Центральной Волги» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (далее - Работы) и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его.
1.2. Начало выполнения Работ в течение 3-х рабочих дней с даты подписания настоящего договора. Завершение Работ в течение _____ календарных дней с момента начала Работ.
2. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Материалы и оборудование, необходимые для выполнения Работ, предоставляет Подрядчик. Локальный сметный расчёт, Техническое задание, График производства работ являются Приложением к настоящему Договору и его неотъемлемой частью.
2.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования несет Подрядчик.
2.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной Работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.
2.4. Подрядчик обязан выполнить Работы лично.
2.5. Качество результата Работ должно соответствовать Техническому заданию и действующим в Российском Федерации строительным нормам и правилам.
2.6. На результат Работ устанавливается гарантийный срок 24 месяца. Течение гарантийного срока начинается со дня приемки результата Работ Заказчиком.
3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
3.1. По окончании Работ Подрядчик сообщает Заказчику в течение 3-х дней (по электронной почте, телефонограммой, по факсу и т.д.) о готовности результата Работ к сдаче.
3.2. В течение 5 дней со дня получения соответствующего уведомления Подрядчика Заказчик обязан с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные Работы по акту приемки-сдачи выполненных работ (по форме КС-2; КС-3) либо немедленно заявить Подрядчику об обнаружении недостатков в Работах, указав об этом в акте приемки-сдачи выполненных работ. Приемка Работ производится по адресу: 428014, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пл. Скворцова, д.4, уполномоченным представителем Заказчика.
3.3. Заказчик, принявший Работы без проверки не лишается права ссылаться на недостатки Работ, которые могли быть установлены при обычном способе их приемки (явные недостатки).
4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена Работ по Договору составляет _____ (__________) руб., в том числе НДС _____ (__________) руб.
4.2. Оплата по Договору производится в следующем порядке:
- часть цены Работ в размере 30% от общей цены Работ по Договору, что составляет _____ (__________) руб., в том числе НДС _____ (__________) руб., Заказчик оплачивает в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора, на основании счета выставленного Подрядчиком;
- оставшуюся часть цены Работ в сумме _____ (__________) руб., в том числе НДС _____ (__________) руб., Заказчик оплачивает в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Сторонами акта приемки-сдачи выполненных работ, на основании счета выставленного Подрядчиком.
4.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Подрядчиком расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика.
4.4. Допускается оплата по счетам, направленным Подрядчиком в адрес Заказчика факсом или электронной почтой с одновременным направлением оригиналов.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение сроков выполнения Работ, определённых п. 1.2 Договора, Заказчик вправе требовать с Подрядчика уплаты неустойки в виде либо пени в размере 0,1 % от цены Работ (п. 4.1 Договора) за каждый день просрочки.
5.2. За нарушение сроков оплаты, определённых п. 4.2 Договора, Подрядчик вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне убытки в полной сумме сверх предусмотренных Договором неустоек.
5.4. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.
6.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 15 дней уведомить об этом другую Сторону.
6.3. Документ, выданный соответствующим уполномоченным государственным органом является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более трех месяцев, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Договор действует с даты его заключения до полного исполнения принятых на себя обязательств.
7.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств.
7.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
7.4. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.
В соответствии с п.1 ст. 431.2 ГК РФ сторона, которая при заключении договора либо до или после его заключения дала другой стороне недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения договора, его исполнения или прекращения (в том числе относящихся к предмету договора, полномочиям на его заключение, соответствию договора применимому к нему праву, наличию необходимых лицензий и разрешений, своему финансовому состоянию либо относящихся к третьему лицу), обязана возместить другой стороне по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений, или уплатить предусмотренную договором неустойку.
8.2. В случае не достижения соглашения в ходе переговоров, указанных в п. 8.1 Договора, заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (заказной почтой, телеграфом и т.д.) и получения, либо вручена другой Стороне под расписку.
8.3. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия лица, ее подписавшего, считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.
8.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 15 рабочих дней со дня получения претензии.
8.5. В случае не урегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 8.4 Договора, спор передается в арбитражный суд по месту нахождения ответчика в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.6. Согласно п. 2 ст. 431.1 ГК РФ сторона, которая приняла от контрагента исполнение по договору, связанному с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и при этом полностью или частично не исполнила свое обязательство, не вправе требовать признания договора недействительным, за исключением случаев признания договора недействительным по основаниям, предусмотренным ст. 173, 178 и 179 ГК РФ, а также если предоставленное другой стороной исполнение связано с заведомо недобросовестными действиями этой стороны.
9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
9.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые как дача/получение взятки коммерческий подкуп, а также действия нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступных путем.
9.2. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе настоящего Договора действий, другая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части направив письменное уведомление о расторжении. Сторона по чьей инициативе был, расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящего договора, вправе требовать возмещения реального ущерба возникшего в результате такого расторжения.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
10.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
10.3. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
- Техническое задание (Приложение № 1)
- Локальный сметный расчет (Приложение № 2)
- График производства работ (Приложение № 3)
11. АДРЕСА РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
ЗАКАЗЧИК:
Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" (ФГУП "Госкорпорация по ОрВД")
Адрес: Российская Федерация, 125993, г. Москва, Ленинградский проспект, д.37 корпус 7.
Филиал "Аэронавигация Центральной Волги" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД"
Адрес: 443901, г. Самара, пос. Береза, Аэропорт "Курумоч"
Коды статистики: ОКПО – 45128186
ОКВЭД - 63.23.2
ИНН/КПП 7734135124/631302001
Банк получателя: Поволжский банк ОАО «Сбербанк России» г. Самара
Расчётный счёт получателя: 40502810954410100016
БИК 043601607
Корр. счёт 30101810200000000607
Тел. канцелярии 88462784701
ПОДРЯДЧИК:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Заказчик
|
Подрядчик
|
Первый заместитель директора филиала
«Аэронавигация Центральной Волги»
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»
______________________ А.И. Аветов
«___»___________________ 2015г.
|
______________________
«___»___________________ 2015г.
|
М.П. М.П.
Приложение № 1
к договору №_____/ЗАК
от «___» __________ 2015г.
Техническое задание
на проведение работ по прокладке линии электроснабжения для курсового радиомаяка (КРМ-239) Чувашского Центра ОВД
I.Общие сведения.
Категория электроприемников по надежности электроснабжения - I.
Общая установленная мощность -4 кВт.
Учет электроэнергии для расчетов с энергоснабжающей организацией имеется.
Срок выполнения работ не более 120 календарных дней.
Срок гарантийных обязательств не менее 24 мес.
II.Перечень работ.
2.1. Провести работы по определению подземной трассы для прокладки кабельных линий ( КЛ ) – 0,4кВ (основная и резервная) с соблюдением охранных зон при пересечении или параллельной прокладки с существующими коммуникациями. Провести необходимые согласования с организациями, в зоне которых будет проходить трасса.
2.2. Проложить КЛ – 0,4кВ от вводно-распределительного устройства ( ВРУ ) – 0,4кВ КДП до существующих объектов дизель-электрической установки ( ДЭУ ) – 30кВт (основная КЛ) и КРМ-239о (резервная КЛ).
2.3. КЛ – 0,4кВ проложить под землей, при пересечении подземных коммуникаций в канализационных трубах (длина траншеи согласно плана прокладки Кл-0,4кВ)
2.4. В ВРУ – 0,4кВ КДП установить отключающие устройства электропитания объекта.
2.5. Провести электрические испытания, пуско-наладочные работы.
2.6. Провести работы по облагораживанию территории, после прокладки КЛ
2.7. Работы выполнить с соблюдением СНиП, ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТЭЭ.
Ш. Электрические материалы.
№
п/п
|
Наименование,
марка
|
Един.
Измер.
|
Кол-во
|
Примечание
|
1
|
Кабель типа АВВГг- 4х25
|
м
|
2400
|
|
2
|
Соединительная муфта типа СТП-1-16÷35
|
шт
|
4
|
|
3
|
Концевая муфта типа КТП -1-16÷35
|
шт
|
4
|
|
4
|
Кабельные наконечники А-25
|
шт
|
20
|
|
5
|
Автоматический выключатель типа ВА 47-29 3Р 32А
|
шт
|
2
|
|
Приложения: 1. . Предварительный план прокладки КЛ-0,4кВ.
От Заказчика От Подрядчика
______________________ _________________
«_____»_____________ 2015г. «_____»_____________ 2015г.
(Образец составления Сметы. Выполняется в расценках, применительно к региону строительства)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение № 2
к договору №_____/ЗАК
от «___» __________ 2015г.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Согласовано
|
|
|
|
|
Утверждаю
|
|
|
|
|
Подрядчик:
|
|
|
|
|
|
Заказчик:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________________________ / /
|
|
|
|
__________________________ / (не заполнять) /
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Прокладка линии электроснабжения для курсового радиомаяка (КРМ-239) Чувашского Центра ОВД филиала «Аэронавигация Центральной Волги ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на
|
|
|
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цена
|
Попра-
|
Стои-
|
Пункт
|
Коэффи-
|
Стои-
|
ЗТР
|
№
|
Шифр
|
|
Единица
|
Кол-во
|
за ед.
|
вочные
|
мость
|
коэфф.
|
циенты
|
мость в
|
всего
|
п/п
|
расценки
|
Наименование работ и затрат
|
изме-
|
единиц
|
изм.
|
коэффи-
|
в ценах
|
пере-
|
пере-
|
текущих
|
чел.-час
|
|
и коды
|
|
рения
|
|
Руб.
|
циенты
|
2001 г.
|
счета
|
счета
|
ценах
|
|
|
ресурса
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
Приложение № 3
к договору №_____/ЗАК
от «___» __________ 2015г.
«УТВЕРЖДАЮ»
Заказчик
«___» _____________ 2015 г.
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.
№п/п
|
Наименование работ
|
Ед. изм.
|
Кол-
Во.
|
Месяцы 2015г.
|
Примеч.
|
август
|
сентябрь
|
|
|
|
|
1
|
Кирпичная кладка (пример заполнения)
|
м.куб
|
3,5
|
_____
|
_____
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
….
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
n
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Примечание: В графике указываются все виды работ. График ведётся с момента подписания договора.
Подрядчик
______________ /_________________________/
|
