Типовая формА
Типовой договор ПОДРЯДА на ВЫПОЛНЕНИЕ работ ДЛЯ ОСТ ЗАКАЗЧИКОВ при общей стоимости договора не более 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей, включая НДС
Г. ____________ «__» __________ 201_ г.
____________________________________________ (полное наименование организации системы «Транснефть» (ОСТ), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________, действующего на основании ________________________, с одной стороны, и
_____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с условиями Договора Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется за плату своими силами выполнить работы по _______________________, по адресу: _________________________________________________________________________, (далее – «Работы») в соответствии с утвержденным Заказчиком локальным ресурсным сметным расчетом, являющимся Приложением № 1 к Договору (далее – «Смета»)1, и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы.
1.2. Полный перечень подлежащих выполнению Подрядчиком Работ, требования к результату Работ, а также перечень комплектующих и расходных материалов, которые использует Подрядчик при выполнении Работ,2 предусмотрены в Техническом задании на проведение работ, являющимся Приложением № 2 к Договору (далее – «Техническое задание»).
2. Цена Работ и порядок расчетов
2.1. Цена Работ по настоящему Договору составляет __________(___________________) руб., включая НДС __________(___________________) руб.
2.2. Оплата Работ в размере, предусмотренном п. 2.1 Договора, осуществляется Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Заказчиком соответствующего счета Подрядчика и Акта по унифицированной форме КС-2 (далее - Акт), при условии подписания Заказчиком Акта без замечаний (Если подписание Акта по унифицированной форме КС-2 не требуется - по форме Приложения № 4) и при условии предоставления Заказчику обеспечения исполнения Договора, в соответствии с п.п. 4.1.10 Договора.
2.3 Подрядчику предоставляется возможность переуступки прав требования по Договору в пользу финансово-кредитных учреждений (факторинг) с обязательным уведомлением Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания договора финансирования под уступку денежного требования. Надлежащим уведомлением считается письменное уведомление, подписанное уполномоченным лицом со стороны Подрядчика, с приложением экземпляра договора финансирования под уступку денежного требования и нотариально заверенных копий учредительных и регистрационных документов финансового агента. Если Заказчик не был уведомлен изложенным в настоящем пункте способом о переходе прав Подрядчика к финансовому агенту, Подрядчик несет риск вызванных этим для него неблагоприятных последствий.
3. Срок выполнения Работ
3.1. Работы должны быть выполнены в следующий срок: начало выполнения работ «__» ______ 201_ г. окончание выполнения работ «__» _______ 201_ г.
3.2. Фактическим окончанием срока выполнения Работ будет считаться дата подписания Акта Сторонами без каких-либо оговорок и замечаний.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1. Выполнить предусмотренные Договором Работы в соответствии с Техническим заданием Заказчика в согласованные сроки.
4.1.2. Использовать для выполнения Работ свои силы, материалы, инструменты и оборудование надлежащего качества.
4.1.3. Обеспечить надлежащее качество выполнения Работ.
4.1.4. Сдать Заказчику результат Работ надлежащего качества.
4.1.5. Подрядчик при нахождении в месте проведения Работ берет на себя обязательства по обеспечению и контролю своих действий в целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, сбережения окружающей среды, безопасности работающих. Подрядчик обязуется привлекать квалифицированный, опытный персонал, обученный по вопросам охраны труда.
Подрядчик обязуется соблюдать в месте проведения Работ все необходимые меры противопожарной, радиационной безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения в соответствии с действующими в РФ законодательными, нормативно-правовыми и нормативными актами, а также, требованиями локальных нормативных актов (положений, регламентов, инструкций, распоряжений, руководящих документов, стандартов и т.п.) Заказчика и ОАО «АК «Транснефть» в течение всего срока действия Договора.
4.1.6. Производить уборку строительного мусора по мере накопления.
4.1.7. Подрядчиком предоставлена Заказчику информация по форме приложения № 3 к настоящему договору (образец заполнения размещен в сети Интернет по адресу: http://www.transneft.ru/customers/237/) о цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей - физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы Подрядчика, с приложением документов, подтверждающих данную информацию. Изменения в представленной ранее информации о собственниках, бенефициарах и лицах, входящих в состав исполнительных органов Подрядчика, с приложением подтверждающих документов, Подрядчик обязуется представлять Заказчику по форме Приложения №3 к Договору не позднее 3 (трёх) дней с момента, когда произошли данные изменения, либо с момента заключения Договора, если изменения в ней произошли до заключения Договора.
Если какие-либо поля формы Приложения №3 к Договору (кроме поля: «Номер и дата заключения Договора») не заполнены соответствующими сведениями, информация считается представленной ненадлежащим образом.
Если указанная информация и документы не были надлежащим образом представлены Заказчику, последний вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора без возмещения Подрядчику убытков, заявив о таком отказе за 10 (десять) календарных дней, по истечении которых Договор считается расторгнутым. При этом, все исполненное по Договору, а если это невозможно - стоимость исполненного, подлежит возврату, если предусмотренное Договором встречное предоставление не может быть осуществлено ввиду расторжения Договора.
Подрядчик согласен на раскрытие Заказчиком предоставленной Подрядчиком до заключения Договора информации о бенефициарах, а также информации, предоставленной при исполнении Договора по форме Приложения №3 к Договору, включая содержащиеся в ней персональные данные, путем ее предоставления в ОАО «АК «Транснефть» и органы государственной власти и предоставляет Заказчику право передавать данную информацию и подтверждающие документы указанным органам. Подрядчик, предоставляя Заказчику информацию до заключения Договора и по форме Приложения №3 к Договору, обязуется выполнить все требования законодательства о защите персональных данных. Подрядчик подтверждает, что необходимые согласия субъектов персональных данных на их раскрытие, а также хранение, систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, передачу (распространение, предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение и обработку в информационных системах и/или без их использования Заказчиком, ОАО «АК «Транснефть» и указанными органами государственной власти, как это предусмотрено настоящим пунктом, последним получены (будут получены).
Условия, изложенные в настоящем пункте, являются существенными.
4.1.8. До окончания срока действия Договора, оформлять и направлять в адрес Заказчика акты сверки расчетов по Договору по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 октября, 31 декабря – не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем составления соответствующего акта сверки.
Акт сверки по окончанию срока действия Договора направляется Подрядчиком Заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней с момента исполнения всех обязательств по Договору.
В течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения акта сверки и в случае отсутствия замечаний, Заказчик обязан надлежащим образом подписать акты сверки, скрепить печатью и направить Подрядчику.
4.1.9. В порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, выставлять и предоставлять Заказчику счет-фактуру в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты выполнения Работ или со дня получения сумм оплаты, в т. ч. частичной, в счет предстоящего выполнения Работ.
4.1.10. Подрядчик в период срока действия настоящего Договора обязан предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора. Способы обеспечения исполнения Договора указаны в подп. подп. 4.1.10.1, 4.1.10.2 настоящего Договора. Выбор одного из способа обеспечения исполнения Договора осуществляется Подрядчиком.
4.1.10.1 Не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания Договора, либо не позднее 30 (Тридцати) календарных дней до начала выполнения Работ по Договору Подрядчик обязан предоставить Заказчику безусловную и безотзывную Банковскую Гарантию исполнения условий Договора (по форме Приложения 8) банка-гаранта, указанного в Приложении 9 «Перечень банков-гарантов для оформления банковских гарантий», на сумму в размере 5 (пяти) процентов от цены Договора. Срок действия Банковской Гарантии исполнения условий Договора должен превышать срок выполнения Работ по Договору или по Дополнительному соглашению к Договору на 60 (Шестьдесят) календарных дней.
При изменении сроков выполнения Работ, объема Работ или Договорной цены, Подрядчик предоставляет Заказчику новые Банковские Гарантии исполнения условий Договора, с учетом таких изменений Договора (по срокам действия и/или суммы Банковских Гарантий) не позднее 20 (Двадцати) календарных дней с даты подписания Сторонами соответствующего Дополнительного соглашения к ранее заключенному Договору.
Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть соответствующее Дополнительное соглашение к Договору об изменении сроков выполнения Работ, объема Работ или Договорной цены, в случае непредставления Подрядчиком новых Банковских Гарантий в соответствии с настоящим пунктом.
В случае заключения Дополнительного соглашения к Договору, предусматривающего увеличение Договорной цены, Подрядчик не предоставляет Заказчику дополнительное обеспечение в виде новой Банковской Гарантии исполнения условий Договора, при условии одновременного соблюдения следующих условий:
общая сумма Банковских Гарантий исполнения условий Договора, предоставленных Подрядчиком, составляет не менее 10 % (десяти процентов) от общей стоимости Работ, не выполненных Подрядчиком по Договору, с учетом всех оформленных Дополнительных соглашений об изменении Договорной цены.
срок действия безусловных и безотзывных Банковских Гарантии исполнения условий Договора, предоставленных Подрядчиком, превышает на 60 (шестьдесят) календарных дней срок завершения Работ по Договору.
4.1.10.2 Не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания Договора, либо не позднее 30 (Тридцати) календарных дней до начала выполнения Работ по Договору, Подрядчик перечисляет на счет Заказчика обеспечительный платеж, в обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по Договору, в размере: _____________________ по следующим реквизитам: (необходимо указать размер обеспечительного платежа и реквизиты счета Заказчика) - 5 (пять) процентов от цены Договора.
Факт внесения обеспечительного платежа в обеспечение исполнения настоящего Договора, подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществляется при помощи системы «Банк-Клиент»). Денежные средства вносятся в обеспечение исполнения Договора на срок, превышающий срок полного исполнения Подрядчиком обязательств по Договору, увеличенный на 60 (шестьдесят) календарных дней. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Договора, осуществляется Заказчиком Подрядчику в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования от Подрядчика, при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по Договору. Денежные средства возвращаются Заказчиком на банковский счет Подрядчика, указанный в письменном требовании Подрядчика.
4.1.10.3 Подрядчик вправе отказаться от предоставления Заказчику обеспечения исполнения Договора, указанного в пункте 4.1.10, при условии, что общая стоимость Работ по Договору, не превышает сумму в размере 1 000 000 рублей включительно без учета НДС, о чем Исполнитель должен письменно уведомить Заказчика.
В случае заключения сторонами дополнительного соглашения, влекущего увеличение общей стоимости Работ по настоящему Договору и, в результате такого увеличения, превышения общей стоимости Работ суммы в размере 1 000 000 рублей без учета НДС, Подрядчик обязан предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора в порядке, установленном в пункте 4.1.10 Договора.
4.1.11.3 Поставить для выполнения Работ комплектующие и расходные материалы, указанные в Техническом задании Приложении № 2. Приемка Заказчиком от Подрядчика комплектующих и расходных материалов осуществляется по накладным ТОРГ-12 с оформлением счетов-фактур в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
4.2. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество Работ.
5. Порядок сдачи-приемки Работ
5.1. Ежемесячно, не позднее 3 (третьего) числа месяца следующего за месяцем выполнения работ, Подрядчик составляет и направляет Заказчику два экземпляра Акта, а также 2 экземпляра Справки о стоимости работ по унифицированной форме КС-3 (далее - Справка) и комплект исполнительной документации4.
5.2. Заказчик обязан рассмотреть поступивший от Подрядчика Акт в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его поступления, и в случае отсутствия замечаний, подписать Акт и Справку и направить по одному экземпляру Подрядчику. В случае если Заказчик при приемке работ установит, что Подрядчик допустил какое-либо нарушение Договора, либо выполнил Работы ненадлежащего качества, Заказчик в установленные настоящим пунктом сроки возвращает Подрядчику Акт с замечаниями.
5.3. В случае получения Акта с замечаниями Заказчика, Подрядчик обязуется устранить все замечания Заказчика за свой счет в течение5 ________________________ с момента получения Акта, подписанного Заказчиком с замечаниями.
5.4. После устранения замечаний Заказчика Подрядчик в течение 1 (одного рабочего) дня составляет по установленной Договором форме и направляет Заказчику два экземпляра нового Акта. При рассмотрении нового Акта Заказчиком применяются правила п. 5.2 и п. 5.3 Договора.
5.5. Продолжительность Гарантийного срока на результат Работ, выполняемых по настоящему Договору, составляет 2 (Два) года от даты подписания Сторонами Акта без замечаний.
6. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров.
6.1. В случае нарушения, определенного с учетом правил п. 3.2 Договора, срока выполнения Работ, установленного п. 3.1 Договора, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о выплате штрафа в размере 0,1% от стоимости Работ, указанной в п. 2.1. Договора, за каждый день просрочки, а Подрядчик обязан такое требование удовлетворить.
6.2. В случае нарушения, предусмотренных п.4.1.9. и п.5.1. Договора сроков направления/выставления Акта и счетов-фактур, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 0,03 % (ноль целых три сотых процента) от стоимости Работ, указанной в п. 2.1. Договора, за каждый день просрочки, а Подрядчик обязан такое требование удовлетворить.
6.4. В случае непредставления Подрядчиком обеспечения исполнения Договора в сроки и порядке установленные в настоящем Договоре, Заказчик вправе приостановить оплату Работ по Договору до момента получения обеспечения исполнения Договора, а также потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 0,05 % (ноль целых пять сотых процента) от стоимости Работ, указанной в п. 2.1 Договора, за каждый день просрочки предоставления обеспечения, а также имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке путем направления уведомления Подрядчику. В этом случае Договор будет считаться расторгнутым с момента получения Подрядчиком уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
6.5. За задержку более чем на 10 (Десять) календарных дней сроков устранения, указанных в Акте замечаний Заказчика, Заказчик вправе предъявить Подрядчику неустойку в размере 0,03% (Ноль целых три сотых процента) от стоимости Работ, указанной в п. 2.1 Договора, за каждый день просрочки.
6.6. В случае предъявления Подрядчиком в обеспечение своих обязательств по Договору банковской гарантии, в соответствии с условиями Договора, выдачу которой банк-гарант не подтвердил путем предоставления Заказчику по его запросу официального письма, Заказчик вправе предъявить Подрядчику неустойку в размере 30% от суммы банковской гарантии, выдача которой не была подтверждена банком-гарантом.
6.7. Все споры, возникшие при заключении, исполнении и прекращении Договора, разрешаются с обязательным применением досудебного претензионного порядка урегулирования. При этом соблюдением данного порядка будет считаться направление Стороной другой Стороне мотивированной, документально обоснованной претензии и направление ответа на претензию в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения претензии. При этом претензия не является документом, определяющим дату получения Сторонами доходов в виде неустоек/пеней и/или иных санкций за нарушение условий Договорных обязательств.
6.8. В течение Гарантийного срока Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика, в срок, установленный Заказчиком, своими силами и за свой счет, выполнить все работы по исправлению и устранению дефектов, являющихся следствием нарушения Подрядчиком обязательств по Договору, включая замену дефектного оборудования и материалов поставки Подрядчика либо их частей, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ.
Подрядчик вправе направить встречное предложение по срокам исправления и устранения дефектов в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения требования Заказчика и согласовать его с Заказчиком. Если работы по исправлению и устранению дефектов не были выполнены Подрядчиком в установленный Заказчиком срок, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о возмещении причиненных убытков и уплаты штрафа в размере 0,1% от стоимости Работ, указанной в п. 2.1. Договора, за каждый день просрочки, а Подрядчик обязан такое требование удовлетворить.
6.9. В случае невозможности урегулирования спора, вытекающего из Договора, в досудебном порядке спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения Заказчика.
6.10. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны несут ответственность по своим обязательствам по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.11. Неустойка (штраф) за просрочку исполнения обязательств во всех случаях, предусмотренных Договором, начисляется по день фактического исполнения обязательства включительно. |
