И. Д. Малюшин 26 марта 2010 года

Скачать 0.99 Mb.

Название	И. Д. Малюшин 26 марта 2010 года
страница	1/11
Тип	Документация об аукционе

filling-form.ru > бланк заявлений > Документация об аукционе

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель управляющего делами

Президента Российской Федерации

И.Д. Малюшин
26 марта 2010 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на проведение открытого аукциона на право заключить

государственный контракт на выполнение дополнительных работ по завершению комплекса строительно-монтажных работ по установке памятного знака в честь городов, удостоенных звания «Город воинской славы», в Александровском саду, г. Москва.

№ 400-10-А

Москва, 2010 год

Содержание

РАЗДЕЛ I.

РАЗДЕЛ II.

РАЗДЕЛ III.

РАЗДЕЛ IV.

РАЗДЕЛ V.

Общие условия проведения аукциона……………………….

Информационная карта аукциона……………………………

Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа……………………………………………
ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА…………

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ……………………………………

3

18

23

29

48

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1.Законодательное регулирование.

Настоящий аукцион проводится в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением заказов.

В части, прямо не урегулированной законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о размещении заказов, проведение аукциона регулируется настоящей документацией об аукционе.

1.2.Государственный заказчик, Заказчик-Застройщик.

Государственный заказчик настоящего аукциона – Управление делами Президента Российской Федерации.

Государственный контракт заключается с Заказчиком-Застройщиком, указанным Информационной карте аукциона.

1.3.Вид аукциона и предмет контракта. Место, условия и сроки выполнения работ.

1.3.1. Государственный заказчик проводит открытый аукцион по выбору исполнителя работ, информация о которых содержится в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации об аукционе, в том числе в проекте государственного контракта.

1.3.2. Победитель аукциона должен будет выполнить работы, являющиеся предметом Государственного контракта, в месте на условиях и в сроки, указанные в Информационной карте аукциона.
1.4. Начальная (максимальная) цена государственного контракта.

Начальная (максимальная) цена государственного контракта указана в Информационной карте аукциона. Данная цена не может быть превышена при заключении государственного контракта по итогам аукциона.
1.5. Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты.

1.5.1. Финансирование государственного контракта на выполнение работ, который будет заключен по результатам настоящего аукциона, будет осуществляться из источника, указанного в Информационной карте аукциона.

1.5.2. Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ определяется в проекте государственного контракта, прилагаемом к документации об аукционе, и указаны в Информационной карте аукциона.
1.6. Требования к Участникам размещения заказа.

1.6.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

1.6.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

1.6.2.1. Требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, которые являются предметом настоящего аукциона. Если такие требования установлены, информация о них содержится в Информационной карте аукциона.

1.6.2.2. Требованию о непроведении ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица и об отсутствии решения арбитражного суда о признании Участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

1.6.2.3. Требованию о неприостановлении деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе.

1.6.2.4. Требованию об отсутствии у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

1.6.3. Если указано в Информационной карте аукциона, Государственный заказчик устанавливает следующие дополнительные требования к Участникам размещения заказа:

1.6.3.1. об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике размещения заказа;

1.6.3.2. о выполнении участником размещения заказа за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ по строительству и реконструкции одного из объектов капитального строительства, относящихся к той же группе, что и предмет аукциона, стоимость которых составляет не менее чем 20% начальной (максимальной) цены контракта

1.6.4. В случае установления факта несоответствия Участника размещения заказа требованиям, указанным в п.1.6.2., такой Участник отстраняется от участия в аукционе на любом этапе его проведения; в случае признания такого Участника победителем аукциона контракт с ним не заключается.
1.7. Затраты на подготовку заявки на участие в аукционе.

Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе и участием в аукционе. Государственный заказчик не несет ответственности и не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается настоящий аукцион.
1.8. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов.

В случае если Государственный заказчик установил преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов, то сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ при участии в размещении заказа содержатся в Информационной карте аукциона.
2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ.

2.1. Получение документации об аукционе.

2.1.1. Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется всем заинтересованным лицам начиная со следующего дня с даты размещения извещения на официальном сайте, в порядке и на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и в Информационной карте аукциона. Документация об аукционе доступна для ознакомления в электронном виде на сайте www.zakupki.gov.ru. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) Государственный заказчик, Аукционная комиссия будут руководствоваться текстом документации об аукционе на бумажном носителе, утвержденным Государственным заказчиком.

2.1.2. Участнику размещения заказа следует изучить документацию об аукционе, включая все инструкции, формы, условия и техническую часть. Неполное предоставление информации, запрашиваемой в документации об аукционе, представление неверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям, содержащимся в документации об аукционе, может привести к отклонению заявки на участие в аукционе на этапе ее рассмотрения.
2.2. Разъяснение документации об аукционе.

2.2.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры Государственного заказчика или Аукционной комиссии с Участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Государственный заказчик может давать разъяснения положений документации об аукционе.

2.2.2. Любой Участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа (сообщением по электронной почте, адрес которой указан в Информационной карте аукциона) Государственному заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе. Государственный заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса направляет письменно или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если такой запрос поступил Государственному заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

2.2.3. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу Участника размещения заказа такое разъяснение размещается Государственным заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания Участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.

2.3. Внесение изменений в документацию об аукционе.

2.3.1. Государственный заказчик вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе (без изменения предмета аукциона). В течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются Государственным заказчиком в порядке, установленном для размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются в письменной форме или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

2.3.2. Участники размещения заказа, получившие комплект документации об аукционе на официальном сайте и не направившие заявления на получение документации об аукционе, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте изменений в извещение о проведении аукциона и разъяснений и изменений документации об аукционе. Государственный заказчик не несет обязательств или ответственности в случае не получения такими Участниками размещения заказа соответствующей информации.

2.4. Отказ от проведения аукциона

2.4.1. Государственный заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

2.4.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте Государственным заказчиком в течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона в порядке, установленном для размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

2.4.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения Государственным заказчиком направляются соответствующие уведомления всем Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.