РАЗДЕЛ 1.3. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА
Следующая информация и данные для конкретного конкурса на подлежащие закупке работы уточняют и/или дополняют положения Раздела 1.2 «Общие условия проведения конкурсов».
№
п/п
|
Ссылка на пункт Раздела 1.2.
Общие положения
|
Наименование
пункта
|
Текст пояснений
|
1
|
Пункт 1.2.1
|
Наименование Государственного заказчика
|
Департамент по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу (Севзапнедра).
Адрес местонахождения: 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Одоевского д.24, корп.1.
Почтовый адрес: 199155, г. Санкт-Петербург, а/я 29, ул. Одоевского д.24, корп.1.
Телефон: (812) 352-30-13, факс: 352-26-18
Контактные лица:
(812) 352-30-02, Лоскутова Светлана Александровна
(812) 352-24-04, Воронович Владимир Николаевич
Электронная почта: sevzap@rosnedra.gov.ru
zakupki@sevzapnedra.nw.ru – адрес электронной почты для заявок, направляемых в электронном виде
Сайт: sevzapnedra.nw.ru
|
3
|
Пункт 1.2.2
|
Информация о Контрактной службе и ответственном лице за заключение контракта
|
Контрактная служба Департамента по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу (утв. приказом Севзапнедра от 30.12.2013 г. № 1106)
Контактные лица:
(812) 352-24-04, Воронович Владимир Николаевич
(812) 352-30-02, Лоскутова Светлана Александровна
|
4
|
Пункт 1.2.3
|
Единая информационная система
|
Единая информационная система: www.zakupki.gov.ru
|
5
|
Пункт 1.2.4
|
Наименование специализированной организации
|
Не привлекается
|
6
|
Пункт 1.3.1
|
Наименование объекта закупки
|
Право заключения государственного контракта на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2015 год по объекту «Создание дистанционных основ нового поколения на площади листов Госгеолкарты-200/2 и Госгеолкарты-1000/3; ГДП-200 группы листов Северо-Западного федерального округа: Q-35-XII, XVIII (Куола-Панаярвинская площадь), Q-36-XXXII (Большеозерская площадь), R-41-XXV, XXVI, XXVII (Оюско-Янгарейская площадь), Q-39-XXXIII, XXXIV (Вымская площадь) (1 этап)»
|
7
|
Пункты 1.3.2, 1.4
|
Наименование предмета контракта (лоту):
Шифр (если есть) и наименование объекта
Сроки выполнения работ
Начальная (максимальная) цена контракта
|
«Создание дистанционных основ нового поколения на площади листов Госгеолкарты-200/2 и Госгеолкарты-1000/3; ГДП-200 группы листов Северо-Западного федерального округа: Q-35-XII, XVIII (Куола-Панаярвинская площадь), Q-36-XXXII (Большеозерская площадь), R-41-XXV, XXVI, XXVII (Оюско-Янгарейская площадь), Q-39-XXXIII, XXXIV (Вымская площадь) (1 этап)»
начало - II квартал 2015 г.,
окончание - IV квартал 2015 г.
76 000 000 (Семьдесят шесть миллионов) руб.
|
8
|
Пункт 1.1.3.2.
|
Характеристика и объем выполняемых работ по каждому объекту закупки (лоту)
|
На объект закупки (лот): в полном соответствии с Техническим (геологическим) заданием (Часть 3 настоящей Конкурсной документации), проектом Государственного контракта (Часть 2 настоящей Конкурсной документации) и Обоснованием начальной (максимальной) цены контракта (Раздел 1.3.1 настоящей Конкурсной документации).
|
9
|
Пункт 1.1.3.2
|
Место, выполнения работ по каждому объекту закупки (лоту)
|
Место выполнения работ определяется в соответствии с Техническим заданием (Часть 3 настоящей Конкурсной документации) и проектом Государственного контракта (Часть 2 настоящей Конкурсной документации) в отношении объекта закупки (лота).
|
10
|
Пункт 1.1.3.2
|
Условия выполнения работ по каждому объекту закупки (лоту)
|
Условия выполнения работ определяются в соответствии с Техническим заданием (Часть 3 настоящей Конкурсной документации) и проектом Государственного контракта (Часть 2 настоящей Конкурсной документации) в отношении объекта закупки (лота).
|
11
|
Пункт 1.1.3.2
|
Срок выполнения работ по каждому объекту закупки (лоту)
|
Срок выполнения работ установлен в Техническом задании (Часть 3 настоящей Конкурсной документации) и проекте Государственного контракта (Часть 2 настоящей Конкурсной документации) в отношении объекта закупки (лота).
|
12
|
Пункт 1.1.5.1
|
По всем объектам закупки (лотам) Источник финансирования
|
Федеральный бюджет – 100% (Сто процентов)
Безналичный расчет
|
13
|
Пункт 1.1.5.2
|
По всем объектам закупки (лотам)
Форма и порядок оплаты
|
Оплата производится в порядке, предусмотренном в проекте Государственного контракта, через казначейство, путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет участника конкурса, с которым заключен Государственный контракт, согласно предусмотренных лимитов финансирования на год по мере поступления денежных средств из Федерального бюджета.
Предусматривается авансирование в пределах 30% (Тридцати процентов) годовой стоимости.
Авансирование и погашения аванса производятся в порядке, предусмотренном в проекте Государственного контракта.
|
14
|
Пункт 2.1.9.5
|
Валюта, используемая для формирования начальной (максимальной) цены контракта
|
Предлагаемая Участником конкурса цена контракта должна быть выражена в российских рублях.
|
15
|
Пункт 2.1.9
|
Порядок формирования цены контракта
|
Цена контракта включает в себя все расходы на выполнение работ, предусмотренных проектом Государственного контракта (Часть 2 настоящей Конкурсной документации) и Техническим заданием (Часть 3 настоящей Конкурсной документации), а также налогов и других обязательных платежей.
|
16
|
Пункт 1.6.2
|
Требования к участникам конкурса
|
Участники конкурса должны соответствовать следующим требованиям:
соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуг, являющихся объектом настоящей закупки;
непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в конкурсе;
4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;
7) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего пункта понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
8) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки – юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки (в соответствии частью 1.1 статьи 31 Закона о контрактной системе).
|
17
|
Пункты 1.6.2,
2.12
|
Требования к содержанию, описанию предложения участника конкурса к форме и составу заявки
|
Содержание, описание предложения участника конкурса, форма и состав заявки должны соответствовать требованиям, указанным в п. 2.8-2.11 Раздела 1.2 настоящей Конкурсной документации.
|
18
|
Пункт 1.6.3
|
Требования к участникам конкурса, установленные Заказчиком,
в т.ч. наличие у участников конкурса соответствующих лицензий
|
Не предусмотрены.
|
19
|
Пункты 1.6.6, 1.8
|
Привлечение субподрядчиков, соисполнителей
|
Участник конкурса для выполнения работ по объекту закупки (лоту) вправе привлекать иных третьих лиц (субподрядчиков, соисполнителей), оставаясь ответственным за их действия (бездействия) перед Заказчиком.
Участник конкурса обязан привлечь субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций к выполнению работ в объеме не менее 15% (Пятнадцати процентов) от цены контракта, отвечающих требованиям пунктов 1; 2; 3 части 1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Технические (геологические) задания по субподрядным договорам подлежат обязательному согласованию с Заказчиком.
|
20
|
Пункт 1.8
|
Преференции
|
Не предусмотрены.
|
21
|
|
Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара.
|
Не предусмотрено.
|
23
|
|
Размер обеспечения гарантии поставщика на товар (оборудование), сопутствующий выполнению работ
|
Не установлено.
| |
