Комплект конкурс
Скачать 1.59 Mb.
|
РАЗДЕЛ 1.1. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕУважаемые дамы и господа! Настоящим приглашаются к участию в конкурсе, полная информация о котором указана в извещении о проведении конкурса и Информационной карте конкурса, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели. Заинтересованные лица могут скачать полный комплект настоящей Конкурсной документации в электронном виде бесплатно с Официального сайта Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов (далее – официальный сайт) www.zakupki.gov.ru. Заказчик не несет ответственности за качество скачивания Конкурсной документации. На основании заявления на получение Конкурсной документации любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме или в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления экземпляр Конкурсной документации на бумажном носителе или, в случае предоставления Конкурсной документации в виде электронного документа, на электронном носителе (CD- или DVD-диске) предоставляется заинтересованному лицу или курьеру заинтересованного лица, либо отправляется по почте. При этом Заказчик не несет ответственности за своевременную доставку Конкурсной документации заинтересованному лицу или за ее утерю. На официальном сайте, указанном в Информационной карте конкурса, будут размещаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей Конкурсной документации, а также все изменения Конкурсной документации в случае возникновения таковых. Все изменения Конкурсной документации будут направляться в письменной форме заказными письмами или в форме электронного документа всем Участникам конкурса, которыми была предоставлена Конкурсная документация. Обращаем Ваше внимание на то, что Участники конкурса, скачавшие комплект Конкурсной документации на официальном сайте и не направившие Заказчику информацию о скачивании Конкурсной документации с официального сайта, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте изменений Конкурсной документации. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае не получения такими Участниками конкурса изменений Конкурсной документации.РАЗДЕЛ 1.2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСАСодержание 1.1. Законодательное регулирование Настоящая конкурсная документация разработана в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», иных федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с определением поставщика (подрядчика, исполнителя), постановлениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд. 1.2. Государственный заказчик 1.2.1. Государственный заказчик (далее – Заказчик), указанный в Информационной карте конкурса, проводит конкурс, предмет и условия которого указаны в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной документации и действующим законодательством Российской Федерации. 1.2.2. Информация о Контрактной службе Департамента по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу указана в Информационной карте конкурса. 1.2.3. Единая информационная система – совокупность информации, установленной в Законе о контрактной системе и содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанного в Информационной карте конкурса. 1.2.4. Специализированная организация, если указана в Информационной карте конкурса, выполняет отдельные функции по обеспечению проведения определения поставщика (подрядчика, исполнителя), определенных соответствующим контрактом. 1.3. Объект закупки. Место, условия и сроки выполнения работ 1.3.1. Заказчик определяет поставщика (исполнителя, подрядчика) работ (товаров, услуг), являющихся объектом закупки, информация о котором содержится в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в конкурсной документации, в том числе в Проекте контракта (Часть 3 настоящей Конкурсной документации). 1.3.2. Если указано в Информационной карте конкурса в настоящем открытом конкурсе выделяются лоты. Если конкурс состоит из нескольких лотов, наименование и описание объекта закупки, начальная (максимальная) цена контрактов, источник финансирования, количество, характеристика и объем выполняемых работ, место, сроки и иные условия выполнения работ по лотам, указаны в Информационной карте конкурса. 1.3.3. Участник открытого конкурса вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого лота. В отношении каждого лота заключается отдельный контракт. 1.3.4. В случае, если в конкурсной документации содержится указание на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, в отношении товаров, используемых при выполнении работ по контракту, применительно к таким товарным знакам следует читать «или эквивалент». За исключением случаев несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование. 1.4. Начальная (максимальная) цена контракта Начальная (максимальная) цена контракта, в том числе начальная (максимальная) цена контракта по каждому лоту (если в Информационной карте конкурса указано, что в настоящем конкурсе выделяются лоты), указана в Информационной карте конкурса. Данная цена не может быть превышена при заключении контракта по итогам конкурса. 1.5. Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты 1.5.1. Финансирование контракта на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, который будет заключен по результатам данного конкурса, будет осуществляться из источника, указанного в Информационной карте конкурса. 1.5.2. Порядок, форма и сроки оплаты товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, определяются в Проекте контракта, приведенном в Части 3 настоящей Конкурсной документации, и указаны в Информационной карте конкурса. 1.6. Требования к Участникам конкурса 1.6.1. В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. 1.6.2. Участник конкурса должен соответствовать следующим обязательным требованиям: 1) устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом настоящей закупки. Если такие требования установлены, информация о них содержится в Информационной карте конкурса; 2) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на дату подачи заявки на участие в конкурсе; 4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 5) отсутствие в предусмотренном Законом о контрактной системе реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки - юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки; 6) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением работы, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; 8) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 1.6.3. Государственный заказчик устанавливает в Информационной карте конкурса дополнительные требования к участникам конкурса, если такие требования установлены Правительством Российской Федерации в отношении участников закупок отдельных видов товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются путем проведения открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, закрытых конкурсов с ограниченным участием, закрытых двухэтапных конкурсов или аукционов. 1.6.4. Юридические и физические лица, которые были привлечены Заказчиком для выполнения работ (оказания услуг) по организации конкурса не являются правомочными по участию в конкурсе. Если Заказчиком будет выявлено участие такой организации, физического лица, то такая заявка будет отклонена. 1.6.5. Участники закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с определением поставщика (подрядчика, исполнителя) на выполнение работ для государственных и муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. 1.6.6. Участники закупки имеют право привлекать соисполнителей (субподрядчиков) в порядке и на условиях, установленных Информационной картой конкурса. 1.6.7. Указанные в настоящем пункте требования предъявляются в равной мере ко всем участникам закупок. 1.7. Затраты на подготовку заявки на участие в открытом конкурсе Участник открытого конкурса несет все расходы, связанные с подготовкой заявки и участием в конкурсе, Заказчик не несет ответственности и не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс осуществления закупки. 1.8. Преимущества (преференции) учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов, субъектам малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций при определении поставщиков В случае если Заказчик установил преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов, то сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте конкурса. Поставщик не являющийся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией обязан привлекать к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, если такое требование установлено в Информационной карте конкурса. 1.10. Язык документов 1.10.1. Заявка на участие в конкурсе, все документы, относящиеся к заявке на участие в конкурсе, должны быть составлены на русском языке. Документы на иностранном языке, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны сопровождаться точным переводом на русский язык, заверенным в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами. 1.10.2. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные Участником конкурса, могут быть написаны на другом языке, если такие материалы сопровождаются точным, заверенным надлежащим образом переводом на русском языке. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод на русский язык. |
Похожие:
 | Представленный комплект является базисным инструментом профессиональной компьютерной психодиагностики и включает в себя основные... |  | В комплект материалов, необходимых для проведения конкурса понимания письменного текста, входят |
| Городской конкурс агитбригад «За безопасность дорожного движения!» (далее конкурс) направлен на совершенствование работы | | Форма сведений Участника конкурса или его субподрядчика об основных исполнителях непосредственного выполнения работ по предмету конкурса.... |
| Открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом на территории муниципального образования... | | Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального... |
| Всероссийский конкурс творческих идей (далее конкурс) проводится для педагогов дошкольных учреждений, учителей средней школы, детей... | | Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального... |
| Комплект контрольно-оценочных средств общеобразовательной учебной дисциплины оуд. 16 География разработан для программы подготовки... | | Конкурс проводится в четверг, 14 ноября 2013 года, непосредственно в школе. Изменение этого срока недопустимо ни по каким причинам;... |