Комплект конкурс
Скачать 1.59 Mb.
|
ЧАСТЬ 2.ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТАПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА на выполнение работ по объекту «Создание дистанционных основ нового поколения на площади листов Госгеолкарты-200/2 и Госгеолкарты-1000/3; ГДП-200 группы листов Северо-Западного федерального округа: Q-35-XII, XVIII (Куола-Панаярвинская площадь), Q-36-XXXII (Большеозерская площадь), R-41-XXV, XXVI, XXVII (Оюско-Янгарейская площадь), Q-39-XXXIII, XXXIV (Вымская площадь) (1 этап)»
Департамент по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу (Севзапнедра), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Малютина Евгения Ивановича, действующего на основании Положения о Департаменте по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу, утверждённого приказом Федерального агентства по недропользованию от 03.04.2014 г. № 206, с одной стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, на основании Протокола ___________________ от __________ № ______________, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о следующем: 1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта работы по объекту «Создание дистанционных основ нового поколения на площади листов Госгеолкарты-200/2 и Госгеолкарты-1000/3; ГДП-200 группы листов Северо-Западного федерального округа: Q-35-XII, XVIII (Куола-Панаярвинская площадь), Q-36-XXXII (Большеозерская площадь), R-41-XXV, XXVI, XXVII (Оюско-Янгарейская площадь), Q-39-XXXIII, XXXIV (Вымская площадь) (1 этап)». Работы по настоящему Контракту выполняются за счет средств федерального бюджета. 1.2. Работы по настоящему Контракту выполняются в соответствии с Техническим (Геологическим) заданием (приложение 1 к настоящему Контракту), Календарным планом выполнения работ (приложение 2 к настоящему Контракту) и проектно-сметной документацией. 2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1. Стоимость работ по настоящему Контракту в соответствии с Протоколом соглашения о контрактной цене (приложение 3 к настоящему Контракту) определяется в сумме _________________ (_________________) руб., в том числе налог на добавленную (сумма цифрами и прописью) стоимость _________________ (_________________) руб. (сумма цифрами и прописью) Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. 2.2. Заказчик авансирует Подрядчика для выполнения работ по настоящему Контракту в пределах, доведенных Федеральным казначейством лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год, при этом авансовый платеж составляет __________ (не более 30) процентов от стоимости работ текущего финансового года. Размер аванса текущего года может составлять не более _________________ (_________________) руб., в том числе налог на добавленную стоимость _________________ (________________) руб. Авансирование работ по настоящему Контракту осуществляется: ВАРАНТ 1: Единовременно в размере __________ (не более 30) процентов от стоимости работ текущего финансового года при включении в полном объеме в Акт выполненных работ за первый отдельный этап исполнения Контракта. ВАРИАНТ 2: Поэтапно в размере __________ (не более 30) процентов от стоимости работ текущего этапа исполнения Контракта при условии погашения аванса в Акте выполненных работ за текущий отдельный этап исполнения Контракта. 2.3. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту ___________ (ежеквартально, ежемесячно), на основании подписанных Заказчиком Актов выполненных работ с представлением информационных геологических отчетов о результатах и объемах выполненных работ и Протоколов приемки результатов выполненных работ отдельного этапа исполнения Контракта за отчетный период. Оплата осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Акта выполненных работ. 2.4. Заказчик в течение 15 рабочих дней с момента получения документов, указанных в п. 2.3 настоящего Контракта, проводит анализ выполненных работ. Необоснованные затраты исключаются Заказчиком из Акта выполненных работ, при этом Заказчик информирует Подрядчика о причинах исключения затрат в письменной форме. При отсутствии замечаний Акт выполненных работ подписывается Заказчиком. 2.5. В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Контракта, дальнейшая оплата работ прекращается. 2.6. Окончательный расчет по настоящему Контракту производится Заказчиком в течение 25 рабочих дней после сдачи Подрядчиком отчета о результатах работ по Государственному контракту, подтверждающего выполнение геологического задания по объекту работ, Акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного Заказчиком и Подрядчиком по установленной Заказчиком форме и Протокола приемки результатов выполненных работ по Контракту. 2.7. В случае прекращения работ по соглашению сторон или по вине Заказчика, последний обязан возместить Подрядчику фактически произведенные затраты. 2.8. В случае принятия нормативно-правовых актов, требующих изменения экономических статей затрат (изменение размера отчислений; процента налога на добавленную стоимость и других нормативов) стоимость работ по настоящему Контракту подлежит корректировке после пересчета проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном порядке, при этом стоимость работ, указанная в п.2.1. настоящего Контракта не может быть увеличена 3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 3.1. Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ, информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период, указанные в п. 2.3. настоящего Контракта, до 10-ого числа месяца, следующего за отчетным периодом (кроме последнего месяца отчетного года). 3.2. За 25 рабочих дней до окончания срока действия настоящего Контракта Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ за весь срок действия государственного контракта и оформленный в установленном порядке отчет о результатах работ по Государственному контракту. 3.3. Для проверки предоставленных подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом (отдельным этапом исполнения Контракта), может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». По решению Заказчика для приемки выполненных работ по Контракту (отдельного этапа исполнения Контракта) может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее, чем из пяти человек. В случае экспертизы результатов работ по Контракту (отдельного этапа исполнения Контракта) силами экспертов, экспертных организаций, результаты указанной экспертизы выполненных работ по контракту (отдельного этапа исполнения Контракта) оформляются в виде экспертного заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. Если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненных работ по Контракту (отдельного этапа исполнения Контракта), в экспертном заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. Приемка результатов выполнения работ по Контракту (отдельного этапа исполнения Контракта), проводимая Заказчиком, должна оформляться Протоколом приемки результатов выполненных работ по Контракту (отдельного этапа исполнения Контракта), который подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком). В случае несоответствия результатов работ требованиям настоящего Контракта Заказчик направляет Подрядчику мотивированные возражения с приложением перечня выявленных недостатков и сроков их устранения. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в установленные Заказчиком сроки. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы результатов выполненных работ по Контракту (отдельного этапа исполнения Контракта) экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов выполненных работ по Контракту (отдельного этапа исполнения Контракта), приемочная комиссия должна учитывать отраженные в экспертном заключении предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения. 3.4. Приемка работ Заказчиком проводится в следующие сроки: 3.4.1. В течение 15 рабочих дней с момента поступления документов, указанных в п. 2.3 настоящего Контракта; 3.4.2. В течение 25 рабочих дней с момента поступления документов, указанных в п. 3.2 настоящего Контракта. 3.5. Заказчик рассматривает в установленном порядке поступившие документы в сроки, указанные в п. 3.4. настоящего Контракта, и в случае положительного решения подписывает их. 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ CTOPOН 4.1. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с Техническим (геологическим) заданием и проектно-сметной документацией и соблюдать инструктивные, технические и методические требования к проведению работ, а также представлять по требованию Заказчика всю необходимую документацию для оперативного контроля за исполнением работ и учетом фактически произведенных затрат. 4.2. По приглашению Заказчика Подрядчик обязан принимать участие в проводимых совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту. 4.3. Подрядчик должен осуществлять ежемесячный (с нарастающим итогом) раздельный учет выполненных работ по Контракту в физическом и денежном выражениях, обеспечивающий оперативное получение информации о произведенных затратах и использовании бюджетных средств по настоящему Контракту. 4.4. Подрядчик обязан по требованию Заказчика представлять оперативную информацию, связанную с выполнением работ по настоящему Контракту. 4.5. По завершении работ Подрядчик обязан в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ направить один экземпляр отчета о результатах работ по Государственному контракту в федеральный фонд геологической информации в соответствии с техническим (геологическим) заданием и представить Заказчику справку о поступлении отчета в федеральный фонд геологической информации. При досрочном расторжении настоящего Контракта Подрядчик обязан представить в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки фактически выполненных работ в федеральный (территориальный) фонд геологической информации геологический отчет о результатах и объемах фактически выполненных работ. 4.6. Если в процессе работ выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик обязан незамедлительно поставить в известность об этом Заказчика. 4.7. Подрядчик обязан при исполнении настоящего Контракта привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, обладающих в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, лицензией, сертификатом либо другим документом, подтверждающих их право на выполнение данного вида работ. При этом объем работ, к выполнению которых привлекаются такие субподрядчики, должен составлять не менее 15% в стоимостном выражении от цены контракта – _______________ (_________) рублей. Подрядчик имеет право при исполнении настоящего Контракта привлекать иных субподрядчиков, помимо указанных, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – лицензией, сертификатом либо другим документом, подтверждающим их право на выполнение данного вида работ. При этом всю ответственность за выполняемые работы по настоящему Контракту несет Подрядчик. Технические (геологические) задания по субподрядным договорам подлежат обязательному согласованию с Заказчиком. 4.8. Заказчик обязан обеспечить систематический контроль за ходом и качеством работ по настоящему Контракту с целью предотвращения неоправданных затрат. Подрядчик обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта. 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 5.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе требовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Оплата пени не освобождает Заказчика от своих обязательств. 5.2. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, начисляются штрафы. Размер штрафа устанавливается в сумме _______________ (_________) руб., определяемой в следующем порядке: а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; б) 2 процента цены контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей; в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей; г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей. 5.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик обязан потребовать от Подрядчика уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени оставляет не менее чем одна трехсотая действующий на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле:  где: Ц – цена настоящего Контракта; В – стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по настоящему Контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения настоящего Контракта; С – размер ставки. Размер ставки определяется по формуле:  где: СЦБ – размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемой с учетом коэффициента К; ДП – количество дней просрочки. Коэффициент К определяется по формуле:  где: ДП – количество дней просрочки; ДК – срок исполнения обязательства по настоящему Контракту (количество дней). При К равном 0-50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При К равном 50-100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При К равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 5.4. В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, начисляются штрафы. Размер штрафа устанавливается в сумме _______________ (_________) руб., определяемой в следующем порядке: а) 10 процентов цены Контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; б) 5 процентов цены Контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей; в) 1 процент цены Контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей; г) 0,5 процента цены Контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 5.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 6.1. Вся геологическая информация, полученная при выполнении работ по настоящему Контракту, является федеральной собственностью. Порядок и условия использования информации, включая оперативное распоряжение указанной информацией Заказчиком, определяются законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минприроды России и Роснедра. Авторские права исполнителей определяются действующим законодательством. 6.2. Результаты работ по настоящему Контракту могут быть опубликованы только с письменного согласия Заказчика. 7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и выходит за пределы контроля и воздействия сторон (военные действия, террористические акты, пожары и наводнения, природные и антропогенные катастрофические явления, аварии и другие явления, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить). 7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место (в случае если Подрядчиком является нерезидент Российской Федерации – то Торгово-промышленной палатой страны, где данное обстоятельство имело место). 7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление. 8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 8.1. В целях обеспечения исполнения своих обязательств по настоящему Контракту Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту в виде ____________________________________ (безотзывной банковской гарантии, или внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет) в размере обеспечения исполнения обязательств по Контракту, указанном в п. 8.2 настоящего Контракта. 8.2. Размер обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту составляет: _______________________ (__________________________________). 8.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно. 8.4. Банковская гарантия. 8.4.1. Безотзывная банковская гарантия должна содержать следующие положения: 8.4.1.1 сумма банковской гарантии, подлежащая уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом; 8.4.1.2 обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; 8.4.1.3 обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 8.4.1.4 условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику; 8.4.1.5 срок действия банковской гарантии, который должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц. 8.4.1.6 отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта; 8.4.1.7 установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии. 8.4.2. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Контракт, путем указания на Стороны настоящего Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в Преамбуле к настоящему Контракту. 8.4.3. Безотзывная банковская гарантия должна содержать условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. 8.5. Внесение денежных средств на счет Заказчика. 8.5.1. Денежные средства вносятся на счет, указанный в разделе 12 настоящего Контракта. 8.5.2. Документ, подтверждающий внесение денежных средств на счет Заказчика, обязательно должен содержать: - указание на настоящий Контракт (стороны по Контракту, название предмета Контракта, цена Контракта); - ссылку на дату и номер протокола, на основании которого будет заключен Контракт. 8.5.3. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате. 8.5.4. Денежные средства возвращаются Подрядчику Заказчиком при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение _____ (_____) банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании. 8.6. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта. 8.7. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере, что указаны в настоящем разделе Контракта. 9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА 9.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях: 9.1.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта; 9.1.2. Если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренный Контрактом объем работ не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ, исходя из установленной в Контракте цены работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта, исходя из цены работы. 9.2. В случае уменьшения ранее доведенных до Заказчика лимитов бюджетных обязательств, Стороны вправе изменить условия исполнения Контракта, в том числе цены, сроков выполнения работ, объема работ в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации. 9.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством. 9.4. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком при условии, что по результатам экспертизы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта. 9.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика. 10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 10.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров. 10.2. До предъявления иска, вытекающего из Контракта, сторона, считающая, что ее права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию. 10.3. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий Контракта. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства. 10.4. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и в течение 10 (десяти) рабочих дней направить письменный мотивированный ответ другой стороне. 10.5. В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом заинтересованная сторона вправе обратиться в суд. 10.6. Все споры, связанные с настоящим Контрактом, рассматриваются Арбитражным судом по месту нахождения Заказчика. 11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 11.1. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или Контракт связывают наступление гражданско-правовых последствий для сторон, должны направляться сторонами в письменном виде. Допускается направление заявлений, уведомлений, извещений, требований или иных юридически значимых сообщений, с которыми закон или Контракт связывают наступление гражданско-правовых последствий для другой стороны, по электронной почте или факсом. Сторона, направившая такое юридически значимое сообщение по электронной почте или факсу, обязана направить его и в письменном виде. 11.2. Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по Контракту влекут для получающей их стороны наступление гражданско-правовых последствий для сторон с момента доставки соответствующего сообщения ей или её представителю. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним. 11.3. Отношения сторон, не урегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации. 11.4. В течение _____________ месяцев со дня подписания настоящего контракта, Подрядчик предоставляет Заказчику на утверждение проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в установленном порядке. 11.5. Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью. 11.6. Любые дополнения и изменения настоящего Контракта, в том числе изменение юридических адресов и банковских реквизитов (стороны уведомляют друг друга в течение 3-х дней после соответствующего изменения в письменном форме), оформляются в виде подписанных уполномоченными представителями обеих сторон Дополнительных соглашений к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью. 12. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 12.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания по 20 декабря 2015 года. В случае неисполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки, Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. 12.2. Настоящий Контракт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 12.3. К настоящему Контракту прилагаются:
12.4. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон:
|
Похожие:
 | Представленный комплект является базисным инструментом профессиональной компьютерной психодиагностики и включает в себя основные... |  | В комплект материалов, необходимых для проведения конкурса понимания письменного текста, входят |
| Городской конкурс агитбригад «За безопасность дорожного движения!» (далее конкурс) направлен на совершенствование работы | | Форма сведений Участника конкурса или его субподрядчика об основных исполнителях непосредственного выполнения работ по предмету конкурса.... |
| Открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом на территории муниципального образования... | | Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального... |
| Всероссийский конкурс творческих идей (далее конкурс) проводится для педагогов дошкольных учреждений, учителей средней школы, детей... | | Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального... |
| Комплект контрольно-оценочных средств общеобразовательной учебной дисциплины оуд. 16 География разработан для программы подготовки... | | Конкурс проводится в четверг, 14 ноября 2013 года, непосредственно в школе. Изменение этого срока недопустимо ни по каким причинам;... |