Председатель Омского областного суда
Скачать 0.93 Mb.
|
ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № __________ на закупку и поставку хозяйственных товаров г. Омск «___»_______ 2014 года Государственный заказчик, Омский областной суд от имени Российской Федерации в целях обеспечения государственных нужд, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя Яркового Владимира Алексеевича, действующего на основании Федерального конституционного закона от 07.02.2011 № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в РФ», с одной стороны, и __________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице __________, действующего на основании __________, с другой стороны, по результатам электронного аукциона (Протокол __________) заключили настоящий Государственный контракт (далее по тексту – Контракт) о нижеследующем: 1. Предмет Контракта 1.1. Поставщик на условиях и в сроки, обусловленные настоящим Контрактом, Техническим заданием (Приложения № 1 к Контракту), обязуется поставить хозяйственные товары (далее по тексту – Товар) в количестве и составе, указанном в Техническом задании (Приложение № 1 к Контракту). 1.2. Заказчик принимает и оплачивает Товар. 2. Права и обязанности Сторон 2.1. Поставщик обязан: 2.1.1. Передать Заказчику Товар в соответствии с условиями, указанными в настоящем Контракте и Приложении к нему. 2.1.2. Известить Заказчика о точном времени и дате поставки Товара телефонограммой (по средствам факсимильной связи). 2.1.3. Передать Товар уполномоченному Заказчиком получателю в соответствии с условиями настоящего Контракта. Факт передачи Товара фиксируется в акте приема-передачи. 2.1.4. Поставить Товар за собственный счет, своими силами и средствами. 2.1.5. На поставленный Товар передать Заказчику всю необходимую документацию: накладные, счета-фактуры, сертификаты, гарантийные талоны и т.п. 2.1.6. Устранять недостатки Товара в течение 2 (двух) дней с момента заявления о них Заказчиком или его уполномоченным представителем. 2.1.7. Принять Товар в случае его возврата Заказчиком по основаниям, предусмотренным настоящим Контрактом. 2.2. Заказчик обязан: 2.2.1. Осуществить приемку Товара с момента его поступления, за исключением случаев, когда он вправе потребовать замены Товара или отказаться от исполнения Контракта и возвратить Товар. 2.2.2. Осуществить при приемке Товара проверку по количеству, ассортименту и качеству, составить и подписать акт приемки-передачи Товара. 2.2.3. Оплатить поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего Контракта. 2.3. Заказчик имеет право: 2.3.1. Отказаться от приемки товара в случаях: – ненадлежащего качества поставляемого Товара; – нарушения сроков поставки Товара. 2.3.2.Отказ должен быть оформлен письменно и вручен Поставщику. 3. Цены и порядок расчетов 3.1. Цена Контракта составляет __________ (__________) рублей копеек. Цена Контракта рассчитана в соответствии с утвержденной сметой расходов, бюджетной росписи расходов или уведомлением о лимитах по статье 244 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» экономической классификации на 2014 год, предусмотренными для финансирования судов общей юрисдикции. 3.2. Цена Контракта является фиксированной и пересмотру не подлежит. 3.3. В цену Контракта включены все предполагаемые расходы (в том числе расходы на доставку, разгрузку), налоги, сборы и иные обязательные платежи. 3.4. Оплата производится за счет средств федерального бюджета в российских рублях путем безналичного расчета в течение 5 (пяти) рабочих дней на основании предоставленных счета, счета-фактуры и товарной накладной с момента фактической поставки товара и подписания Сторонами акта приемки-передачи Товара. 3.5. В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик. 4. Ответственность Сторон 4.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 4.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. 4.3. В остальных, не предусмотренных настоящим Контрактом случаях, ответственность Сторон по настоящему Контракту определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 4.4. В случае наступления обстоятельств, за которые ни одна из сторон не отвечает (обстоятельства непреодолимой силы), Стороны руководствуются в своих действиях законодательством РФ. 5. Обеспечение Контракта 5.1. В целях обеспечения исполнения обязательств Поставщика по настоящему Контракту Поставщик представляет Заказчику безотзывную банковскую гарантию или передает Заказчику в залог денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта в размере, указанном в пункте 5.2. настоящего Контракта (далее – обеспечение исполнения настоящего Контракта). 5.2. Обеспечение исполнения Контракта представляется в размере 5% начальной максимальной цены Контракта и составляет 10210,93 (десть тысяч двести десять) рублей 93 копейки. 5.2.1. В соответствии с ч.2 ст.37 Федерального закона № 44-ФЗ если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на 25% и более ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в 1,5 раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в п.5.2 Контракта, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с ч.3 ст.37 Федерального закона № 44-ФЗ. 5.2.2. Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также применимым законодательством Российской Федерации. В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк, иное кредитное учреждение гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 5.2 Контракта. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на Контракт путем указания на Стороны Контракта, название предмета Контракта и по возможности ссылку на протокол подведения итогов электронного аукциона как основание заключения Контракта. Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом срока действия Контракта и оканчиваться не ранее его завершения. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка, иного кредитного учреждения с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии. 5.2.3. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 5.2 Контракта, на залоговый счет по следующим реквизитам: Управление Федерального казначейства (Омский областной суд л/с 05521307610); ОГРН – 1025500761384; ОКАТО - 52401000000; ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области, г.Омск БИК – 045209001; р/с – 40302810700001000483; ИНН – 5503032907; КПП – 550301001; Адрес: г.Омск-43, ул.Тарская, 28, Тел.бухгалтерии – 3812-948576, 949042. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате. Денежные средства возвращаются Поставщику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту в течение 10 (десяти) дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Поставщиком в этом письменном требовании. 5.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по Контракту, Поставщик обязуется в течение 10 (Десять) банковских дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе Контракта. 6. Порядок поставки товара 6.1. С момента заключения государственного контракта до 31 декабря 2014 года по заявкам Заказчика. 6.2. Поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика по заявке Заказчика. Срок исполнения заявки в течение трех дней после подачи заявки. 6.3.Товар поставляется Поставщиком в заводской упаковке, с соответствующей Товарной маркой, в комплекте с сопроводительной документацией, относящейся к Товару. 6.4.Упаковка Товара должна гарантировать его сохранность от повреждения, или порчи во время перевозки к пункту назначения. Доставка, разгрузка осуществляется силами и средствами Поставщика. 6.5.Поставщик считается исполнившим свое обязательство по поставке Товара с момента его передачи Заказчику по Товарной накладной в пункте назначения. 6.6.Место поставки Товара: г. Омск, ул. Тарская, 28. 7. Порядок приемки товара по количеству и качеству 7.1. Качество, комплектность, характеристики поставляемого и передаваемого Поставщиком товара должны соответствовать ГОСТ, ТУ и иным нормативно-техническим требованиям и стандартам для такого товара. Одновременно с передачей товара Заказчику должны быть предоставлены документы в соответствии с действующим законодательством, а также надлежаще оформленные товарно-транспортные накладные, счета-фактуры. 7.2. Передача и прием товара производится путём подписания товарной накладной и акта приёма-передачи. Акт приёма-передачи товара подписывается уполномоченными представителями Поставщика и Заказчика по результатам приёмки товара по количеству, ассортименту, комплектности и качеству после доставки. До момента устранения недостатков товара, выявленных в ходе приёмки товара, Заказчик вправе не подписывать акт приёма-передачи товара и не несёт за это ответственности в случае несоответствия товара по количеству, ассортименту, комплектности или качеству требованиям настоящего Контракта, либо иным требованиям. 7.3. Вызов представителя Поставщика обязателен в случаях обнаружения Заказчиком недостачи, несоответствия качества товара требованиям стандартов, скрытых недостатков товара или несоответствия согласованному ассортименту товара. 7.4. В случае возникновения разногласий между сторонами по вопросам соответствия качества поставляемых Товаров требованиям, установленным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 8. Заключительные положения 8.1. Все уведомления и сообщения, направляемые Сторонами в рамках настоящего Контракта, должны быть надлежащим образом оформлены, подписаны и переданы заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручены другой стороне под расписку, либо направлены по факсу (с последующим предоставлением оригинала в течении двух дней с момента получения факса) согласно реквизитам Сторон, указанных в настоящем Контракте. 9.2. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга об изменении своих юридических и почтовых адресов, номеров телефонов и факсов, а также об изменении своих банковских и иных реквизитов. 9.3. Сторона, не известившая или несвоевременно известившая другую Сторону, о вышеуказанных изменениях несет ответственность за все связанные с этим неблагоприятные последствия. 9.4. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Контракту, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае не достижения между сторонами согласия (в течение месяца), спор подлежит окончательному разрешению в Арбитражном суде Омской области. 9.5. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью уполномоченного лица, что признается равнозначным собственноручному подписанию. 9. Срок действия Контракта 9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и будет действовать до 31 декабря 2014 г., а в части гарантии до выполнения своих обязательств. 9.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон, решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством. 10. Приложения 10.1. Приложение № 1. Техническое задание. 11. Юридические адреса, банковские реквизиты, даты подписания и подписи Сторон
Приложение № 1 к Государственному контракту № __________ от «__________» 2014 года ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на закупку хозяйственных товаров. 1. Общие положения 1.1. Настоящие техническое задание определяет существенные требования к приобретаемому товару и к порядку его поставки. Данные требования могут уточняться, дополняться в предложениях участника торгов, а также в процессе подготовки контракта. Условия контракта с победителем торгов не должны существенно изменять или исключать положения настоящего технического задания, однако допускается их уточнение и добавления к ним. 1.2. Государственный заказчик (Заказчик): Омский областной суд. 1.3. Финансирование настоящего государственного контракта осуществляется за счет средств федерального бюджета. Код операции сектора государственного управления 340. | ||||||||||
Похожие:
 | А. А. Макеев – председатель судебной коллегии по административным делам Белгородского областного суда |  | А. А. Макеев -председатель судебной коллегии по административным делам Белгородского областного суда |
| Особенности подготовки к судебному разбирательству отдельных категорий гражданских дел | | Вопросы, возникающие из трудовых и правоотношений, связанных с прохождением государственной службы |
| Информационный материал по вопросам оказания правовой помощи в соответствии с международными договорами Российской Федерации | | ... |
| Обзор судебной практики был проведен на основании кассационных определений судебной коллегии по гражданским делам Амурского областного... | | Доброва, О. График отпусков – 2017 / О. Доброва // Практическая бухгалтерия. – 2016. N 11 (нояб.). С. 38-41 |
| Представленная автором работа подготовлена на основе большого практического опыта, который включает в себя работу в качестве судьи... | | Анализ статистических данных о работе судебной коллегии по гражданским делам Амурского областного суда в качестве суда апелляционной... |