Конкурсная документация

о признании единственной заявки на участие в открытом конкурсе несоответствующей требованиям и условиям конкурсной документации;

о допуске участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе и о признании участника размещения заказа участником открытого конкурса;

об отказе в допуске участнику размещения заказа к участию в открытом конкурсе;

о признании открытого конкурса несостоявшимся в связи с отказом в допуске к участию в открытом конкурсе всем участникам размещения заказа или допуском к участию в открытом конкурсе только одного участника размещения заказа.

1. 
   Участник размещения заказа не предоставил документы, перечень которых установлен в пункте 7.2. Конкурсной документации.
   
2. 
   Установлена недостоверность сведений об участнике размещения заказа, содержащихся в представленных им документах, или о поставляемых товарах, выполняемых работах, оказываемых участником размещения заказа услугах.
   
3. 
   Участник размещения заказа не соответствует требованиям, установленным в пункте 5 Конкурсной документации.
   
4. 
   Участник размещения заказа не представил документ или копию документа, подтверждающего внесение денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в полном объеме (размере), если требование обеспечения заявки указано в пункте 8 Конкурсной документации.
   
5. 
   Заявка на участие в открытом конкурсе не соответствует требованиям настоящей конкурсной документации:
   
   1. 
      заявка оформлена с нарушением требований пункта 7.1., пункта 7.3., подпунктов 1, 2, 4, 5 пункта 7.4. и подпунктов 1-6 пункта 7.5. Конкурсной документации;
      
   2. 
      показатели, характеризующие товары, работы или услуги, предложенные участником размещения заказа в заявке на участие в открытом конкурсе, не соответствуют показателям, установленным в Конкурсной документации, в том числе Разделом 2. «Техническое задание» Конкурсной документации;
      
   3. 
      цена контракта, предложенная участником размещения заказа, превышает начальную максимальную цену контракта (лота).
      

• 
  предоставления заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в открытом конкурсе;
  
• 
  проведения ликвидации юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа (юридического лица или индивидуального предпринимателя) банкротом и об открытии конкурсного производства;
  
• 
  приостановления деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
  
• 
  нахождения имущества участника размещения заказа под арестом, наложенным по решению суда, балансовая стоимость которого на момент истечения срока заключения контракта превышает 25 % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
  
• 
  наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
  

2. 
   Сведения о критериях оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе и порядок их оценки:
   

№ п/п	Содержание критерия (подкритерия) оценки заявок на участие в конкурсе	Значимость критерия / подкритерия оценки заявок на участие в конкурсе	Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе	Порядок расчета итогового рейтинга по критерию
1	Цена контракта	Kai = 35 %	Рейтинг, присуждаемый заявке, определяется по формуле: Rai= Amax-Aiх100 Amax Где: Rai – рейтинг, присуждаемый i-й заявке Аmax – начальная (максимальная) цена контракта, установленная в конкурсной документации Ai – предложение i-ого участника по цене контракта Лучшим условием исполнения муниципального контракта по критерию «цена контракта» признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой контракта.	Ri1=RaiхKai Где: Ri1 – итоговый рейтинг по критерию «цена контракта» Kai– значимость критерия «цена контракта»
2	Квалификация участника конкурса	= 20 %	Рейтинг, присуждаемый i-й заявке, определяется по формуле: Rci=Cil+ Ci2+ Ci3+ Ci4 Rci - рейтинг, присуждаемый i-й заявке Cil - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке по показателю 2.1 Ci2 - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке по показателю 2.2 Ci3 - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии), присуждаемое, комиссией i-й заявке по показателю 2.3 Ci4 - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке по показателю 2.4 При оценке заявок, наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением по квалификации участника конкурса.	Ri2=RcixKci Где: Ri2 - итоговый рейтинг по показателю «Квалификация участника конкурса» Kci - значимость показателя «Квалификация участника конкурса»
2.1	Опыт работы	Максимальная оценка по показателю Cj1= 15 баллов	Лучшим предложением по данному подкритерию признается наибольшее количество документов (положительных) об исполнении контрактов (договоров) за период 2007-2011г.г. в области создания (разработки) и внедрения системы ИСОГД * Сведения об опыте работы, не подтвержденные документально, не оценивается
2.2	Наличие сертифицированных специалистов	Максимальная оценка по показателю Cj2 = 40 баллов	Лучшим предложением по данному подкритерию признается как количество, так и наличие сертифицированных специалистов участника конкурса, прошедших специальное обучение по программному обеспечению ESRI, по программам Sun Microsystems и Oracle, а также по программе моделирования бизнес процессов с использованием UML * Сведения о наличие сертифицированных специалистов, не подтвержденные документально, не оценивается
2.3	Наличие квалифицированных специалистов	Максимальная оценка по показателю Cj3 = 30 баллов	Лучшим предложением по данному подкритерию признается как наличие, так и количество квалифицированных специалистов участника конкурса по всем специальностям: программирование, геоинформатика, картография, геодезия * Сведения о наличие квалифицированных специалистов, не подтвержденные документально, не оценивается.
2.4.	Наличие системы менеджмента качества	Максимальная оценка по показателю Cj4 = 15 баллов	Лучшим предложением по данному подкритерию признается наличие и срок действия сертификатов системы менеджмента качества применительно к выполнению проектно-изыскательских работ на соответствие требованиям сертификации по международным стандартам ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008) применительно к опыту создания систем ИСОГД, при действии сертификации не менее трёх лет * Система менеджмента качества, не подтвержденная документально, не оценивается
3	Срок выполнения работ	= 45%	В рамках указанного критерия оценивается срок выполнения работ, в течение которого участник конкурса в случае заключения с ним муниципального контракта должен выполнить работы.  Для определения рейтинга заявки по критерию «сроки выполнения работ» устанавливается единица измерения – календарный день. Рейтинг, присуждаемый заявке, определяется по формуле: Где: Rfi – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; Fmax – максимальный срок выполнения работ в календарных днях с даты заключения муниципального контракта; Fi – предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку выполнения работ в календарных днях от даты заключения муниципального контракта. Лучшим условием исполнения муниципального контракта лучшим предложением признается предложение в заявке с наименьшим сроком выполнения работ.	Ri3=RfiхKfi Где: Ri3 – итоговый рейтинг по критерию «срок выполнения работ» Kri– значимость критерия «срок выполнения работ»

2. 
   Сведения о порядке заключения муниципального контракта:
   

• 
  безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией или;
  
• 
  передача муниципальному заказчику в залог денежных средств (в том числе в форме вклада (депозита)) или;
  
• 
  договор поручительства.
  

• 
  безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации;
  
• 
  безотзывная банковская гарантия может быть выдана банком или иной кредитной организацией;
  
• 
  в безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк или иная кредитная организация гарантирует исполнение обязательств по контракту, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения контракта;
  
• 
  безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на контракт, исполнение которого она обеспечивает, путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе (протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе) как основание заключения контракта;
  
• 
  в безотзывной банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено право муниципального заказчика на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по контракту в предусмотренные сроки или расторжения контракта и его отказа вернуть полученную сумму аванса. При этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения исполнения контракта муниципальный заказчик направляет в банк (или иную кредитную организацию) письменное требование, оригинал банковской гарантии, прочие документы, подтверждающие выплату поставщику (подрядчику, исполнителю) аванса по контракту и (или) ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по контракту;
  
• 
  безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка (или иной кредитной организацией) с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его (её) от обязательств по соответствующей банковской гарантии.
  

• 
  денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, в качестве залога должны быть перечислены на счет муниципального заказчика в сумме не менее размера обеспечения исполнения контракта;
  
• 
  договор залога денежных средств должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации;
  
• 
  Денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю), с которым заключен муниципальный контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту по истечении установленного срока и после получения муниципальным заказчиком соответствующего письменного требования поставщика (подрядчика, исполнителя);
  
• 
  денежные средства возвращаются на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), реквизиты которого указаны в письменном требовании.
  

• 
  поставщик (подрядчик, исполнитель) по муниципальному контракту согласовывает с муниципальным заказчиком банк, с которым будет заключаться договор банковского вклада и его существенные условия;
  
• 
  в договоре банковского вклада должна быть указана сумма обеспечения исполнения муниципального контракта, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения контракта;
  
• 
  договор банковского вклада должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт, в том числе указание на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол открытого оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе (протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе) как основание заключения муниципального контракта.
  

• 
  стороны договора поручительства (заказчик и поручитель);
  
• 
  обеспечиваемые поручительством обязательства;
  
• 
  размер ответственности поручителя перед заказчиком;
  
• 
  форма ответственности поручителя перед заказчиком;
  
• 
  обязанность поручителя отвечать перед заказчиком за неисполнение обязательств по контракту;
  
• 
  срок действия поручительства.
  

• 
  копии бухгалтерского баланса поручителя за два последних отчётных года, сданного в налоговый орган в установленном порядке на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя за два отчётных года, предшествующих последнему отчётному году (далее - бухгалтерская отчетность);
  
• 
  документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени поручителя (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени поручителя без доверенности);
  

• 
  копии учредительных документов поручителя;
  

• 
  доверенность на осуществление Действий от имени поручителя, заверенная печатью поручителя и подписанная руководителем поручителя или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности;
  
• 
  копия решения о назначении или об избрании, либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени поручителя без доверенности.
  

• 
  капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;
  
• 
  чистая прибыль поручителя должна превышать не менее чем в 3 раза размер поручительства или составлять более чем 100,0 млн. руб.;
  
• 
  стоимость основных средств (в части зданий) поручителя должна составлять не менее чем 300,0 млн. руб. и превышать не менее чем в 10 раз размер поручительства или составлять более чем 1,0 млрд. руб.
  

• 
  оригиналом платежного поручением с отметкой банка об оплате или;
  
• 
  оригиналом квитанции, чека (в случае наличной формы оплаты) или;
  
• 
  оригинальной выпиской из банка (в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»),