Скачать 1.44 Mb.
|
Раздел 3. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ________ г. Пермь, Пермский край «____»___________2012 г. Комитет имущественных отношений администрации Пермского муниципального района Пермского края, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя комитета Ведерниковой Ларисы Геннадьевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и __________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________________ ___________________________________________________, действующего(ей) на основании Устава, с другой стороны, на основании Протокола № ___ от «____»_______________2012 г., заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем: 1. Предмет контракта. 1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по созданию и внедрению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) в Пермском муниципальном районе Пермского края (далее – Работы) согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к муниципальному контракту), являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работы. 1.2. Технические, экономические и другие требования к документации, являющиеся предметом Контракта, отражены в Техническом задание (Приложении № 1 к муниципальному контракту). 2. Цена Контракта и порядок расчета. 2.1. Цена Контракта устанавливается на основании итогов конкурса и составляет _________руб. (______________________________________) рублей. 2.2. Цена Контракта является неизменной, за исключением случая, когда в ходе исполнения Контракта по согласованию с Исполнителем цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренных Контрактом объема работ (услуг) и иных условий исполнения Контракта. 2.3. Цена Контракта включает все расходы, связанные с выполнением контракта в полном объеме, в том числе расходы на налоги, пошлины, сборы, обязательные платежи, выплаченные или подлежащие уплате, проезд, так же прочие расходы. 2.4. Заказчик производит оплату выполненной Исполнителем работы в течение 10 рабочих дней после завершения 4-го этапа работ (согласно календарному плану) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в размере 100% от цены контракта, после подписания Акта выполненных работ на основании счёта и/или счёта-фактуры. 3. Сроки выполнения работ. 3.1. Сроки выполнения работ по Контракту: начало – с момента заключения контракта; продолжительность – ______ календарных дней; завершение - _____________________ 2012 года. 3.2. Работы по Контракту осуществляются в соответствии с Календарным планом (Приложение № 2 к муниципальному контракту).
4.1. Исполнитель вправе: 4.1.1. Получить оплату за выполненную работу в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к муниципальному контракту) при условии её надлежащего исполнения. 4.1.2. Запрашивать и получать в установленном порядке при наличии у Заказчика, а также в других органах и организациях документацию и информацию, необходимую для выполнения работ по настоящему Контракту. 4.2. Исполнитель обязан: 4.2.1. Обеспечить производство и качество работ в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов, прописанных в пп. 1.3, 1.7, 4.3.8 технического задания (Приложение № 1 к муниципальному контракту). 4.3. Заказчик вправе: 4.3.1. Получить от Исполнителя в пользование ортофотооснову (при готовности) до подписания Акта выполненных работ в целях разработки документов территориального планирования и проектов планировки территории. 4.4. Заказчик обязан: 4.4.1. Предоставлять в установленном порядке, при наличии, документацию и информацию, необходимую для выполнения работы по настоящему Контракту. 4.4.2. Произвести оплату за выполненную работу по окончании 4-го этапа календарного плана (Приложение № 2 к муниципальному контракту) при условии её надлежащего исполнения. 5. Ответственность сторон. Стороны несут ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение, своих обязательств по настоящему Контракту. 5.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий Контракта, Заказчик: - за просрочку исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, начиная со дня, следующего после дня установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя. Исполнитель: - за просрочку выполнения работ в установленный настоящим Контрактом срок (несоблюдение календарного плана) уплачивает пени в размере 0,1 % от суммы, предусмотренной п. 2.1 настоящего Контракта за каждый день просрочки; - за выполнение работ ненадлежащего качества Исполнитель уплачивает штраф в размере 10 % от суммы, предусмотренной п. 2.1 настоящего Контракта; - за отказ выполнения работ Исполнитель уплачивает штраф в размере 10% от суммы, предусмотренной п. 2.1. настоящего Контракта. 5.2. Кроме санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, стороны несут взаимную имущественную ответственность в порядке, предусмотренном действующим гражданским законодательством РФ. 5.3. Исполнитель несёт ответственность за действия своих субподрядчиков и научных консультантов, выполняющих обязанности по настоящему Контракту. 5.4. Исполнитель несёт ответственность за каждое выявленное нарушение действующих норм, технического задания по окончанию выполнения работ в течение трёх лет. 5.5. Оплата пени не освобождает стороны от дальнейшего выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом. 6. Порядок сдачи и приемки работ. 6.1. Порядок сдачи и приёмки работ соответствует п. 6.5. технического задания (Приложение № 1 к муниципальному контракту). 6.2. Готовность ИСОГД определяется на основании испытаний, проводимых по окончании 3-го этапа календарного плана (Приложение № 2 к муниципальному контракту). Все имеющиеся недостатки устраняются до начала обучения специалистов Заказчика (этап 4). Предельная длительность устранения недостатков (при наличии) Исполнителем не может превышать 10 (десять) рабочих дней. 6.3. По окончании обучения специалистов Заказчика (4-го этапа работ) сторонами подписывается акт выполненных работ и производится оплата работы в порядке, соответствующему п. 2.4. настоящего контракта. С момента подписания Акта выполненных работ наступают гарантийные обязательства исполнителя, действующие в течение 3 (трёх) лет. 6.4. Если в процессе выполнения работы Заказчик выяснит нецелесообразность ее дальнейшего проведения, он вправе приостановить действие муниципального контракта в одностороннем порядке, поставив в известность об этом Исполнителя в 5-тидневный срок. 6.5. Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков, которые являются существенными и не могут быть устранены Исполнителем. 7. Срок действия контракта. 7.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 7.2. На протяжении действия Настоящего контракта стороны несут ответственность согласно п. 5 настоящего Контракта. 8. Форс-мажор. 8.1. Исполнитель и Заказчик взаимно освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств чрезвычайного характера: наводнение, пожар, землетрясение и иные явления природы, а также война, военные действия, акты или действия государственных органов. 8.2. Исполнитель может быть освобожден от уплаты неустойки, если Заказчик признает причину просрочки исполнения уважительной, и Стороны договорятся о продлении сроков выполнения Контракта без применения неустоек. 9. Порядок разрешения споров. 9.1. Все разногласия между Сторонами решаются путем согласования и переговоров. 9.2. При не достижении Сторонами согласия спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края. 10. Дополнительные условия. 10.1. В вопросах, не предусмотренных настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 10.2. Расторжение Контракта до истечения срока, указанного в п. 3.1., допускается по соглашению сторон. 10.3. Расторжение Контракта допускается по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ. 10.4. Разногласия, возникающие между Исполнителем и Заказчиком при заключении, изменении и расторжении настоящего Контракта рассматриваются в установленном ГК РФ порядке. 10.5. В случае изменения почтовых реквизитов Стороны обязаны немедленно известить друг друга об этом. 10.6. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью. 10.7. Настоящий Контракт содержит 2 приложения, которые являются его неотъемлемой частью: приложение № 1 – техничное задание, приложение № 2 – календарный план выполнения работ. 10.8. Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 11. Реквизиты и подписи сторон.
Приложение № 1 к муниципальному контракту от _________№____ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ На выполнение работ по созданию и внедрению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) в Пермском муниципальном районе (содержание соответствует Разделу 2 Конкурсной документации, за исключением календарного плана)
Приложение № 2 к муниципальному контракту от _________№____ Календарный план выполнения работ
Раздел 4. ОБРАЗЦЫ ФОРМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ. |
Конкурсная документация включает перечень частей, разделов, подразделов и форм, а также изменения и дополнения, вносимые в конкурсную... | Конкурсная документация разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2008 года №264... | ||
Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на основании следующих... | Конкурсная документация: порядок предоставления, внесения изменений, разъяснения положений конкурсной документации, отказ от проведения... | ||
Конкурсная документация: порядок предоставления, внесения изменений, разъяснения положений конкурсной документации, отказ от проведения... | Конкурсная документация – совокупность правил, определяющих порядок участия в конкурсе, содержание и критерии оценки конкурсных заявок,... | ||
Настоящая Конкурсная документация подготовлена в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, инвестиционной декларацией... | Проведена первичная проверка, замечания получены, документация принята на доработку | ||
Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-фз «О закупках товаров,... | Конкурсная документация – совокупность правил, определяющих порядок участия в открытом конкурсе выбор организации для выполнения... |
Поиск Главная страница   Заполнение бланков   Бланки   Договоры   Документы    |