Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении. При оказании транспортных услуг Поставщиком, расходы включаются в стоимость товара. Передача товара осуществляется с обязательным присутствием представителя, имеющего право на подписание накладных и актов. Результаты приемки должны быть отражены в товарно-транспортной накладной.
3.5. В случае поставки некачественного товара либо недопоставки товара составляется акт приёма передачи товара по количеству и качеству, который подписывается обеими сторонами. В случае отказа представителя Поставщика от подписания данного акта, акт направляется Поставщику по почте с уведомлением, и по истечении предусмотренных в договоре поставки сроков замены товара составляется акт о несвоевременной поставке товара, выразившейся в несвоевременной замене некачественного товара, либо в несвоевременной поставке недопоставленного товара, который возвращается Поставщику.
4. Качество продукции
4.1. Обеспечение качества и безопасности пищевых продуктов осуществляется Поставщиком в соответствии с требованиями СанПиН 42-123-4117-86 "Условия, сроки хранения особо скоропортящихся продуктов" (пункты 109 - 113).
Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям государственных стандартов, технических регламентов, санитарным правилам, на конкретный вид продукции, указанным в заявке заказчика.
4.2. Поставка каждой партии продукции сопровождается документами, подтверждающими их происхождение, качество и безопасность в соответствии с действующими нормативными актами РФ.
4.3. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемой заказчику продукции.
4.4. Заказчик вправе в любое время потребовать проверки качества поставляемых товаров в экспертной организации по выбору Поставщика согласованной с Заказчиком.
4.5. В случае если Заказчиком будут предъявлены требования, связанные с обнаруженными недостатками в товаре, а Поставщик будет возражать, считая товар качественным, последний обязан подтвердить это в экспертной организации по своему выбору, но согласованной с Заказчиком.
4.6. Все расходы по экспертизе товара, транспортировке для экспертизы несет Поставщик.
5. Цена и порядок расчетов
5.1. Цена настоящего Договора составляет _________________ рублей _____ копеек (прописью), в том числе НДС ________________ рублей.
Цена продукции включает в себя: стоимость продукции, тары, упаковки и маркировки, расходы на хранение, оплату всех видов налогов, пошлин и сборов, уплату обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, и иных расходов Поставщика, связанных с исполнением настоящего Договора.
5.2. Цена поставляемой продукции, указанная в спецификации, соответствует аукционной цене и остается неизменной на весь срок исполнения настоящего Договора.
Цена настоящего Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного настоящим Договором количества товаров и иных условий исполнения настоящего Договора.
5.3. Цена за единицу продукции устанавливается в российских рублях.
5.4. Оплата за поставленную продукцию осуществляется заказчиком по безналичному расчету платежными поручениями в течение 21 (двадцати одного) банковских дней со дня поставки очередной партии продукции Поставщиком заказчику на основании документа, подтверждающего факт поставки (товарная накладная).
5.5. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Договора вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных Договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Договор.
При поставке дополнительного количества таких товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены Договора, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров Заказчик обязан изменить цену Договора указанным образом.
Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара.
6. Ответственность сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору Сто роны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении порядка исполнения настоящего Договора. Оглашение сведений по данному Договору, а также передача третьим лицам может производиться только по взаимному письменному согласию сторон.
6.3. За просрочку поставки продукции, поставку с нарушением количества поставляемого товара, поставку некачественного товара, Поставщик уплачивает Заказчику пени в размере 0,5 % %_____________ руб. (______________________________________рублей) от цены настоящего Договора за каждый день просрочки исполнения обязательств.
Штраф начисляется за ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в виде фиксированной суммы 10%___________________ руб. (_____________________________________________________________________________ рублей) определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
6.4. Уплата пени не освобождает Поставщика от надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.
6.5. Поставщик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, настоящего Договора, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательств по настоящему Договору. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора.
7. Разрешение споров
7.1. Стороны принимают необходимые меры к тому, чтобы любые спорные вопросы и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров.
7.2. В случае если Стороны не достигнут соглашения по спорным вопросам путем переговоров, то спор передается заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Орловской области.
8. Обстоятельства действия непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если такое неисполнение является следствием действия непреодолимой силы и их последствий: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, смерч, сильные снежные заносы, гололед и гололедица, другие признанные официально стихийные бедствия, а также, военные действия, массовые заболевания, забастовки, ограничения перевозок, запрет торговых операций вследствие применения международных санкций и другие обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
8.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения настоящего Договора Сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
8.3. В случае, когда обстоятельства действия непреодолимой силы и их последствия продолжают или будут продолжать действовать более 5 дней, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для всех сторон альтернативных способов исполнения настоящего Договора.
9. Расторжение договора
9.1. Расторжение настоящего Договора возможно по соглашению сторон, решению суда или в одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
9.2. Заказчик вправе обратиться в суд, в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке, с требованием о расторжении настоящего Договора в следующих случаях:
9.2.1. При существенном нарушении Договора Поставщиком.
9.2.2. Нарушения Поставщиком сроков поставки, в том числе при замене ненадлежащего товара на соответствующий требованиям настоящего договора.
9.2.3. При отказе Поставщика заменить дефектный, ненадлежащий товар на товар надлежащего качества.
9.2.3. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Исполнителем на этапе размещения заказа, указанного в преамбуле настоящего Договора.
9.2.4. Установления факта проведения ликвидации Поставщика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.
9.2.5. Установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
9.2.6. Наличия у Поставщика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Поставщик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.
9.4. Расторжение Договора производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.
9.5. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов.
9.6. Расторжение договора возможно по соглашению сторон в течение всего срока действия настоящего договора, вне зависимости от объемов и сроков выполненных обязательств, при взаимном, письменном согласии обеих сторон о расторжении и отсутствии претензий по всем условиям договора.
10. Расторжение договора в связи с односторонним отказом от исполнения договора
10.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора.
10.2. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, размещается на официальном сайте и направляется поставщику (исполнителю, подрядчику) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика (исполнителя, подрядчика), указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику (исполнителю, подрядчику). Выполнение Заказчиком данных требований считается надлежащим уведомлением Поставщика (исполнителя, подрядчика) об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику (исполнителю, подрядчику) данного уведомления или дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика (исполнителя, подрядчика) по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения на официальном сайте решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.
10.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика (исполнителя, подрядчика) об одностороннем отказе от исполнения договора.
10.4. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение пятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика (исполнителя, подрядчика) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 2 настоящей статьи. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора.
10.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что Поставщик (исполнитель, подрядчик) не соответствует установленным конкурсной документацией либо документацией об аукционе требованиям к участникам размещения заказа путем проведения торгов или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать участником конкурса или аукциона.
10.6. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.
10.7. Информация о расторжении договора, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, размещается Заказчиком на официальном сайте в течение одного рабочего дня, следующего за датой расторжения договора.
11. Обеспечение исполнения договора
11.1. Устанавливается требование обеспечения исполнения договора в размере 10 (десяти) процентов начальной (максимальной) цены договора и составляет 10 059,55 руб. (десять тысяч пятьдесят девять) рублей 55 копеек.
11.2. Договор заключается только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается договор безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Способ обеспечения исполнения договора из указанных способов определяется участником размещения заказа, с которым заключается договор, самостоятельно.
11.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения гражданско-правового договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком своих обязательств по гражданско-правовому договору, соответствующий поставщик обязан в течение 10 (Десяти) дней представить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по гражданско-правовому договору на тех же условиях и в том же размере.
11.4. Денежные средства возвращаются поставщику, с которым заключен договор, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по договору по письменному требованию до 31 января 2015 года. Денежные средства возвращаются заказчиком по банковским реквизитам, указанным в письменном требовании, в срок, установленный договором.
11.5. В случае, если по каким - либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком своих обязательств по договору, соответствующий поставщик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставить заказчику надлежащее обеспечение исполнения обязательств по договору, оформленное на тех же условиях и в том же размере.
11.6. Обеспечение исполнения договора должно покрывать любые случаи неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств поставщика по договору, в том числе в связи с расторжением договора, отказом поставщика вернуть полученную сумму аванса, а также при невыплате неустойки, штрафа за несвоевременное, ненадлежащее или некачественное исполнение обязательств по договору.
|
