Конкурсная документация №23 по выбору подрядчика (технического заказчика) на право заключения договора для выполнение работ по осуществлению строительного контроля

Скачать 0.77 Mb.

Название	Конкурсная документация №23 по выбору подрядчика (технического заказчика) на право заключения договора для выполнение работ по осуществлению строительного контроля
страница	1/6
Тип	Конкурс

filling-form.ru > Договоры > Конкурс

1 2 3 4 5 6

	УТВЕРЖДАЮ: Исполнительный директор «Республиканского фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Марий Эл» ____________________ /И.Н.Пономаренко/
	“01” августа 2014 г.

Конкурсная документация №23

по выбору подрядчика (технического заказчика) на право заключения договора для выполнение работ по осуществлению строительного контроля (технического надзора) при проведении капитального ремонту общего имущества в многоквартирных домах

Организатор конкурса и Заказчик:

Республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Марий Эл

г. Йошкар-Ола

2014г.

Общие положения

1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключения договора на осуществление строительного контроля (технического надзора) при проведении капитального ремонту общего имущества в многоквартирных домах по следующим адресам:

- г. Волжск, ул. 107 Бригады, 11 (капитальный ремонт (замена) лифтов);

- г. Волжск, ул. Коммунистическая, 7 (Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей (без газоснабжения), крыши, фасада);

- г. Волжск, ул. Вавилова, 6 (Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей (без газоснабжения), крыши,);

- г. Волжск, ул. Молодежная, 9 7 (Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей (без газоснабжения), крыши, фасада);

- г. Волжск, ул. Леваневского, 3 (Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей (без газоснабжения), крыши,);

- г. Волжск, ул. Леваневского, 5 (Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей (без газоснабжения), крыши,);

- г. Волжск, ул. Леваневского, 10 (Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей (без газоснабжения), крыши,);

- г. Волжск, ул. Ленина, 42 (Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей (без газоснабжения), крыши,);

- г. Волжск, ул. Ленина, 29 (Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей (без газоснабжения), крыши, фасада);

- п. Приволжский Волжского района РМЭ, ул. Юбилейная, 40. (Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей (без газоснабжения), крыши, подвала);

- Звениговский район, п. Красногорский, ул. Ленина, д. 2 (Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей (без газоснабжения), крыши, фасада);

- Звениговский район, п. Красногорский, ул. Советская, д. 6 (Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей (без газоснабжения), крыши, фасада);

- п. Морки, ул. О. Кошевого, д. 2 (Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей (без газоснабжения), крыши, фасада);

1.2. Заказчиком и организатором конкурса является: «Республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Марий Эл.

Юридический адрес: 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д. 41, ИНН/КПП: 1215193354/121501001, ОГРН 1141200000061, р/с 40603810400460000349, к/с 30101810800000000732 в Филиале «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в г. Йошкар-Оле, БИК 048860732.

Контактное лицо: Васильев Сергей Анатольевич, тел. (8362) 41-22-82, электронная почта – fkr12torgi@mail.ru.

1.3. Начальная (максимальная) цена договора: 248645,90 (Двести сорок восемь тысяч шестьсот сорок пять рублей 90 копеек).

1.4. Стоимость строительного контроля (технического надзора) установлена в размере 1% от стоимости выполняемых работ по капитальному ремонту, утвержденной постановлением Правительства Республики Марий Эл от 16 мая 2014 года №240 «Об утверждении краткосрочного плана реализации республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» на 2014-2043 годы в 2014 году.

1.5. Срок подачи конкурсных заявок – с момента размещения извещения на официальном интернет-портале Республики Марий Эл http://portal.mari.ru/fondkr до момента вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Заявки подаются по адресу: 424000, г. Йошкар-Ола, бул. Победы 5-а, РФКР Республики Марий Эл, кабинет 43, часы работы с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00).

1.6. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками и обеспечение доступа к заявкам, поданным в электронном виде будет произведено в 10 часов 00 минут «13» августа 2014 года по адресу: г. Йошкар-Ола, бул. Победы 5-а, РФКР Республики Марий Эл, кабинет 43.

На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.

1.7. Извещение о проведении открытого конкурса опубликовано на официальном интернет-портале Республики Марий Эл http://portal.mari.ru/fondkr «01» августа 2014 года.

1.8. Участники открытого конкурса предоставляют обеспечение заявки.

Участники открытого конкурса должны перечислить обеспечение заявки (3 % от начальной цены договора) в сумме: 7459,38 (Семь тысяч четыреста пятьдесят девять рублей 38 копеек). НДС не облагается.

Обеспечение заявки должно быть перечислено до вскрытия конвертов с заявками на счет Заказчика:

ИНН/КПП: 1215193354/121501001, ОГРН 1141200000061, р/с 40603810400460000349, к/с 30101810800000000732 в Филиале «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в г. Йошкар-Оле, БИК 048860732,

1.9. Место выполнения работ: по месту проведения капитального ремонта согласно п. 1.1.

1.10. Сроки выполнения работ: со дня заключения договора до полного выполнения строительства объекта и ввода его в эксплуатацию.

1.11. Условия выполнения работ: после заключения договора подрядчик (технический заказчик) не вправе отказываться от исполнения работ или части объемов работ.

1.12. Официальные результаты открытого конкурса публикуются на официальном интернет-портале Республики Марий Эл http://portal.mari.ru/fondkr в 5 (пятидневный) срок с даты рассмотрения и оценки заявок.

1.13. Возврат обеспечения заявок участников конкурса, кроме победителя конкурса и участника, заявке которого присвоен второй номер, производится заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня опубликования протокола рассмотрения и оценки заявок.

1.14. Победитель конкурса до заключения Договора должен внести обеспечение исполнения договора.

1.15. Сумма обеспечения исполнения договора предусмотрена в размере: 5 % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет: 12432,30 (Двенадцать тысяч четыреста тридцать два рубля 30 копеек).

1.16. Обеспечение исполнения договора может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, внесения денежных средств на расчетный счет Заказчика:

ИНН/КПП: 1215193354/121501001, ОГРН 1141200000061, р/с 40603810400460000349, к/с 30101810800000000732 в Филиале «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в г. Йошкар-Оле, БИК 048860732.

1.17. Договор с победителем конкурса заключается по форме согласно приложению к настоящей конкурсной документации в 10 (десятидневный) срок с даты опубликования протокола рассмотрения и оценки заявок. Заказчик направляет Подрядчику проект договора в течение трех рабочих дней с даты опубликования протокола рассмотрения и оценки заявок.

1.18. Если победитель конкурса уклонился от заключения договора или не представил обеспечение исполнения договора, то обеспечение его заявки удерживается в пользу заказчика. В этом случае заказчик заключает Договор с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер.

1.19. Если участник, заявке которого присвоен второй номер, уклонился от заключения договора или не представил обеспечение исполнения договора, то обеспечение его заявки удерживается в пользу заказчика.

1.20. Возврат обеспечения исполнения договора производится после выполнения работ подрядчиком и подписания акта приемки выполненных работ Сторонами.
2. Требования к участникам конкурса

Участником настоящей закупки может быть любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, имеющее соответствующее разрешение (лицензию) на осуществление данного вида деятельности.

Участники закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупки, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством.

При осуществлении закупки заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки, в данном случае участник конкурса должен иметь действующее свидетельство о допуске, выданное СРО, основанное на членстве лиц, осуществляющих строительство (п. 32 Перечня работ).(Согласно ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", Письма Минрегиона России от 06.12.2010 N 40915-ИП/08 "О выдаче свидетельств о допуске к работам по осуществлению строительного контроля");

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

7) Заказчик также устанавливает требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

При этом сведения в соответствии с пп.1 п.9 подтверждаются документально, сведения в соответствии с пп. 2 – 7 п.9 участником закупки декларируются.

Принадлежность к субъектам малого предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (ст.4), а также к социально ориентированным некоммерческим организациям в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (п. 1 ст. 31.1) участниками закупки декларируются.

1 2 3 4 5 6

	Конкурсная документация закрытого конкурса по выбору генеральной... Основные требования Заказчика и предложения Претендента по договорным условиям, проект договора		Инструкция участникам Для комиссионного отбора на право заключения договора на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ...
	Конкурсная документация на проведение открытого одноэтапного конкурса... Подрядчики подавать конкурсные заявки на право заключения договора на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту основного...		Документация о закупке для проведения запроса котировок на право... Процедура закупки – способ закупки, предусмотренный положением о закупке, регламентирующий деятельность заказчика по выбору поставщика...
	Конкурсная документация Целью данного конкурса является отбор Подрядчика для заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ в соответствии...		Документация о закупке для проведения открытого аукциона в электронной... Процедура закупки – способ закупки, предусмотренный положением о закупке, регламентирующий деятельность заказчика по выбору поставщика...
	Конкурсная документация Целью данного конкурса является отбор Подрядчика для заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ в соответствии...		Документация о закупке для проведения открытого аукциона в электронной... Процедура закупки – способ закупки, предусмотренный положением о закупке, регламентирующий деятельность заказчика по выбору поставщика...
	Документация о закупке для проведения открытого аукциона в электронной... Процедура закупки – способ закупки, предусмотренный положением о закупке, регламентирующий деятельность заказчика по выбору поставщика...		Инструкция для участника закупки по подготовке заявки на участие... Предметом закупки является право на заключение договора на выполнение диагностических работ, энергетических обследований (энергоаудитов),...

Конкурсная документация №23

Похожие: