Утверждена на заседании
Конкурсной комиссии
Протокол от " 11 "ноября 2013 г.
ОАО «Бирский элеватор»
Конкурсная документация закрытого конкурса по выбору
генеральной подрядной организации
для заключения договора с твердой ценой
на выполнение работ по объекту:
«Элеватор вместимостью 50 тыс.тонн.Внеплощадочные инженерные сети, г.Бирск»
г. Бирск
2013 г.
СОСТАВ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Раздел 1. Общая часть
ОАО «Бирский элеватор»
Конкурсная документация
закрытого конкурса по выбору генеральной подрядной организации
для заключения договора с твердой ценой
на выполнение работ по объекту:
«Элеватор вместимостью 50 тыс.тонн.Внеплощадочные инженерные сети, г.Бирск»
Раздел 1 – Общая часть
г. Бирск
2013 г.
СОСТАВ РАЗДЕЛА 1
Введение
1.2. Приглашение к подаче Предложения
1.2.1. Приглашение
1.2.2. Изменения и дополнения
1.2.3. Форма Предложений
1.2.4. Подача и вскрытие Предложений
1.2.5. Срок действия Предложений и право Заказчика
1.3. Инструкции по подготовке Предложений
1.3.1. Основные положения
1.3.2. Сопроводительные письма к Предложениям
1.3.3. Квалификационная характеристика Претендента
1.3.4. Основные требования Заказчика и предложения Претендента по договорным условиям, проект договора
1.3.5. Расчет цены Предложения на строительство объекта
1.3.6. Сроки выполнения работ по строительству объекта
1.3.7. Техническая часть Предложения
1.4. Основные показатели оценки Предложений.
1.5. Образцы документов, таблиц, формуляров
Раздел I. Общая часть.
1.1. Введение.
ОАО «Бирский элеватор» – «Заказчик», намерен в порядке закрытого конкурса, после выбора Генеральной подрядной организации, заключить договор с твердой ценой на выполнение работ по объекту:
«Элеватор вместимостью 50 тыс.тонн. Внеплощадочные инженерные сети, г.Бирск»
Разработка конкурсной документации, организация и проведение конкурса осуществляется Заказчиком в лице:
ОАО «Бирский элеватор»:
452450, Республика Башкортостан, г.Бирск,ул.Мира,22 «А»
Телефон для справок: 8(34784) 2-24-71, 8(34784) 3-62-55
1.2. Приглашение к подаче Предложения.
1.2.1. Приглашение
Уважаемые господа! Вы приглашаетесь представить Ваше конкурсное предложение («Предложение») на выполнение работ по объекту: «Элеватор вместимостью 50 тыс.тонн. Внеплощадочные инженерные сетиьг. Бирск»
В конкурсе могут принимать участие юридические лица (далее «Организации»), имеющие:
– опыт работы по организации строительства по договорам генерального подряда не менее двух лет;
– имеющие допуск к выполнению работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком); являющиеся членом саморегулируемой организации; не значащиеся в реестре недобросовестных поставщиков;
– имеющие соответствующее оборудование и другие материальные ресурсы, необходимые для надлежащего исполнения обязательств по договору генерального подряда;
– имеющие в своем штате сотрудников, обладающих необходимыми профессиональными знаниями и квалификацией;
Организация не может участвовать в конкурсе, если:
– в отношении нее проводится процедура ликвидации или процедура банкротства, а также, если она находится в стадии реорганизации;
– ее деятельность приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- на официальном интернет-ресурсе kad.arbitr.ru имеются сведения об участии организации за последние три года в судебных процессах в качестве ответчика в связи с неисполнением ею обязательств по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;
– на ее имущество наложен арест либо операции по ее счетам приостановлены;
– она не прошла обязательную аудиторскую проверку, в сроки установленные законодательством Российской Федерации (для юридических лиц-резидентов) или законодательством страны места нахождения организации (для юридических лиц-нерезидентов);
– у нее имеется задолженность по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды на дату последнего завершенного отчетного периода;
- у организации имеется кредиторская задолженность в размере свыше 20 процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
– она не имеет документа, в соответствии с законодательством Российской Федерации подтверждающего ее право на выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком); не является членом саморегулируемой организации (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации);
– она значится в Реестре недобросовестных поставщиков;
- имеется аффилированность организации с лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа ОАО «Бирский элеватор», иными руководителями, членами совета директоров, акционерами или их аффилированными лицами, могущая привести к конфликту интересов;
- имеется негативная история взаимоотношений организации с ОАО «Бирский элеватор» и его аффилированными лицами, в том числе допущенные организацией неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств.
Объем работ, выставляемый на конкурс, представлен в разделах 2 и 3 конкурсной документации.
Предельная цена объемов работ, выставляемых на конкурс, составляет:
В текущих ценах на IV квартал 2013 г., c НДС 18% 150 000 тыс. руб.,
Продолжительность выполнения работ – 18 месяцев
Посещение площадки капитального строительства состоится в период подготовки Предложения. Заявка на посещение площадки подается заблаговременно в ОАО «Бирский элеватор», ответственному за посещение – инженеру по техническому надзору по строительству Коряковцеву Юрию Александровичу, тел. 8(34784) 2-24-71, 8(34784) 3-62-55
Обеспечение заявки на участие в конкурсе, исполнения договора, а также оплата конкурсной документации не предусматривается.
Затраты Претендентов на участие в конкурсе Заказчиком не оплачиваются.
1.2.2. Изменения и дополнения
Любой претендент вправе направить Комиссии в письменной форме запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение пяти рабочих дней со дня поступления указанного запроса Комиссия обязана направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил в Комиссию не позднее, чем за пять рабочих дней до истечения срока представления конкурсных предложений. По решению Комиссии указанные разъяснения направляются всем претендентам.
Заказчик оставляет за собой право без объяснения причин в любое время, до вскрытия Комиссией конвертов с предложениями, отказаться от проведения конкурса с соответствующим уведомлением претендентов.
Заказчик оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в конкурсную документацию не позднее пяти рабочих дней до даты представления Предложений.
1.2.3. Форма Предложений
Предложение, подписанное правомочными лицами, предоставляется со всеми документами в сброшюрованном виде.
Объем документации Предложений, а также требования по ее содержанию изложены в Инструкциях для Претендентов по подготовке Предложений.
1.2.4. Подача и вскрытие Предложений
Предложения надлежит представлять в запечатанном конверте с приложением следующих документов:
- сопроводительное письмо к Предложению на строительство объекта;
- документов, подтверждающих соответствие требованиям, предъявляемым к претендентам (п. 1.2.1 настоящей конкурсной документации);
- расчет твердой цены договора;
- документов, подтверждающих соблюдение основных требований Заказчика и Предложения Претендента по договорным условиям;
- предлагаемый календарный план выполнения работ по строительству объекта;
- документы, исполненные по перечню и в соответствии с требованиями Инструкций для Претендентов по подготовке Предложения;
На конверте должны быть надписи:
- название организации Претендента;
- «Коммерческое предложение на закрытый конкурс по выбору генеральной подрядной организации для заключения договора с твердой ценой на выполнение работ по объекту: «Элеватор вместимостью 50 тыс.тонн. Внеплощадочные инженерные сети, г.Бирск»
- Название организации Претендента, адрес, телефон, факс;
Предложения с сопроводительным письмом и всей необходимой документацией, подписанные правомочными лицами, должны быть представлены не позднее 17.00 «15» января 2014 года по адресу: г. Уфа, ул. Кирова, 52, 9-й этаж. Проведение конкурса состоится «21» января 2014 г. по адресу: г. Уфа, ул. Кирова, 52, 9-й этаж. Конкурс проводится без присутствия участников конкурса.
1.2.5. Срок действия Предложений и право Заказчика
Срок действия Предложений начинается со дня подачи Предложения и оканчивается по истечении 10 дней со дня проведения конкурса.
Заказчик оставляет за собой право выбора Подрядчика, право принимать или отклонять Предложения в любой момент в течение периода, предшествующего определению Подрядчика, не имея при этом никаких обязательств перед любыми затронутыми таким образом Претендентами, в случаях, оговоренных в законодательстве РФ.
1.3. Инструкции для Претендентов по подготовке Предложений.
1.3.1. Основные положения.
Претендент при составлении и разработке Предложения обязаны пользоваться настоящими инструкциями и представить все документы в соответствии с их требованиями.
Предложения Претендента не должны содержать никаких противоречащих требованиям конкурсной документации условий в отношении объемов строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ, технических условий, архитектурных и конструктивных решений, предусмотренного срока завершения работ, договорных условий, предложенной цены строительства.
Предложенные образцы документов, таблицы и формуляры должны быть заполнены по всем графам, причина не заполнения отдельных граф должна быть объяснена.
Предложения Претендентов, не соответствующие требованиям настоящих инструкций или имеющие другие недостатки, влияющие на цену Предложений или гарантии выполнения условий договора, могут быть сняты с рассмотрения.
1.3.2. Сопроводительное письмо к Предложению.
Претендентам необходимо представить сопроводительное письмо к Предложению на строительство объекта.
Указанный документ должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица.
Указанные в сопроводительном письме цена предложения и сроки выполнения работ по строительству объекта должны строго совпадать с показателями из формуляров, а также представленного календарного плана выполнения работ.
1.3.4. Квалификационная характеристика Претендента.
Претендент должен представить данные, позволяющие оценить его возможности и надежность:
полное наименование организации Претендента, его реквизиты, полный почтовый и юридический адрес, телефон, факс, среднегодовой объем выполненных работ за последние три года;
копию Свидетельства, выданного саморегулируемой организацией о допуске к выполнению работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);
копии материалов годовой бухгалтерской отчетности, представляемые в ФНС за 2 предыдущих года и за последний отчетный период, заверенные налоговой инспекцией;
перечень наиболее крупных построенных (реконструированных, отремонтированных) объектов
опыт работы Претендента по объекту сопоставимого вида и объема (наиболее крупному из построенных, (реконструированных или отремонтированных));
отзывы заказчиков, подтверждающие качество работ и квалификацию Претендента;
справку (оригинал) из налоговой инспекции об отсутствии (наличии) задолженности по налогам и другим обязательным платежам (срок представления справки может быть продлен на 5 рабочих дней после установленной даты подачи конкурсного предложения, в связи с тем, что срок получения справки может составить 30дней).
1.3.5. Основные требования Заказчика и предложения Претендента по договорным условиям, проект договора.
Претендент должен представить: формуляр «Основные требования Заказчика и предложения Претендента по договорным условиям».
Заказчик оставляет за собой право заключения договора с Победителем конкурса на полный объем работы, указанный в конкурсной документации, или его части. Претендент не имеет права предъявлять в какой-либо момент какие-либо требования, связанные с этим условием.
В случае, если Претендент имеет оговорки и/или изменения к договорным условиям (или договору) или техническим условиям, они должны быть оценены – ведут ли они к уменьшению или увеличению затрат, и внесены в отдельный документ к расчету цены.
В случае если предложения Претендента по договорным условиям противоречат основным требованиям Заказчика по договорным условиям, или проекту договора, предложение Претендента может быть отклонено конкурсной комиссией.
Победитель конкурса должен представить Заказчику подписанный с его стороны проект договора в 2-х экземплярах в течение 2 рабочих дней после получения извещения о результатах конкурса.
1.3.6. Расчет цены Предложений на строительство объекта
Претендент должен заполнить формуляр «Расчет твердой цены договора выполнения работ, предлагаемый Подрядчиком» и обязательные приложения к нему.
Расчет цены предложения выполнить в:
базисной стоимости 2001 г.
текущей сметной стоимости строительства объекта в ценах 4 кв. 2013 года с НДС;
Примечание 1. Расчет цены предложения периода выполнения работ выполнить с разбивкой по кварталам.
Предельная цена работ, выставляемых на конкурс, составляет:
В текущих ценах на IV квартала 2013 г., c НДС 150 000 тыс. руб.,
1.3.7. Сроки выполнения работ по строительству объекта.
Претендент должен представить календарный план строительства объекта с учетом освоения сумм затрат, предложенных Претендентом
Продолжительность выполнения работ – 18 месяцев, (с 21 января 2014 года). |
