Конкурсная документация №23 по выбору подрядчика (технического заказчика) на право заключения договора для выполнение работ по осуществлению строительного контроля
Скачать 0.77 Mb.
|
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 7.1. Исполнение настоящего Контракта обеспечено Техническим заказчиком в размере 5% от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет- (________) руб. 00 коп. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту распространяется на весь срок действия настоящего Контракта. 7.2. Денежные средства возвращаются Техническому заказчику при условии надлежащего исполнения всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение 5 банковских дней 7.3. В случае продления срока строительства по настоящему Контракту не по вине Заказчика, Технический заказчик, обязуется внести соответствующие изменения в сроки безотзывной банковской гарантии, выданную банком или иной кредитной организацией. 7.4. Уплата Техническим заказчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту. 8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 8.1. Гарантийный срок устанавливается в течение 2 лет с момента подписания акта выполненных работ. 8.2. Исполнитель гарантирует качество и безопасность результата Услуг в соответствии с условиями Контракта, действующими стандартами и техническими требованиями, установленными в Российской Федерации. 8.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки вследствие некачественно выполненных ремонтных работ, использования материалов ненадлежащего качества, то Исполнитель обязан провести надзор за устранением их Подрядчиком своими средствами и за свой счет в разумные сроки, согласованные с Заказчиком. Срок гарантийной эксплуатации Объекта/результата выполненных Услуг в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков (дефектов). 8.4. Наличие недостатков (дефектов) и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом, с указанием Подрядчику сроков устранения дефектов. 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта. 9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате Цены Контракта Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Цены Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства по оплате Цены Контракта. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной части Цены Контракта. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств по Контракту, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере - 2 процента цены контракта. 9.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа является фиксированным и составляет - 5 процентов цены контракта; 9.4. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 9.5. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Исполнитель. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). 10.2. Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть подтвержден документально компетентными государственными органами. 11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 11.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами. 11.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде. 11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. 12. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 12.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания его Сторонами и до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее 31.12.2015 года. 12.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 12.3. В случае расторжения Заказчиком Контракта подряда, действие настоящего Контракта приостанавливается посредством направления Заказчиком письменного уведомления Техническому заказчику о прекращении услуг или прекращается путем подписания Сторонами соответствующего соглашения. Действие настоящего Контракта может быть возобновлено после заключения нового Контракта подряда в установленном действующим законодательством порядке путем подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения. 12.4. В настоящий Контракт по письменному соглашению Сторон могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к настоящему Контракту. 13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 13.1. При оказании услуг по настоящему Контракту Стороны руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации. 13.2. Настоящий Контракт составлен в письменной форме в 2-х экземплярах: по 1 экземпляру для каждой стороны. 13.3. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью. 14. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
1 Указывается наименование участника конкурса 2 Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято (Данная информация указывается в декларации). 3 Под конфликтом интересов понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. |
Похожие:
 | Основные требования Заказчика и предложения Претендента по договорным условиям, проект договора |  | Для комиссионного отбора на право заключения договора на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ... |
| Подрядчики подавать конкурсные заявки на право заключения договора на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту основного... | | Процедура закупки – способ закупки, предусмотренный положением о закупке, регламентирующий деятельность заказчика по выбору поставщика... |
| Целью данного конкурса является отбор Подрядчика для заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ в соответствии... | | Процедура закупки – способ закупки, предусмотренный положением о закупке, регламентирующий деятельность заказчика по выбору поставщика... |
| Целью данного конкурса является отбор Подрядчика для заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ в соответствии... | | Процедура закупки – способ закупки, предусмотренный положением о закупке, регламентирующий деятельность заказчика по выбору поставщика... |
| Процедура закупки – способ закупки, предусмотренный положением о закупке, регламентирующий деятельность заказчика по выбору поставщика... | | Предметом закупки является право на заключение договора на выполнение диагностических работ, энергетических обследований (энергоаудитов),... |