Муниципальный заказчик _______________________ ФИО
Подпись
М.П.
К заявке прилагается:
1. Проект муниципального контракта.
2. Техническая документация (техническое задание, утвержденное руководителем муниципального заказчика).
3. Обоснование формирования начальной цены муниципального контракта (дефектная ведомость, сметы).
Глава муниципального образования
«Мурбайский наслег» Л.М. Иванова
Муниципальный контракт №
выполнение работ по ремонту переулка Спортивный с. Северная Нюя
г. Ленск « »_______________2016 г.
Администрация муниципального образования «Мурбайский наслег», именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице главы администрации муниципального образования «Мурбайский наслег» Ивановой Любовь Михайловны, действующая на основании Устава, с одной Стороны, и _____________________________, действующего на основании ______________ с другой Стороны заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту – контракт) следующем:
1. Предмет контракта
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по ремонту дороги по адресу: Республика Саха (Якутия), Ленский район, с Нюя Северная, переулок Спортивный, в полном объеме согласно дефектной ведомости и техническому заданию (Приложение №1).
1.2.Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п.1.1 настоящего контракта, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях настоящего контракта.
1.3. В объеме и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик обязуется собственными и/или привлечёнными силами выполнить работы указанные в контракте в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) и по окончании выполнения работ передать его Заказчику.
2. Обеспечение исполнения контракта
2.1. Размер обеспечения исполнения контракта – 5% (пять) процентов от начальной (максимальной) цены контракта и составляет 16 400 (шестнадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
2.2. Обеспечение исполнения контракта призвано обеспечить основные обязательства по контракту.
2.3. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращается Заказчиком, в течение 10 (десяти) банковских дней после окончания срока действия контракта.
2.4. Срок действия банковской гарантии: срок действия безотзывной банковской гарантии, выданной банком в качестве обеспечения контракта, должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.
2.5. Заказчик вправе осуществить бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
2.6. Размер обеспечения исполнения контракта может быть уменьшен в ходе исполнения контракта по инициативе Подрядчика, который вправе предоставлять Заказчику новое обеспечение, уменьшенное в соответствии с объемом выполненных обязательств по контракту. Одновременно с этим, Подрядчик может изменить способ исполнения контракта (ч.7 ст.96 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ).
3. Стоимость и порядок расчетов
3.1. Цена настоящего контракта составляет _____ (____________________________________________________) рублей 00 копеек, с учетом налоговых платежей. Цена контракта сформирована с учетом всех расходов Подрядчика, связанных с исполнением контракта, в том числе налогов, сборов и других обязательных платежей и является неизменной в течение всего срока его действия.
3.2. Цена контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случаев, предусмотренных Законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
3.3. Форма оплаты - перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
3.3.1. Авансирование не предусмотрено.
3.3.2. Оплата производится за фактически выполненные работы после представления Подрядчиком счета на оплату на основании подписанных сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и акта приема-сдачи выполненных работ.
3.3.3. В случае привлечения Подрядчика к ответственности, предусмотренной контрактом и наличия у него задолженности по оплате предъявленных штрафных санкций, оплата выполненных работ производится Заказчиком в течение 15 календарных дней, после поступления денежных средств по оплате штрафов, пеней и понесенных убытков на лицевой счет Заказчика.
3.3.4. Работы, выполненные Подрядчиком с ненадлежащим качеством, отклонением от сметной документации не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком отклонений.
3.3.5. Выполненные работы оплачиваются в соответствии с принятыми объемами по формам КС-2, КС-3 и по предъявлению счета (счет - фактуры) в течении 30 (тридцати) календарных дней.
4. Срок, порядок выполнения работ
4.1. Место выполнения работ: Республика Саха (Якутия), Ленский район, с. Нюя Северная, переулок Спортивный.
Срок выполнения работ: начало – первый рабочий день, следующий за днем подписания контракта; окончание – август 2016 года.
Порядок приемки выполненных работ
5.1. Подрядчик после выполнения работ представляет Заказчику акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и исполнительную документацию, подтверждающую выполненные объемы работ, включая паспорта на материалы и оборудование.
- Представленные Подрядчиком формы КС-2, КС-3 должны быть заполнены в соответствии с постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100.
- Срок рассмотрения форм КС-2 Заказчиком – 3 календарных дней с момента их предоставления Подрядчиком.
- Исполнительная документация, представленная Подрядчиком с нарушением действующего законодательства, возвращается на доработку и считается не представленной вовремя.
5.2. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке работ к оплате, если их объем и качество не подтверждается исполнительной и другой технической документацией, о чем Подрядчику выдается предписание.
5.3. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ на русском языке по форме № КС-6. Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем Заказчика.
5.4. Приемка работ выполненных на Объекте по настоящему контракту оформляется актом приема-сдачи выполненных работ.
5.5. За 5 дней до полного завершения работ на Объекте Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика о необходимости создания приемочной комиссии, создаваемой Заказчиком.
5.6. Подрядчик передает Заказчику за 3 дня до начала приемки выполненных работ Объекта 1 экземпляр исполнительной документации, в том числе 1 экземпляр на электронном носителе, с письменным подтверждением соответствия переданной документации, фактически выполненным работам.
5.7. В течение 5 дней с момента окончания работ Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о готовности Объекта к приемке и направляет Заказчику подписанный им акт приема-сдачи выполненных работ в трех экземплярах.
5.8. Заказчик, получивший извещение от Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по контракту работ обязан приступить к его приемке. В течение 10 дней с момента получения от Подрядчика извещения Заказчик обязан принять результат работ и направить Подрядчику подписанный акт приема-сдачи выполненных работ или мотивированный отказ от их приемки.
5.9. В случае установления Заказчиком при приемке работ несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям настоящего контракта, акт приема-сдачи выполненных работ Заказчиком не подписывается.
5.10. В случае мотивированного отказа Заказчика от приёмки результата работ Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем выявленных в работах недостатков (недоработок, дефектов) и сроками их устранения, который после подписания его сторонами будет являться неотъемлемой частью настоящего контракта. При этом указанные в двустороннем акте недостатки (недоработки) в выполненных работах Подрядчик обязан устранить за счет собственных средств, после чего вновь сдать результат выполненных работ Заказчику в порядке, предусмотренном настоящим разделом контракта.
5.11. В случае если Подрядчик в течение 3-х рабочих дней с момента получения указанного в п. 5.13 настоящего контракта откажется от подписания акта, не вернет Заказчику подписанный со своей стороны экземпляр акта о выявленных недостатках, акт о выявленных недостатках считается подписанным Подрядчиком.
5.12. По окончанию работ Подрядчик передает Заказчику 3 экземпляра исполнительной документации по объекту (Приложение №3).
Срок действия контракта.
6.1.Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31 августа 2016 года.
Порядок изменения и расторжения контракта
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту допускаются исключительно по соглашению сторон по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством и имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон в установленном порядке.
7.2. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ по основаниям предусмотренными Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ.
Ответственность сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате цены настоящего Контракта Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения такого обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы цены настоящего Контракта.
8.3. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа составляет 2,5 процента от цены настоящего Контракта и составляет _________ (_________________) рублей 00 копеек.
8.4. Применение штрафных санкций к Заказчику применимо в случае неоднократного (от двух и более раз) незаконного отказа от приемки выполненных работ по настоящему Контракту.
8.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик обязан потребовать от Подрядчика уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком обязательств, и определяется по формуле:
П = (Ц - В) x С,
где:
Ц - цена настоящего Контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по настоящему Контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения настоящего Контракта;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
 ,
где:
 - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:
 ,
где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по настоящему Контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
8.6. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, размер штрафа составляет 10 процентов от цены настоящего Контракта и составляет 240 000,00(двести сорок тысяч) рублей 00 копеек.
8.7. Под ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств понимается выполнение работ, не соответствующих требованиям к качеству, объему выполняемых работ, установленных настоящим Контрактом.
8.8. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком таких обязательств, Заказчик обязан направить Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
8.9. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.10. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно информировать другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в письменном виде с предоставлением подтверждающего документа не позднее 5 календарных дней с даты их наступления. В случае прекращения указанных обстоятельств Сторона в течение 5 календарных дней должна известить об этом другую Сторону в письменном виде и предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.
8.11. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.
8.12. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Подрядчик.
8.13. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
9. Права и обязанности сторон
9.1 Заказчик обязуется:
9.1.1. Передать Подрядчику необходимую для выполнения работ дефектную ведомость, информацию и другие сведения, необходимые для исполнения контракта в течение 2-х рабочих дней с момента получения письменного требования Подрядчика об этом.
9.1.2.Осуществлять технический надзор выполнения работ на Объекте.
9.1.3. Принять результат работ, указанных в п.1.1 настоящего контракта, в сроки, предусмотренные разделом 4 настоящего контракта и в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего контракта.
9.1.4. Оплатить результат выполненных работ в порядке и в срок, предусмотренный разделом 3 настоящего контракта.
9.2. Заказчик вправе:
9.2.1. Проверять ход, качество выполняемых работ.
9.2.2. Контролировать наличие и правильность ведения исполнительных схем, общих и специальных журналов ведения работ и иной исполнительной документации, перечень и порядок заполнения которой регламентируется законодательными и нормативными правовыми актами в области строительства и градостроительства (далее – исполнительная документация).
9.2.3. Контролировать соответствие выполненных работ сметной документации, нормам и правилам.
9.2.4. Контролировать соответствие объемов, сроков и качества выполняемых работ утвержденной сметной документации, техническим условиям.
9.2.5. Заказчик или его уполномоченные представители вправе давать Подрядчику письменное предписание с приостановкой выполнения работ на объектах:
-в случае выполнения работ с отступлениями от сметной документации и требований законодательства РФ, а также выполнения работ с ненадлежащим качеством;
-в случае некачественного ведения исполнительной документации.
9.3. Подрядчик обязан:
9.3.1. За 2 дня до начала выполнения работ представить Заказчику на согласование График производства работ (Приложение №2 к контракту), который будет являться неотъемлемой частью контракта.
9.3.2. Вести с момента начала работ на Объекте и до их завершения и предоставлять Заказчику исполнительную документацию, исполнительные схемы, общие и специальные журналы ведения работ на объекте.
9.3.3. По окончании работ представить Заказчику техническую документацию, подтверждающую выполнение работ в соответствии со сметной документацией.
9.3.4. Выполнить работы по настоящему контракту с надлежащим качеством. Качество работ должно соответствовать требованиям рабочей и организационно-технологической документации, а также СНиП, ГОСТ иным документам, предусмотренным законодательством.
9.3.5. Сдать результат работ в порядке, предусмотренном разделом 5 и в срок установленный разделом 4 настоящего контракта.
9.3.6. Обеспечить, в ходе выполнения работ на Объекте, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, требований природоохранного законодательства и других норм других нормативно-технических документов, обязательных при выполнении данных работ.
9.3.7. При обнаружении обстоятельств создающих невозможность завершения работ в установленный срок немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы.
9.3.8. В случае возникновения необходимости в выполнении непредвиденных работ, в пределах цены контракта, письменно в течение 3-х дней согласовать их объем с Заказчиком.
9.3.9. После выполнения непредвиденных работ в объемах согласованных с Заказчиком, направить Заказчику акт приема-передачи непредвиденных работ.
9.3.10. Компенсировать Заказчику все убытки за ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с контрактом или вследствие нарушения имущественных или иных прав.
9.3.11. В случае, если Подрядчик не состоит на учете в территориальном налоговом органе, по месту выполнения работ и срок выполнения работ превышает один месяц, в соответствии с требованиями статьи 83 Налогового кодекса Российской Федерации Подрядчик обязуется обеспечить постановку на учет в территориальном налоговом органе, по месту нахождения обособленного подразделения (по месту выполнения работ).
9.3.12. Передать по окончании работ по Объекту Заказчику исполнительную документацию о выполненных работах.
9.4. Подрядчик вправе:
9.4.1. Самостоятельно выбирать способы выполнения работ, указанных в разделе 1 настоящего контракта.
9.4.2. В случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п.п. 9.1.1 настоящего контракта приостановить выполнение работ по настоящему контракту до дня исполнения Заказчиком указанных обязательств. При этом срок выполнения работ по настоящему контракту соразмерно продлевается на срок неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п.п. 9.1.1 настоящего контракта.
9.5. Стороны обязуются выделить для постоянной связи и согласования друг с другом различных вопросов, связанных с исполнением настоящего контракта, ответственных представителей, о назначении которых письменно уведомить друг друга не позднее 3-х рабочих дней со дня заключения настоящего контракта.
10. Гарантии качества по сданным работам
10.1. Подрядчик гарантирует:
- качество выполнения всех работ в соответствии со сметной документацией и действующими нормами и правилами, техническими условиями;
- нормативное качество всех работ;
10.2. Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты подписания сторонами акта приема-сдачи выполненных работ.
10.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта выявленных недостатков и дефектов Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением экспертов или независимых аккредитованных организаций, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, предъявляются ему в полном объеме.
11. Форс-мажор
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств, возникших после заключения контракта в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.
11.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы заинтересованная сторона должна в письменном виде и без промедления известить о них другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по контракту.
11.3. В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения стороной обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
11.4. Если наступившие обстоятельства непреодолимой силы или их последствия продолжают действовать более 2 (двух) месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения контракта, либо расторжения контракта.
12. Прочие условия
12.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.
12.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.
12.3. Под формулировкой «рабочий день» понимается день, не являющийся субботой, воскресеньем или не объявленный официально нерабочим днем.
12.4. Отношения сторон неурегулированные настоящим контрактом регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
12.5. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего контракта, иначе как с письменного согласия обеих сторон.
12.6. После подписания настоящего контракта все предыдущие устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к предмету данного контракта, теряют силу, если противоречат данному контракту.
12.7. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с контрактом, высылается в виде письма, факса с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении).
12.8. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно известить об этом другую сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего контракта.
12.9. Все приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.
12.10. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:
- Приложение №1 «Техническое задание» - 1 экз. на 2 листах;
- Приложение №2 «График производства работ» - 1 экз. на 1 листе;
- Приложение №3 «Перечень документов предоставляемых подрядчиком, необходимых для сдачи объекта заказчику»
13. Юридические адреса и реквизиты сторон
«Заказчик»
|
«Подрядчик»
|
Администрация муниципального образования «Мурбайский наслег»
678165, РС (Я), Ленский район,
с. Северная Нюя, ул. Школьная, 3
тел.(411)37-3-99-75, (411)37- 4-68-42,
БИК 049805001
ИНН 1414011908 КПП 141401001
Р/сч 40204810100000000100
в ГРКЦ НБ Саха (Якутия)
Банка России г. Якутск
Глава администрации
________________Л.М. Иванова
М.П.
|
| |
