Скачать 1.38 Mb.
|
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Договору, которые возникли после заключения Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 13.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы выполняемым работам нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо расторгнуть Договор. Если обстоятельства, указанные в п. 13.1, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств. 13.3. Если, по мнению Сторон, выполнение работ может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
14.1. Все споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением Договора, Стороны решают с обязательным соблюдением претензионного порядка, за исключением случая, предусмотренного пунктом 14.1 Договора. Срок претензионного урегулирования спора не может превышать 20 (двадцать) календарных дней. 14.2. В случае если одной из Сторон были нарушены принятые по Договору обязательства, другой Стороной в течение 10 (десяти) календарных дней со дня, когда Сторона узнала о факте нарушения другой Стороной принятых по Договору обязательств, предъявляется претензия. 14.3. Претензия (ответ на претензию) направляется в письменном виде за подписью уполномоченного лица. Подписанная уполномоченным лицом претензия (ответ на претензию) может быть передана по факсу, с обязательным отправлением оригинала претензии (ответа на претензию) в адрес другой Стороны заказным письмом по фактическому адресу, указанному в главе 18 Договора. Дата передачи претензии (ответа на претензию) по факсу считается датой получения претензии (ответа на претензию). Удовлетворение Стороной, получившей претензию, требований, содержащихся в претензии, в полном объеме также считается ответом на претензию. 14.4.Претензия должна содержать: - дату составления претензии; - обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии; - обоснование претензии; - сумму претензии с расчетом по каждому отдельному виду требования (факту нарушения); - подробный почтовый адрес (номер факса), по которому Сторона, направившая претензию, желает получить ответ на претензию; - перечень прилагаемых к претензии документов или их копий, а также других доказательств, подтверждающих заявленные в претензии требования; - реквизиты счета для перечисления денежных средств. 14.5.Претензия, оформленная с нарушением требований, установленных настоящим Договором или направленная без приложения перечисленных в ней документов и (или) доказательств, возвращается Стороне, направившей претензию, с указанием причин возврата в течение 5 (пяти) календарных дней со дня ее получения. 14.6. В случае если претензия не возвращена в порядке, установленном пунктом 14.5 Договора, претензия считается принятой к рассмотрению. 14.7. Ответ на претензию направляется Стороной, получившей претензию, в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня, когда Сторона получила претензию. 14.8. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, не получение Стороной ответа на претензию либо иное не урегулирование спора в установленный пунктом 14.1 Договора срок, споры Сторон рассматриваются в Арбитражном суде г. Москвы. 15.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 15.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2016 года. 15.2. Истечение срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств в полном объеме. 16. ПОРЯДКОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 16.1. Изменение и дополнение Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. 16.2. Договор может быть расторгнут: - по соглашению Сторон; - в судебном порядке; - в одностороннем порядке. 16.3. Расторжение Договора по соглашению Сторон определяется в порядке, установленном действующим гражданским законодательством Российской Федерации. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок, не превышающий 5 (пяти) календарных дней, с даты его получения. 16.4. Заказчик вправе в установленном порядке обратиться в Арбитражный суд с требованием о расторжении Договора при существенном нарушении условий Договора Подрядчиком: 16.4.1. неоднократного более 1 (одного) раза нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных Договором и приложений к нему, более чем на 2 (два) календарных дня. 16.4.2. нарушения Подрядчиком срока окончания Работ более чем на 10 (десять) рабочих дней относительно срока, указанного в Договоре; 16.4.3. установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 16.4.4. наличия у Подрядчика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Подрядчик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 16.4.5. установления факта проведения ликвидации Подрядчика или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства; 16.4.6. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 17.5. Основания расторжения Договора в связи с односторонним отказом от исполнения Договора по инициативе Заказчика: 16.5.1. Выполнение Работ ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок. 16.5.2. Подрядчик не приступает к исполнению Договора в срок, установленный Договором, или нарушает График выполнения Работ, предусмотренный Договором, или выполняет Работы так, что окончание их выполнения оказания к сроку, предусмотренному Договором, становится явно невозможно, либо в ходе выполнения Работ стало очевидно, что они не будут выполнены надлежащим образом в установленный Договором срок. 16.5.3. Если отступления в выполнении Работ от условия Договора или иные недостатки результата выполненных Работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми. 16.5.4. В случае, если по результатам экспертизы выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора. 16.5.5. Если в ходе исполнения Договора установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участнику данной закупки, или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем по результатам проведения данной закупки. 16.6. Основания расторжения Договора в связи с односторонним отказом от исполнения Договора по инициативе Подрядчика: 16.6.1. Неоднократные (от двух и более раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ, допущенные по вине Заказчика, при условии своевременно доведения финансирования до Заказчика. 16.6.2. Неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ Заказчика от приемки выполненных работ. При этом необоснованным отказом считается отказ Заказчика от подписания Акта приемки-сдачи выполненных работ в срок, предусмотренный Договором, без письменного объяснения причин такого отказа. 16.6.3. Решение об одностороннем расторжении настоящего Договора направляется второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному в разделе 18 Договора. 17.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 17.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по почтовому адресу Стороны, указанному в разделе 18 Договора, или с использованием факсимильной связи с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтверждённого отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи, уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки. 17.2. Условия конфиденциальности: 17.2.1. Любая информация, предоставляемая Подрядчику Заказчиком, а также информация, к которой Подрядчик получает доступ либо которая становится известной Подрядчику в связи с выполнением настоящего Договора, вне зависимости от формы ее хранения и способа документирования (далее по тексту - Информация), является конфиденциальной. Информация не будет считаться конфиденциальной, если Подрядчик докажет, что она была им получена из публичных источников. 17.2.2. Подрядчик обязуется хранить указанную в пункте 17.2.1 настоящего Договора Информацию на условиях полной конфиденциальности, не разглашать и не использовать ее ни для какой иной цели, кроме как для выполнения настоящего Договора. 17.2.3. За действия (бездействия) своих сотрудников Подрядчик несет перед Заказчиком и третьими лицами ответственность в полном объеме, и в случае причинения его сотрудниками ущерба, обязан возместить Заказчику и (или) третьим лицам все причиненные такими действиями убытки. 17.2.4. Обязательство о соблюдении конфиденциальности, указанной в пункте 17.2.1 настоящего Договора Информации, наступает с момента фактического получения Подрядчиком этой Информации и действует без ограничения срока, независимо от обязательств Подрядчика и Заказчика по выполнению настоящего Договора. 17.3. Подрядчик уведомлен о том, что на момент размещения закупки и заключения настоящего Договора субсидия на оплату Цены Договора от главного распорядителя бюджетных средств (Департамента культуры города Москвы) на счет Заказчика не поступила. 17.4. Сторонами согласованно, что при рассмотрении в арбитражном суде дела при установлении факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором в качестве третьего лица подлежит привлечению Главное контрольное управление города Москвы. 17.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. 17.4. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. 17.5. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 17.6. Все нижеследующие приложения к Договору являются его неотъемлемой частью: - Приложение № 1 «Техническое задание»; - Приложение № 2 «Проектно-сметная документация»; - Приложение № 3 «График выполнения работ»; - Приложение № 4 – Форма Акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия; - Приложение № 5 - Форма Акта об исполнении обязательств по Договору; - Приложение №6 - Согласие (решение) Департамента культуры города Москвы об одобрении совершения крупной сделки. 18. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Приложение № 1 к Договору от «____» ________ 2016г. № ____________ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение работ по капитальному ремонту здания по адресу: г. Москва, ул. Таганская, д. 15А, стр. 1, на территории объекта культурного наследия «Детский парка им. Прямикова»
Приложение № 2 к Договору от «____» ________ 2016 г. № ____________ ПРОЕКТНО – СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ на выполнение работ по капитальному ремонту здания по адресу: г. Москва, ул. Таганская, д. 15А, стр. 1, на территории объекта культурного наследия «Детский парка им. Прямикова»
Приложение № 3 к Договору от «____» ________ 2016 г. № ____________ |
Улан-Удэ Основные термины и их сокращения, применяемые в документации об аукционе в электронной форме, наименование и адреса | Улан-Удэ Основные термины и их сокращения, применяемые в документации об аукционе в электронной форме, наименование и адреса | ||
Улан-Удэ Основные термины и их сокращения, применяемые в документации об аукционе в электронной форме, наименование и адреса | Улан-Удэ Основные термины и их сокращения, применяемые в документации об аукционе в электронной форме, наименование и адреса | ||
Улан-Удэ Основные термины и их сокращения, применяемые в документации об аукционе в электронной форме, наименование и адреса | Подача заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе в электронной... | ||
Vi. Образцы заполнения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме 27 | Vi. Образцы заполнения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме 29 | ||
Извещение об аукционе в электронной форме №2 а вывоз и прием (утилизация) твердых бытовых отходов (IV-V класса опасности, согласно... | Данный документ представляет форму и содержание типовой документации об аукционе в электронной форме. Типовая документация является... |
Поиск Главная страница   Заполнение бланков   Бланки   Договоры   Документы    |