Документация об аукционе в электронной форме
Скачать 1.38 Mb.
|
РАЗРЕШЕНИЕ И ДОПУСКИ СУБПОДРЯДНЫЕ РАБОТЫ 8.1. В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 45 Федерального закона N 73-ФЗ, к проведению Работ по сохранению объекта культурного наследия допускаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). Согласно подп. 48 п. 1 ст. 12 Закона N 99-ФЗ лицензированию подлежит деятельность по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 8.2. Подрядчик обязан представить Заказчику выданную ему Министерством культуры РФ лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ (реставрация и воссоздание исторического ландшафта и произведений садово-паркового искусства - пункт 29 Перечня работ, составляющих деятельность по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ (Постановление Правительства РФ от 19.04.2012 N 349), а также свидетельство выданное саморегулируемой организацией о допуске к работам по организации строительства (генеральный подряд) - 33.3. Жилищно-гражданское строительство. 8.3. В случае, если Подрядчик в ходе выполнения Работ привлекает сторонние организации (субподрядчиков/ соисполнителей/ субпоставщиков), такие организации могут быть привлечены для выполнения Работ с предоставлением Заказчику исчерпывающей информации об этих организациях: правоустанавливающие документы, заверенные копии договоров, с указанием предмета, срока действия договора, объемов и видов выполняемых работ по данным договорам, о наличии у них допуска на выполнение данных видов работ (при необходимости). О привлечении сторонних организаций (субподрядчиков, соисполнителей, субпоставщиков) Подрядчик письменно уведомляет Заказчика не позднее 2 (двух) рабочих дней до непосредственного начала выполнения субподрядной организацией Работ по Договору. Привлечение субподрядчиков/ соисполнителей не влечет изменение цены Договора и/или объемов Работ по Договору. Перечень Работ, выполненных сторонними организациями, и их стоимость Подрядчик указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику по результатам выполнения Работ в порядке, установленном Договором. 8.4. Ни при каких обстоятельствах Подрядчик не может быть освобожден от ответственности перед Заказчиком за действия субподрядчиков/ соисполнителей/ субпоставщиков, наносящих ущерб или препятствующие выполнению Работ по Договору. 9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 9.1. Заказчик вправе: 9.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, включая оформление отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Техническим заданием и проектно – сметной документацией, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков. 9.1.2. В любое время осуществлять контроль и надзор, как лично, так и через уполномоченного представителя, за ходом и качеством выполнения Работы, используя при этом качественные критерии, заложенные в существующих в Российской Федерации нормах и правилах, технических условиях и стандартах, применяемых в строительстве, условиям Договора, а также соблюдением сроков выполнения Работ, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика, вносить замечания и давать обязательные для выполнения Подрядчиком указания об объеме и ходе выполнения работ. 9.1.3. В любое время проверять ход, соответствие и качество выполняемых Подрядчиком Работ, установленных настоящим Договором и другими обязательными для Подрядчика требованиями, участвовать в освидетельствовании Работ, осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, а также качеством оборудования, используемого Подрядчиком при выполнении Работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную и финансовую деятельность Подрядчика, а также проверять целевое использование средств по настоящему Договору. 9.1.4. Предоставлять Подрядчику документацию, необходимую для выполнения Работ по Договору, при её наличии. Оказывать содействие Подрядчику в ходе выполнения им Работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом Договора, решение которых возможно только при участии Заказчика. 9.1.5. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых Работ. 9.1.6. При выявлении недостатков в Работе Подрядчика требовать от Подрядчика: -безвозмездного устранения недостатков, возникающих по вине Подрядчика; -возмещения расходов по устранению этих недостатков, если устранение производилось силами третьих лиц и оплачивалось за счет Заказчика; -возмещения вреда, причиненного имуществу Заказчика, третьим лицам или их имуществу, возникшего из-за невыполнения или несвоевременного выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору или вреда, причиненного работниками Подрядчика в процессе осуществления деятельности в соответствии с условиями настоящего Договора. 9.1.7. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступит своевременно к исполнению настоящего Договора или будет выполнять Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку станет явно невозможным. 9.1.8. Ссылаться на недостатки выполняемых Работ, в том числе в части объема и стоимости этих Работ по результатам проведенных проверок уполномоченными контрольными органами. 9.1.9. Требовать от Подрядчика своевременного и бесплатного устранения выявленных недостатков в Работе, как в течение срока действия настоящего Договора, так и в течение гарантийного срока. 9.1.10. Вызвать представителя Подрядчика для дачи пояснений и представления документов в случае поступления соответствующих запросов от контролирующих органов о несоответствии объема и стоимости выполненных Работ проектно – сметной документации, Техническому заданию; при отказе Органа охраны памятников истории и культуры в утверждении отчетной документации и выдаче Акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия. 9.1.11. Контролировать исполнение Подрядчиком требований, указаний, предписаний органов государственного надзора. 9.1.12. Назначать независимые экспертизы, привлекать независимых экспертов с целью проверки качества и полноты объема выполненных Работ и используемых материалов и оборудования по настоящему Договору. 9.1.13. В случае досрочного выполнения Подрядчиком обязательств по Договору принять и оплатить Работы в соответствии с установленным в Договоре порядком. 9.1.14. Пользоваться иными, установленными Договором и законодательством Российской Федерации правами. 9.2. Заказчик обязан: 9.2.1. Получить от Департамента культуры города Москвы согласие (разрешение) на заключение настоящего Договора - совершение крупной сделкой, в порядке, предусмотренном законом и учредительными документами Заказчика. Согласие (решение) об одобрении крупной сделки является Приложением №6 к настоящему Договору. 9.2.2. Соответствующим приказом назначить уполномоченного представителя (ответственное лицо) который наделяется объемом прав и обязанностей, предусмотренных настоящим Договор для Заказчика и довести до сведения Подрядчика Ф.И.О. последнего и его контактный телефон. 9.2.3. Передать исходную документацию (при её наличии) Подрядчику по акту приема-передачи не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты начала производства Работ Подрядчиком по настоящему Договору. 9.2.4. В порядке и на условиях, предусмотренных Договором и приложениями к нему, принимать и оплачивать выполненные Подрядчиком Работы, рассматривать представленные Подрядчиком отчетные документы и при отсутствии замечаний подписывать их. 9.2.5. Произвести приемку выполненных работ (форма № КС-2) и принять от Подрядчика справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и иную отчетную документацию, предусмотренную настоящим Договором и Приложениями к нему. 9.2.6. Проверять соответствие стоимости предъявленных к оплате выполненных объемов работ, указанных в справках о стоимости выполненных работ (форма № КС-3), их фактическим объемам (согласно формы № КС-2), подписывать Акты приемки выполненных работ. 9.2.7. Подтвердить соответствие качества выполненных Работ требованиям строительных норм и правил в соответствии с Техническим заданием, осуществить приемку скрытых и законченных Работ в целом или отдельных их этапов и дать разрешение на продолжение Работ. 9.2.8. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения Работ в случае, указанном в п.п. 9.4.23 Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ. Решение о продолжении выполнения Работ при необходимости корректировки порядка выполнения Работ принимается Заказчиком и Подрядчиком совместно и оформляется дополнительным соглашением к Договору. 9.2.9. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения Работ, отступлений от требований по качеству Работ, предусмотренных технической документацией и в обязательных для Сторон нормах и правилах, выдать предписание Подрядчику о приостановке Работ до устранения выявленных нарушений, установить сроки устранения этих нарушений (дефектов). 9.2.10. При обнаружении, в течение предусмотренного Договором гарантийного срока дефектов, вызванных некачественным выполнением Работ Подрядчиком и привлеченными им субподрядчиками (соисполнителями), а также использованием оборудования, материалов, конструкций и комплектующих материалов, не отвечающих по своим характеристикам требованиям, предусмотренным в техническом задании, Заказчик с привлечением представителя Подрядчика должен составить рекламационный акт и установить сроки устранения выявленных дефектов. 9.2.11. По выполнению Работ в полном объеме Заказчик обязан принять от Подрядчика, на основании Акта об исполнении обязательств по Договору необходимую исполнительную документацию, включая гарантийные обязательства. 9.2.12. Обеспечить доступ специалистов и транспортных средств Подрядчика на территорию Объекта для проведения соответствующих Работ. 9.2.13. Направлять Подрядчику уведомления об уплате в добровольном порядке сумм неустойки (пеней, штрафов), предусмотренных Договором за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Подрядчиком своих обязательств по Договору. 9.2.14. В случае неуплаты Подрядчиком в добровольном порядке предусмотренных Договором сумм неустойки (пеней, штрафов) взыскивать их в судебном порядке. 9.2.15. Вернуть Подрядчику обеспечение исполнения Договора, в виде залога денежных средств, в размере обеспечения исполнения Договора (в случае, если Подрядчик выберет указанный вид обеспечения Договора) в порядке и сроки предусмотренные разделом 10 настоящего Договора. 9.2.16. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах Договора. 9.3. Подрядчик вправе: 9.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи - приемки выполненных Работ по Договору на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и при условии соблюдения сроков выполнения работ, указанного в п. 4.1 Договора. 9.3.2. Требовать оплаты надлежащим образом выполненных и принятых Заказчиком Работ. 9.3.3. Привлекать сторонние организации (субподрядчиков, соисполнителей, субпоставщиков) для выполнения работ по Договору, в порядке, предусмотренном разделом 9 настоящего Договора. 9.3.4. Запрашивать имеющиеся в наличии у Заказчика документы, необходимые для выполнения Работ по Договору, а также разъяснения и уточнения относительно предмета Договора. 9.3.5. Получать от Заказчика содействие при выполнении Работ в соответствии с условиями Договора. 9.3.6. Досрочно исполнить обязательства (выполнить Работы) по Договору. 9.4. Подрядчик обязан: 9.4.1. Выполнять работы в строгом соответствии с сметной документацией, Техническим заданием и Графиком выполнения Работ. Своевременно представить Заказчику надлежащим образом оформленную исполнительную и отчетную документацию по итогам исполнения Договора. 9.4.2. Выполнить Работы по Договору в строгом соответствии с условиями Договора, Технического задания и проектно - сметной документацией, требованиями законодательства Российской Федерации, города Москвы, иных нормативных правовых актов, регулирующих предмет Договора, условиями Договора и приложений к нему, включая индивидуальные особенности Объекта, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам и т.п.). Перед непосредственным выполнением Работ Подрядчик обязан согласовать образцы предполагаемых к использованию материалов. Подрядчик не имеет права приступить к выполнению работ на Объекте без согласования с Заказчиком таких материалов. 9.4.3. Обеспечить выполнение работ на Объекте в соответствии с действующими строительными нормами и правилами. 9.4.4. Своевременно информировать Заказчика (уполномоченного представителя) о ходе выполнения работ по Договору. 9.4.5. За свой счет, своевременно вывозить мусор, производить уборку территории Объекта и прилегающей к Объекту территории, на которой производятся Работы. До приемки всего объема Работ по Договору Подрядчик обязан вывезти с Объекта принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструмент и другое имущество. При нарушении обязательства указанного в п. п. 9.4.5. Договора Подрядчик несет ответственность, в порядке и размере согласно п.п. 12.4 настоящего Договора. Неисполнение данного обязательства является для Заказчика основанием для отказа от подписания Акта приема-сдачи выполненных работ. В случае отказа Подрядчика от исполнения обязательства, предусмотренного п.п. 9.4.5. настоящего Договора, Заказчик вправе для выполнения данного вида работ привлечь в порядке, установленном законодательством РФ о размещении государственных заказов, другую организацию с последующей оплатой понесенных расходов за счет Подрядчика. 9.4.6. При оформлении (подготовке, разработке) необходимой, предусмотренной Договором документации, руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации, города Москвы и требованиями Заказчика. 9.4.7. Обеспечить ведение полного комплекта исполнительной документации (журнал производства работ, журнал входного контроля качества применяемых материалов, кабельный журнал и пр.) с подготовкой и подписанием актов на скрытые работы уполномоченными сотрудниками Заказчика, лицами осуществляющими технический надзор. 9.4.8. По требованию Заказчика выдавать необходимую информацию и документацию, а также предоставлять отчеты о ходе выполнения работ по Договору. 9.4.9. В случае наличия у Заказчика обоснованных замечаний по выполненным работам, в дополнительно установленные Заказчиком сроки, устранять их за свой счет. 9.4.9. При необходимости, получать в соответствующих органах (организациях, учреждениях и т.д.) необходимые согласования, разрешения, предписания и технические условия на подключение Объекта к действующим сетям (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, отопление, радиофикация, телефонизация и проч.). 9.4.11. По требованию Заказчика представлять документы, удостоверяющие качество конструкций, изделий и материалов (сертификаты соответствия, технические паспорта, гарантийные талоны, декларации о соответствии, государственные таможенные деклараций – при использовании материалов и оборудования иностранного производства и т.д.), используемых при возведении Объекта. 9.4.12. Принять все необходимые меры по охране окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации (как на Объекте, так и за его пределами) и нести ответственность за нарушение указанных требований. Предпринять все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в том числе зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр. Нести все расходы по ремонту и восстановлению поврежденного во время выполнения Работ имущества, окружающей среды и т.п. 9.4.13. Освидетельствовать совместно с Заказчиком выполненные Работы, скрываемые при производстве последующих работ, а также обеспечить недопущение и запрещение производства дальнейших работ до оформления актов освидетельствования скрытых работ. 9.4.14. Исполнять указания и предписания органов государственного контроля, а также требования технического надзора, возмещать Заказчику все суммы штрафных санкций, выставляемых данными органами в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком условий настоящего Договора. 9.4.15. Участвовать в проверках и приемочных комиссиях проверок качества выполненных работ, проводимых органами государственного контроля, техническим надзором, привлеченным Заказчиком, а также представителями Заказчика. 9.4.16. Извещать Заказчика обо всех случаях аварийного состояния на Объекте, объемах и стоимости работ по ликвидации аварий. 9.4.17. С письменного согласия Заказчика представлять его интересы в учреждениях, организациях и на предприятиях по вопросам проводимых работ на Объекте. 9.4.18. Оплачивать за счет собственных средств расходы по использованию воды, тепловой энергии, электричества, сточных вод на Объекте и других полученных коммунальных услуг, без последующей компенсации со стороны Заказчика. 9.4.19. Вести необходимую документацию в процессе выполнения работ, предъявлять ее при приемке выполненных работ, а также по требованию Заказчика. 9.4.20. В случае изменения планировки и видов работ, после согласования таких изменений с Заказчиком, за свой счет вносить соответствующие изменения в соответствующую документацию и согласовать ее повторно в необходимых согласующих организациях; согласовывать проекты производства работ субподрядных организаций; контролировать сроки выполнения календарного графика субподрядными организациями. 9.4.21. Нести всю полноту ответственности перед третьими лицами за повреждение всех видов имущества указанных лиц, находящегося на Объекте. 9.4.22. Нести установленные Договором гарантийные обязательства; обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке Работ и в течение гарантийного срока, за свой счет. 9.4.23. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) календарного дня после приостановления выполнения работ. Дальнейшее выполнение Работы проводить только на основании письменного решение Заказчика Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в настоящем пункте настоящего Договора, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в Договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении Работы, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства. 9.4.24. Неукоснительно устранять недостатки и выполнять указания технического заказчика (надзора), привлеченного Заказчиком для контроля работ. 9.4.25. Строго исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы. 9.4.26. Гарантировать Заказчику освобождение от любой ответственности и уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, несчастным случаям, в том числе со смертельным исходом, в процессе производства Работ по Договору. 9.4.27. Компенсировать Заказчику все суммы штрафных санкций, выставляемых контролирующими государственными органами, за допущенные нарушения при производстве Работ по настоящему Договору, а также за неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком условий настоящего Договора. 9.4.28. Подрядчик подтверждает свое соответствие следующим требованиям: - соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом Договора; - отсутствие сведений о юридическом лице в реестре недобросовестных поставщиков; - не проведение ликвидации юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом или об открытии конкурсного производства; - не приостановление деятельности юридического лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; - отсутствие у физического лица, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица судимости за преступление в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношение указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товаров, выполнением Работы, оказанием услуги, являющихся предметом настоящего Договора, и административного наказания в виде дисквалификации; - отсутствие у юридического лица задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Поставщик считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято; - обладание исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением Договора Заказчик приобретает права на эти объекты. 9.4.29. Информировать Заказчика о реорганизации, изменении своего юридического наименования, адреса места нахождения, банковских реквизитов, смене единоличного исполнительного органа, отзыве доверенностей, а также о других существенных изменениях, которые имеют возможность влиять на надлежащее исполнение взятых на себя обязательств – в течение 3 (трех) рабочих дней сообщать о соответствующих изменениях Заказчику. 9.4.30. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Договором. |
Похожие:
 | Улан-Удэ Основные термины и их сокращения, применяемые в документации об аукционе в электронной форме, наименование и адреса | | Улан-Удэ Основные термины и их сокращения, применяемые в документации об аукционе в электронной форме, наименование и адреса |
| Улан-Удэ Основные термины и их сокращения, применяемые в документации об аукционе в электронной форме, наименование и адреса | | Улан-Удэ Основные термины и их сокращения, применяемые в документации об аукционе в электронной форме, наименование и адреса |
| Улан-Удэ Основные термины и их сокращения, применяемые в документации об аукционе в электронной форме, наименование и адреса |  | Подача заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе в электронной... |
| Vi. Образцы заполнения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме 27 | | Vi. Образцы заполнения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме 29 |
| Извещение об аукционе в электронной форме №2 а вывоз и прием (утилизация) твердых бытовых отходов (IV-V класса опасности, согласно... | | Данный документ представляет форму и содержание типовой документации об аукционе в электронной форме. Типовая документация является... |