Документация об аукционе в электронной форме
Скачать 1.38 Mb.
|
10.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 10.1. Обеспечение исполнения Договора установлено в размере 25% (двадцать пять процентов) от начальной (максимальной) цены Договора, что составляет 983 423 (Девятьсот восемьдесят три тысячи четыреста двадцать три) рубля 53 копейки. Обеспечение исполнения Договора распространяется на случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора, обязательств по Договору, неуплаты Подрядчиком неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных Договором, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Договору. 10.2. В целях обеспечения исполнения своих обязательств по Договору Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Договору в форме (на выбор): 10.3. В форме безотзывной банковской гарантии: 10.3.1. Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации. Безотзывная банковская гарантия должна быть предоставлена банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков. В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение всех обязательств по настоящему Договору, обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией, обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки; условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; срок действия банковской гарантии; отлагательное условие, предусматривающее заключение Договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Договора при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения Договора; установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии. Ответственность гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение гарантом обязательства по гарантии не ограничивается суммой, на которую выдана гарантия. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на Договор, включая указание на стороны Договора, предмет Договора и ссылки на основание заключения Договора, указанное в преамбуле настоящего Договора. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Договора не менее чем на один месяц. Безотзывная банковская гарантия должна предусматривать подсудность споров и разногласий между Бенефициаром и Гарантом Арбитражному суду г. Москвы. 10.3.2. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения Договора банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления. 10.3.3. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии Заказчиком является: 1) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в абз. 3 п. 10.3.1 настоящего раздела; 2) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки, приглашении принять участие в определении Подрядчика, документации о закупке, проекте Договора, который заключается с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 10.3.4. В случае отказа в принятии банковской гарантии Заказчик в срок, установленный п.п. 10.3.2 настоящего Договора, информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа. 10.4. Внесения денежных средств на счет Заказчика: Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения Договора: Получатель средств: Департамент финансов города Москвы (ГАУК г. Москвы ПКиО "ТАГАНСКИЙ", л/с 2105651000451665) ИНН: 7709047883 КПП: 770901001 Счет получателя: 40302810145254000060 БИК банка: 044525000 Наименование банка: ГУ Банка России по ЦФО ОГРН: 1027739718203 ОКПО: 05113364 ОКАТО: 45286580000 ОКВЭД: 92.33 10.4.1. Факт внесения Подрядчиком денежных средств в обеспечение исполнения обязательств по Договору подтверждено платежным поручением от «___» ____________201__г. №_____ с отметкой банка о проведении платежа и списании средств со счета Подрядчика и поступлением денежных средств на счет Заказчика. 10.4.2. Внесенные Подрядчиком в обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по Договору, включая обязательства по уплате в пользу Заказчика всех предусмотренных Договором неустоек (штрафов, пеней), по возмещению всех причиненных в связи с исполнением либо неисполнением, либо ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчика по Договору убытков, и иные обязательства Подрядчика, денежные средства обеспечивают исполнение Подрядчиком всех обязательств Подрядчика по Договору, а также обязательств, связанных с ненадлежащим исполнением Договора Подрядчиком, включая обязательства по возмещению Заказчику убытков, а также обязательств Подрядчиком по уплате Заказчику неустоек (штрафов, пеней), начисленных Заказчиком в связи с неисполнением Подрядчиком предусмотренных Договором обязательств. 10.4.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обеспеченных внесением денежных средств обязательств, Заказчик имеет право удержать из внесенных Поставщиком денежных средств сумму, равную сумме денежных средств, которую Поставщик обязан уплатить Заказчику в качестве неустойки (штрафов, пеней) или в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, подлежащей уплате Поставщиком Заказчику по Договору. Удержанные Заказчиком денежные средства переходят в собственность Заказчика. 10.4.4. Денежные средства возвращаются Подрядчику Заказчиком в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика по истечении срока действия данного обеспечения при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех его обязательств по Договору, что подтверждается наличием подписанных Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, Акта приемки выполненных Работ по сохранению объекта культурного наследия (Приложение №4), Акта об исполнении обязательств по Договору (Приложение № 5 к настоящему Договору), а также всех обязательств Подрядчика по возмещению убытков и уплате неустоек (штрафов, пеней), которые возникли из юридических фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании. 10.4.5.В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком его обязательств по Договору, Подрядчик обязуется в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Договора на тех же условиях и в том жеразмере, которые указаны в настоящем разделе Договора. Действие указанного пункта не распространяется на случаи, когда Подрядчиком предоставлена недостоверная банковская гарантия. Обеспечение исполнения Договора распространяется на случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора, обязательств по Договору, неуплаты Подрядчиком неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных Договором, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Договору.
11.1. Подрядчик гарантирует, что работы, а также материалы, используемые в ходе их выполнения, соответствуют требованиям государственных стандартов Российской Федерации, материалы, оборудование, подлежащие сертификации, сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются новыми, исправными, пригодными к использованию с учетом гарантийных сроков, установленных Договором. Копии сертификатов соответствия на изделия, оборудование и материалы, используемые Подрядчиком при выполнении работ, подлежат обязательной передаче Заказчику одновременно с передачей Акта о приемке выполненных работ. Гарантийные сроки на выполненные Работы, материалы и оборудование, смонтированное на Объекте, начинаются с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, Акта приемки выполненных Работ по сохранению объекта культурного наследия (Приложение №4), Акта об исполнении обязательств по Договору (Приложение № 5 к настоящему Договору) и устанавливаются: - на выполненные Работы, включая оборудование, материалы и комплектующие– 24 (двадцать четыре) месяца.
11.4. Для участия в составлении рекламационного акта, фиксирующего выявленные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента получения соответствующего извещения Заказчика направить своего представителя. 11.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания рекламационного акта Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы. Расходы по проведению такой экспертизы несет Подрядчик. Если экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком требований Договора или причинной связи между его действиями и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – обе Стороны поровну. В случае многократного (более двух раз) обнаружения дефектов на одном и том же оборудовании или узлах оборудования (или материалах), возникших по вине Подрядчика, последний за свой счет обязан заменить эти материалы в срок, определяемый рекламационным актом. 11.6.Если Подрядчик не устраняет недостатки, возникшие по его вине в сроки, определяемые рекламационным актом, Заказчик имеет право заменить оборудование и устранить дефекты и недостатки силами третьих лиц за счет Подрядчика.
11.8. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком гарантийных обязательств влечет применение к нему установленных законодательством Российской Федерации норм ответственности. 11.9. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износаОбъекта, его неправильной эксплуатации или ненадлежащего ремонта, произведенного Заказчиком или третьими лицами. 11.10. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.
12.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. 12.2. При возникновении между Сторонами спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора путем переговоров по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. 12.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате Цены Договора, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по оплате цены Договора начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства по оплате Цены Договора. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Банка России отЦены Договора. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика. В случае отсутствия бюджетного финансирования и невозможности выполнения обязательств по настоящему Договору в установленные сроки, Заказчик освобождается от ответственности за неисполнение своих обязательств, при этом исполнение обязательств производится Заказчиком после поступления средств из соответствующего бюджета, на лицевой счет Заказчика. 12.4. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Договору, за исключением просрочки исполнения обязательств, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа, размер которого составляет 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) цены Договора. 12.5. В случае просрочки исполнения своих обязательств по выполнению Работ в том или ином периоде, установленном в Графике выполнения работ, Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления, уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента)от стоимости невыполненных Работ в соответствующем периоде. Неустойка выплачивается за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после истечения установленного Графиком выполнения работ срока до дня исполнения обязательства. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней) за просрочку исполнения обязательств по выполнению работ, в сроки, установленные Договором, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла по вине Заказчика. 12.6. В случае выполнения работ ненадлежащего качества, Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента)от Цены Договора. Неустойка выплачивается за каждый день периода, в течение которого Работы имели ненадлежащее качество, начиная со дня направления Заказчиком Подрядчику уведомления о ненадлежащем качестве выполненных работ до момента устранения указанных Заказчиком недостатков. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней) за просрочку исполнения обязательств по выполнению работ, в сроки, установленные Договором, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла по вине Заказчика. 12.7. В случае поставки некачественных материалов по Договору Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента)от стоимости некачественных материалов, определенной в соответствии со Сметой, за каждый день с момента направления Подрядчику такого уведомления, до момента надлежащего исполнения Подрядчиком соответствующего обязательства (устранения недостатков материалов ненадлежащего качества/поступления на банковский счет Заказчика суммы его расходов на устранение недостатков материалов/приемки Заказчиком качественныхматериалов, поставленных взамен ненадлежащего качества). 12.8. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств последний в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания соглашения о расторжении Договора по требованию Заказчика уплачивает неустойку в размере 5 (пяти) процентов от суммы невыполненных работ (или не поставленного оборудования), предусмотренных Договором и выплачивает ущерб. 12.9. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов завышения объема выполненных работ и/или их стоимости, Подрядчик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления. 12.10. В случае применения к Заказчику штрафных санкций, выставляемых контролирующими государственными органами, за допущенные нарушения при производстве работ по настоящему Договору, а также за неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком условий настоящего Договора, Подрядчик компенсирует Заказчику все суммы штрафных санкций в течении 5 (пяти) банковских дней с момента получения от Заказчика соответствующего уведомления. 12.11. Подрядчик несет материальную ответственность за ущерб, нанесенный Заказчику или третьим лицам, причиненный вследствие нарушения им действующего законодательства. 12.12. В случае нанесения вреда имуществу Заказчика действиями Подрядчика, уполномоченными представителями Сторон составляется Акт о нарушении целостности имущества. 12.12.1. При полном повреждении имущества и невозможности дальнейшего его использования, Подрядчик возмещает действительную (балансовую) стоимость имущества на момент порчи, гибели, повреждения. 12.12.2. При частичном повреждении имущества, Подрядчик полностью компенсирует размер необходимых расходов для приведения имущества в состояние, в котором оно было до повреждения. 12.13. Заказчик в течение срока действия Договора не несет ответственность перед третьими лицами за вред, причиненный действиями/бездействием Подрядчика в связи с исполнением Договора, жизни и/или здоровью граждан, а также за вред, причиненный имуществу физических и/или юридических лиц. 12.14. В случае если ни одна из Сторон не предъявит другой стороне требования о выплате неустойки, Стороны соглашаются считать размер неустойки равными нулю. |
Похожие:
 | Улан-Удэ Основные термины и их сокращения, применяемые в документации об аукционе в электронной форме, наименование и адреса | | Улан-Удэ Основные термины и их сокращения, применяемые в документации об аукционе в электронной форме, наименование и адреса |
| Улан-Удэ Основные термины и их сокращения, применяемые в документации об аукционе в электронной форме, наименование и адреса | | Улан-Удэ Основные термины и их сокращения, применяемые в документации об аукционе в электронной форме, наименование и адреса |
| Улан-Удэ Основные термины и их сокращения, применяемые в документации об аукционе в электронной форме, наименование и адреса |  | Подача заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе в электронной... |
| Vi. Образцы заполнения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме 27 | | Vi. Образцы заполнения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме 29 |
| Извещение об аукционе в электронной форме №2 а вывоз и прием (утилизация) твердых бытовых отходов (IV-V класса опасности, согласно... | | Данный документ представляет форму и содержание типовой документации об аукционе в электронной форме. Типовая документация является... |