РАЗДЕЛ VI. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Договор поставки товара № ______
г. Апатиты «____» _____________2017 г.
Акционерное общество «Апатитыэнерго»», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Дерябина Руслана Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и ________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений №_____ от «_____» ___________ 2017 года., заключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем:
Предмет Договора
Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя продукцию (далее - Товар) в количестве и ассортименте согласно подписанной Сторонами Спецификации, в установленный настоящим Договором срок, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар на условиях настоящего Договора.
Поставка Товара может осуществляться отдельными партиями. Партией Товара признается Товар, передаваемый Поставщиком в соответствии с одной или несколькими товарными накладными, датированными одной датой.
Спецификация признается неотъемлемой частью настоящего Договора, подписывается уполномоченными представителями обеих Сторон.
Поставка Товара производится Поставщиком в сроки, указанные в Спецификации.
Способы отгрузки Товара и вид транспорта доставки согласуются Сторонами в Спецификации к настоящему Договору.
Качество Товара, передаваемого по настоящему Договору, подтверждается сертификатом завода-изготовителя. Вместе с Товаром Поставщик предоставляет Покупателю соответствующую копию указанного документа. Товар должен являться новым (ранее не находившимся в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц), не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.
Покупатель оплачивает Товар в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
Обязательным условием действия настоящего Договора является нумерация и подписание всех страниц текста уполномоченными на его заключение представителями Сторон.
Приемка Товара по количеству и качеству
Поставка осуществляется за счет Поставщика.
Приемка Товара по качеству, количеству и ассортименту осуществляется во время передачи Товара Покупателю (грузополучателю).
Приемка Товара производится лицами, уполномоченными на то в соответствии с законодательством РФ руководителем предприятия-получателя. Эти лица несут ответственность за строгое соблюдение правильной и своевременной приемки Товара, при которой Покупателем обеспечивается сохранность Товара, и принимаются меры по предотвращению возможности образования недостач и хищений Товара.
Поставщик______________ Покупатель_________________
Приёмка Товара производится также по физической массе в соответствии с товарными накладными. Если в документах отправитель указал вес Товара и количество мест, получатель при приемке Товара должен проверить его вес и количество мест.
В случае несоответствия количества или ассортимента Товара данным, указанным в Спецификации, в товарной накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и ассортименте Товара, после чего, в течение 2 (Двух) рабочих дней, направлена соответствующая претензия Поставщику.
К претензии о недостаче Товара должен быть приложен Акт о недостаче со следующими приложениями:
документ, содержащий данные отвесов и обмера, если количество Товара определялось путем взвешивания или обмера;
другие документы, свидетельствующие о причинах возникновения недостачи.
При выявлении Покупателем излишков принятого Товара Покупатель незамедлительно (в течение 48 часов) сообщает об этом Поставщику.
При обнаружении несоответствия качества Товара сертификату завода-изготовителя Покупатель (грузополучатель) обязан в течение 24 часов с момента обнаружения несоответствия вызвать представителя Поставщика для участия в приемке и составления соответствующего акта посредством направления Поставщику сообщения по электронной почтой и (или) факсимильной связью о необходимости присутствия его представителя при приемке Товара, указав вид дефекта, количестве Товара по каждому виду дефекта и по каждой партии, номер сертификата качества, удостоверяющего данную партию.
2.9. В случае невозможности присутствия представителя Поставщика или неполучении ответа на уведомление в течение 5 (пяти) рабочих дней, Покупатель обязан составить Акт с участием комиссии состоящей из 3 (трех) человек и направить его Поставщику не позднее 3 (трех) дней.
2.10. Стороны пришли к соглашению, что в претензии должны быть четко изложены требования и сумма претензии. К претензии по качеству поставленного Товара должны быть приложены копии следующих документов:
- акта об установленном расхождении по качеству формы ТОРГ-2 (при приемке импортных товаров формы ТОРГ-3);
- сертификат качества
- товарная накладная;
- товарно-транспортная накладная или транспортная железнодорожная накладная;
- копии Спецификаций, в соответствии с которым осуществлялась поставка;
- фотографии и другие документы, свидетельствующие о несоответствии качества.
2.11. Претензии по качеству Товара должны быть направлены не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты поставки партии Товара. Претензии Покупателя по качеству, выставленные позднее указанных сроков, Поставщиком не рассматриваются и удовлетворению не подлежат, за исключением случаев, если Покупатель не докажет, что недостатки носили скрытый характер.
Претензии относительно качества Товара по скрытым недостаткам Покупатель, при наличии таковых, обязан предъявить в течение 30 (тридцати) дней с даты составления акта, но не позднее 12-ти (двенадцати) месяцев с даты получения Товара.
2.12. Поставщик обязан рассмотреть претензию и ответить на нее по существу не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.
Поставщик______________ Покупатель_________________
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Поставщик обязуется:
3.1.2. Осуществить поставку партии Товара в соответствии со Спецификацией и отгрузочными реквизитами, указанными Покупателем для каждой партии Товара;
3.1.3. В день поставки, непосредственно при передаче Товара и права собственности на него, представить Покупателю следующие документы:
- счет-фактуру;
- товарную накладную формы ТОРГ-12;
- товарно-транспортную накладную формы 1-Т, в случае доставки Товара Поставщиком до оговоренного с Покупателем места;
- копию сертификата на поставляемый Товар;
- другие документы – по согласованию Сторон.
3.1.4. Отгрузить Товар в таре и упаковке или с использованием средств пакетирования, соответствующих характеру поставляемого Товара и действующим ГОСТ или ТУ. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Товара от всякого рода повреждений или коррозии при перевозке, перегрузке, а также при длительном хранении на складской площадке. В случае если по своему характеру Товар не требует затаривания, упаковки или применения средств пакетирования, Поставщик отгружает Товар без применения этих средств.
Маркировка Товара производится в соответствии с требованиями, действующими на предприятии Поставщика, и должна обеспечивать надежную идентификацию каждой партии Товара.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Принять Товар и оплатить его на условиях, согласованных в разделе 4 настоящего Договора, если иные условия не согласованы в Спецификации (или счете на оплату Товара).
3.2.2. Обеспечить приемку Товара по количеству и качеству в точном соответствии со стандартами, техническими условиями, настоящим Договором.
3.2.3. При получении Товара представителем Покупателя предоставить оригиналы необходимых и надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих полномочия представителя Покупателя на получение Товара, либо приём Товара подтвердить подписью ответственного лица, печатью (штампом) организации Покупателя. В случае непредставления указанных документов Поставщик вправе приостановить передачу Товара до момента получения соответствующего подтверждения. При этом Поставщик ответственность за нарушения сроков поставки Товара по вышеназванным обстоятельствам не несет.
3.2.4. Срок действия гарантии Поставщика не может быть менее гарантии производителя поставляемого Товара.
3.2.5. В случае выхода из строя Товара в период действия гарантийного срока, Поставщик в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения письменного уведомления от Покупателя, обязуется самостоятельно за свой счёт произвести замену неисправного Товара.
3.2.6. Подписать предоставленный Поставщиком акт сверки взаиморасчетов не позднее 10 (десятого) числа каждого месяца за месяц, предшествующий месяцу сверки.
3.3. Покупатель имеет право:
3.3.1. Досрочно оплатить Товар, поставленный с отсрочкой платежа;
3.3.2. В любой момент и за свой счет проконтролировать качество поставленного Товара, в том числе с привлечением независимых экспертов.
Поставщик______________ Покупатель_________________
3.3.3. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего Договора, в случае если 1% Товара хотя бы одной партии окажется ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя или указанного покупателем получателя в срок, а также неоднократного нарушения сроков поставки. Покупатель также вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения договора и в других, предусмотренных законом случаях.
4.Цена Товара и порядок оплаты.
4.1. Цена Договора составляет _______________ (________________) рублей ____ коп., в том числе НДС ____ %. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок действия Договора.
4.2. Цена Договора должна учитывать затраты на транспортировку до места доставки, сборку, погрузо-разгрузочные работы, страхование, таможенные расходы, уплату налогов и других обязательных платежей.
4.3 Цена Товара по настоящему Договору устанавливается в российских рублях и указывается в Спецификациях, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.4. Расчеты между Сторонами производятся Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по реквизитам, указанным в разделе 12 настоящего Договора.
Об изменении реквизитов или иных сведений, указанных в настоящем Договоре, Стороны обязуются извещать друг друга в письменном виде.
4.5. Датой исполнения обязательства по оплате Товара признается дата зачисления цены Товара на расчетный счет Поставщика в полном объеме.
4.6. Платежный документ Покупателя на оплату Товара должен содержать ссылку на настоящий Договор (номер, дата), счет на оплату Товара (номер, дата).
4.7. Оплата Товара осуществляется Покупателем, в течение _________ календарных дней с момента поставки товара на объект Покупателя.
4.8. Стороны Договора не предусматривают нахождение Товара в залоге у Поставщика до его оплаты в целях исполнения Покупателем его обязанности по оплате Товара.
4.9. Если Покупатель не производит в установленный срок платёж за Товар, Поставщик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата Товара. В случае понижения рыночных цен на Товар, Товар возвращается по цене, согласованной Сторонами в Спецификации или счете на оплату Товара.
4.10. При расторжении настоящего Договора Стороны обязаны погасить взаимные задолженности по его выполнению течение 10 (десяти) календарных дней с момента расторжения Договора посредством перечисления денежных средств одной Стороной на счет другой Стороны.
5. Переход права собственности
5.1. Право собственности на Товар, а также риск его случайной гибели и повреждения Товара переходит к Покупателю:
5.1.1. В момент передачи Товара Покупателю (грузополучателю) по адресу Покупателя (грузополучателя), указанному в Техническом задании;
5.2. Момент перехода права собственности подтверждается соответствующими документами (товарными накладными, актами, иными документами). С этого момента на Покупателя переходят риски случайной гибели (утраты) или случайного повреждения Товара.
Поставщик______________ Покупатель_________________
5.3. Утрата, гибель, повреждение Товара после перехода права собственности на Товар к Покупателю не освобождает последнего от обязанности оплатить Товар.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по настоящему Договору, она обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением убытки.
6.2. В случае если Поставщик не исполняет обязанность по передаче Товара при наличии вины в срок, последний уплачивает Покупателю пеню в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ от стоимости соответствующей партии Товара за каждый день просрочки. При этом общая сумма пени не может превышать стоимости не поставленной в срок партии Товара.
6.3. В случае если Покупатель не исполняет обязанность по оплате переданного Товара в установленный Договором срок, последний уплачивает Поставщику пеню в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки со дня, когда по Договору Товар был передан Покупателю, от стоимости неоплаченного Товара. При этом общая сумма пени не может превышать подлежащей оплате стоимости Товара.
6.4. В случае недостачи Товара в отдельной партии, Поставщик по выбору Покупателя производит допоставку недостающего количества в последующих партиях Товара или возмещает стоимость недопоставленного Товара в денежной форме.
7. Гарантии Сторон
7.1. Стороны настоящим заявляют и гарантируют друг другу, что на дату заключения Договора и в период его действия:
7.1.1. Стороны являются должным образом зарегистрированными юридическими лицами, действующими в соответствии с законодательством Российской Федерации, обладают всей полнотой правомочий на свои активы и всеми полномочиями, необходимыми для ведения коммерческой деятельности;
7.1.2. Заключение Договора не влечет для Сторон противоречий:
- уставным документам и прочим внутренним процедурам;
- с любыми другими договорами и соглашениями, заключенными Сторонами;
7.1.3. Сторонами получены (либо будут получены в кратчайшие сроки) все одобрения, распоряжения и заключения, необходимые для подписания и исполнения Сторонами Договора – при наличии соответствующей необходимости, основанной на каких-либо юридических основаниях;
7.1.4. Не существует нерешенных вопросов правового характера, судебных разбирательств или их угрозы, не начата процедура банкротства, не допущено нарушения существенных положений какого-либо заключенного им Договора или соглашения, нет постановлений и решений суда, арбитражного суда или другого государственного органа, которые могут иметь существенные негативные последствия для положения Сторон, и могут оказать отрицательное воздействие на выполнение обязательств по настоящему Договору;
7.1.5. Не существует угрозы приостановления или прекращения деятельности Сторон, их неплатежеспособности, ликвидации;
7.1.6. Вся информация, предоставленная Сторонами в связи с Договором, соответствует действительности, является полной и точной во всех отношениях, и Стороны не скрывают никаких фактов, которые, если бы стали известны, могли оказать неблагоприятное влияние на решение Сторон о заключении настоящего Договора.
Поставщик______________ Покупатель_________________
7.1.7. Стороны обязуются немедленно уведомлять друг друга о фактах, в результате которых любые из их изменений и заверений могут измениться или стать неточными, несоответствующими действительности или вводящими в заблуждение.
7.2. Поставщик гарантирует, что на момент передачи Товара он является его собственником и/или имеет право на его отчуждение, а также то, что Товар свободен от любых прав третьих лиц.
7.3. Лица, подписывающие настоящий Договор, гарантируют наличие у них соответствующих полномочий на заключение Договора и отсутствие каких-либо ограничений на его подписание, вытекающих из норм законодательства РФ, учредительных документов или других юридических оснований. |
