ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ РАБОТ
Приёмка Заказчиком работы, выполненной Подрядчиком, осуществляется с оформлением акта выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
До подписания актов выполненных работ (КС-2, КС-3) Подрядчик предоставляет в производственно-технический отдел исполнительную документацию в соответствии с перечнем Приложения № 3.
Заказчик совместно с Подрядчиком обязан осмотреть, принять выполненные работы и в течение пяти рабочих дней при отсутствии замечаний и претензий по качеству выполненных работ подписать акт выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
Если в результате приёмки Заказчиком будут обнаружены недостатки (дефекты) в выполненных работах, Стороны в течение 5 (пяти) дней составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Подрядчик устраняет недостатки, обнаруженные Заказчиком при приёмке работ, своими силами и за свой счёт.
После устранения недостатков приёмка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном настоящим договором.
В случае если работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от договора, ухудшившими результат работы, или иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика: безвозмездного устранения недостатков в согласованный Сторонами срок, соразмерного уменьшения стоимости работ, либо возмещения расходов на устранение недостатков.
Приёмка результата выполненных работ может осуществляться только при положительном результате проведённых испытаний, зафиксированном в акте, подписанном Сторонами.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим договором.
В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ установленных п.3.1 настоящего Договора Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1% от общей стоимости работ по договору за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.
При превышении конечного срока выполнения работ более, чем на 10 (десять) дней Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 20% от общей стоимости работ по настоящему договору.
В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты работ, установленных п. 2.3. настоящего договора, Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости не исполненного в срок обязательства, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока, до момента полного исполнения обязательств, но не более 5% от неуплаченной суммы.
В случае неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. 4.1.9. настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от цены настоящего договора и возмещает причинённые убытки.
Сторона, допустившая нарушение обязательств по настоящему договору, обязана произвести уплату неустойки, пени (штрафа), предусмотренных пунктами 8.2 - 8.5. настоящего договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного требования об этом другой стороны. Уплата пени и (или) штрафа не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору.
Подрядчик несёт ответственность за сохранность имущества Заказчика, предоставляемого для выполнения работ. Риск случайной гибели переданного Подрядчику оборудования, материалов, инструментов и т.д. лежит на Подрядчике до приемки Заказчиком результата работ.
ОХРАНА ТРУДА
В случае выявления Заказчиком фактов нахождения на объектах Заказчика работника (ов) Подрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории объекта Заказчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей за каждый случай.
В случае привлечения к выполнению работ по договору субподрядчиков, Подрядчик в полном объеме несет ответственность за безопасное выполнение работ субподрядчиком.
За нарушение требований норм по пожарной безопасности (НПБ), Правил противопожарного режима в РФ (ППР), в том числе за курение работником (работниками) Подрядчика в неустановленных для курения местах, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей, за каждый случай нарушения НПБ. Документом, подтверждающим, факт нарушения НПБ, является протокол, составленный сотрудниками Отдела охраны труда МУП «Водоканал» г. Иркутска, в присутствии работника, нарушившего НПБ, и его руководителя (мастера). Работник (работники), нарушивший НПБ, не допускается на место производства работ до принятия соответствующего решения в отношении его и уплаты штрафа.
При допуске персонала на объекты предприятия для проведения работ подрядчик обязан:
- обеспечить работников необходимыми сертифицированными средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ);
- провести предварительное обучение правильному использованию СИЗ;
- не допускать к работе своих работников без установленных СИЗ, а также в неисправной, загрязненной спецодежде и спецобуви. Спецодежда должна иметь четкую маркировку принадлежности ее подрядной организации. Маркировка наносится на куртку, верхнюю часть комбинезона и т.п.
9.5. Каждый работник подрядчика при выполнении работ на производственных объектах предприятия обязан:
а) использовать спецодежду, спецобувь и другие СИЗ согласно установленному порядку и утвержденным нормам в подрядной организации;
б) не применять неисправные СИЗ, с истекшим сроком эксплуатации и состояние которых не соответствует выполняемым функциям.
9.6. Расследование и учет несчастных случаев на производстве, произошедших с работником (ами) подрядных организаций, производится в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
9.7. Подрядчик незамедлительно предоставляют информацию об инциденте, аварии, несчастном случае:
- начальнику смены (телефон 21-47-13);
- зам. главного инженера ОТ, ТБ, П и ПБ- начальнику ООТ (телефон 21-46-23);
- зам. главного инженера по ремонту (телефон 21-46-09).
- начальнику подразделения, кто осуществляет допуск на производство работ.
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
10.1. Подрядчик гарантирует, что качество работ, в том числе материалов, оборудования, изделий, конструкций и систем, поставляемых им для выполнения работ, соответствует требованиям технической документации, СНиП, ГОСТ, действующих в РФ.
10.2. Гарантийный срок составляет не менее 5 (пяти) лет с момента ввода в эксплуатацию.
10.3. Подрядчик несёт ответственность за недостатки, обнаруженные в течение гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
10.4. При возникновении претензий по качеству выполненных Подрядчиком работ в течение гарантийного срока эксплуатации объекта, Заказчик обязан не позднее 3 (трех) дней с момента обнаружения известить Подрядчика письменно, а Подрядчик не позднее 2 (двух) дней с момента получения уведомления письменно известить Заказчика о назначении своего представителя для участия в обследовании и обеспечить его прибытие в МУП «Водоканал» г. Иркутска не позднее 2 (двух) дней с момента извещения, для составления двухстороннего акта с указанием сроков устранения всех недостатков. В противном случае Заказчик в одностороннем порядке оформляет акт, являющийся обязательным для исполнения Подрядчиком.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (стихийных бедствий, военных действий, природных явлений и т.д.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему договору.
11.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента наступления действия обстоятельств непреодолимой силы информирует другую Сторону в письменном виде о начале действия указанных обстоятельств, прилагая свидетельство, выданное компетентным органом.
11.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Стороны прав ссылаться на любое указанное обстоятельство, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.
11.4. Если обстоятельство непреодолимой силы действует на протяжении 3 (трёх) месяцев, и не обнаруживается признаков его прекращения, настоящий договор, может быть, расторгнут любой из Сторон путём направления письменного уведомления другой Стороне.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до ______________, а в части расчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.
Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством РФ.
Любое уведомление, направляемое Сторонами друг другу по настоящему договору, считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату любым доступным способом, позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, телефаксом, курьером).
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Срок рассмотрения письменных предложений и претензий Сторон друг к другу устанавливается равным 30 (тридцати) дням.
Споры, неурегулированные Сторонами в досудебном порядке, передаются на рассмотрение Арбитражного суда Иркутской области.
Настоящий договор, может быть, расторгнут в случаях, предусмотренных действующим законодательством: по соглашению Сторон, по решению суда, а также по основаниям и в порядке, предусмотренным п. 4.4.3. настоящего договора.
Приложениями к договору и его неотъемлемой частью являются:
- Приложение 1 – Локальный ресурсный сметный расчёт;
- Приложение 2 – Техническое задание;
- Приложение 3 – Соглашение по охране труда и пожарной безопасности;
- Приложение 4 – График производства работ.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
|
Подрядчик:
|
МУП «Водоканал» г. Иркутска
Юридический адрес: РФ, 664081, Иркутская обл.,
г. Иркутск, ул. Станиславского, 2
Тел/факс (3952) 21-47-99, 21-46-45
ИНН 3807000276
КПП 381101001
Р/с 40702810218020006826
в Байкальском банке СБ РФ г. Иркутск
БИК 042520607
К/с 30101810900000000607
ОКПО 03268542
Директор
________________ С.В. Пыхтин
«____» _______________ 2016 г.
|
___________________
«____»____________ 2016 г.
|
Приложение №2
к договору №___________ от «___» ________2016
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение строительных и монтажных работ на объектах МУП «Водоканал» по технологическому присоединению к централизованным системам водоснабжения объектов капитального строительства Заявителей в границах улиц Чукотская, Кряжева, Ереванская, Еловая, Еланская
Общие положения.
При работе должны применяться оборудования и материалы, не бывшие в употреблении. Применяемые оборудования и материалы должны иметь актуальные сроки годности, включающие гарантийный срок на выполнение работ. В конструкциях должны применяться высококачественные износоустойчивые, экологически чистые материалы в соответствии с требованиями ГОСТа, СНиП, технических регламентов.
Работы должны выполняться с соблюдением свода правил СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» от 01.01.2013г.; свода правил СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» от 01.01.2013г.; свода правил СП 22.13330-2011 «Основания зданий и сооружения» от 2011года.
Сроки и требования к получению ордера на производство земляных работ, обустройство и содержание строительной площадки регламентируются постановлением администрации г. Иркутска от 28.12.2012 N 031-06-2545/12 Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешительной документации на проведение земляных работ".
Работы на территории в зданиях и сооружениях МУП «Водоканал» г. Иркутска выполняются в соответствии с требованиями действующих регламентов МУП «Водоканал» г. Иркутска.
Работы должны выполняться с соблюдением требований правил охраны труда и промышленной безопасности Российской Федерации.
Исполнительная документация о ходе выполнения работ ведется и оформляется в соответствии с требованиями МУП «Водоканал» г. Иркутска.
Выполненные объёмы работ предъявляются подрядной организацией ответственным сотрудникам МУП «Водоканал» г. Иркутска в соответствии с требованиями «Стандарта предприятия МУП «Водоканал» г. Иркутска о порядке заключения и исполнения договоров о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения», утвержденным в марте 2016г.
Гарантийный срок выполнения работ подрядной организацией – 5 (пять) лет.
Основание для производства работ.
Основанием для производства работ являются договоры технологического присоединения Заявителей с МУП «Водоканал» г. Иркутск
№ п/п
|
№ договора ТП
|
Дата договора ТП
|
Населенный пункт
|
Улица
|
Дом
|
1
|
ТП-15-02767
|
12.01.2015
|
Иркутск
|
Чукотская
|
6а
|
2
|
226-с/ТП-13
|
07.11.2013
|
Иркутск
|
Чукотская
|
11
|
3
|
ТП-14-02228
|
10.12.2014
|
Иркутск
|
Чукотская
|
13
|
4
|
226-с/ТП-14
|
30.12.2014
|
Иркутск
|
Чукотская
|
12
|
5
|
ТП-14-01391
|
24.10.2014
|
Иркутск
|
Чукотская
|
17
|
6
|
ТП-14-00913
|
19.09.2014
|
Иркутск
|
Чукотская
|
33
|
7
|
ТП-14-01379
|
24.10.2014
|
Иркутск
|
Чукотская
|
24
|
8
|
ТП-14-01627
|
07.11.2014
|
Иркутск
|
Кряжева
|
13
|
9
|
ТП-14-01745
|
13.11.2014
|
Иркутск
|
Кряжева
|
15
|
10
|
ТП-14-01388
|
24.10.2014
|
Иркутск
|
Кряжева
|
16
|
11
|
ТП-14-01628
|
07.11.2014
|
Иркутск
|
Кряжева
|
17
|
12
|
ТП-14-01928
|
24.11.2014
|
Иркутск
|
Кряжева
|
18
|
13
|
ТП-14-02734
|
29.12.2014
|
Иркутск
|
Кряжева
|
19
|
14
|
1368/тп-13
|
21.06.2013
|
Иркутск
|
Кряжева
|
21а
|
15
|
ТП-15-06889
|
21.08.2015
|
Иркутск
|
Кряжева
|
21-21а
|
16
|
ТП-14-01581
|
06.11.2014
|
Иркутск
|
Кряжева
|
23
|
17
|
ТП-14-01369
|
24.10.2014
|
Иркутск
|
Кряжева
|
28
|
18
|
ТП-14-01929
|
24.11.2014
|
Иркутск
|
Кряжева
|
30
|
19
|
ТП-14-01349
|
24.10.2014
|
Иркутск
|
Кряжева
|
32
|
20
|
ТП-15-05251
|
15.04.2015
|
Иркутск
|
Кряжева
|
33
|
21
|
ТП-14-01350
|
24.10.2014
|
Иркутск
|
Кряжева
|
4а
|
22
|
ТП-15-07075
|
09.09.2015
|
Иркутск
|
Кряжева
|
38
|
23
|
ТП-15-05676
|
20.05.2015
|
Иркутск
|
Ереванская
|
12
|
24
|
ТП-14-01078
|
15.10.2014
|
Иркутск
|
Ереванская
|
14
|
25
|
ТП-15-07098
|
10.09.2015
|
Иркутск
|
Ереванская
|
18а
|
26
|
2997/ТП-14
|
06.05.2014
|
Иркутск
|
Ереванская
|
20
|
27
|
ТП-14-01367
|
24.10.2014
|
Иркутск
|
Ереванская
|
27
|
28
|
ТП-14-00929
|
22.09.2014
|
Иркутск
|
Ереванская
|
30
|
29
|
ТП-15-02965
|
19.01.2015
|
Иркутск
|
Еловая
|
6
|
30
|
ТП-15-03605
|
16.02.2015
|
Иркутск
|
Еловая
|
9
|
31
|
ТП-15-03603
|
16.02.2015
|
Иркутск
|
Еловая
|
10
|
32
|
ТП-15-04167
|
11.03.2015
|
Иркутск
|
Еловая
|
12
|
33
|
ТП-14-02719
|
29.12.2014
|
Иркутск
|
Еловая
|
15
|
34
|
2923/ТП14
|
07.04.2014
|
Иркутск
|
Еловая
|
22
|
35
|
ТП-15-02964
|
19.01.2015
|
Иркутск
|
Еловая
|
19
|
36
|
ТП-14-01131
|
21.10.2014
|
Иркутск
|
Еловая
|
25
|
37
|
ТП-14-01348
|
24.10.2014
|
Иркутск
|
Еловая
|
28
|
38
|
2901/ТП-14
|
26.05.2014
|
Иркутск
|
Еловая
|
33
|
39
|
ТП-14-01471
|
29.10.2014
|
Иркутск
|
Еловая
|
27а
|
40
|
ТП-14-01573
|
06.11.2014
|
Иркутск
|
Еловая
|
32а
|
41
|
ТП-15-05252
|
15.04.2015
|
Иркутск
|
Еланская
|
20
|
42
|
ТП-14-00529
|
05.09.2014
|
Иркутск
|
Еланская
|
27
|
43
|
ТП-14-00889
|
18.09.2014
|
Иркутск
|
Еланская
|
27
|
44
|
ТП-14-00888
|
18.09.2014
|
Иркутск
|
Еланская
|
28
|
45
|
ТП-15-03043
|
22.01.2015
|
Иркутск
|
Еланская
|
33
|
46
|
ТП-14-01396
|
24.10.2014
|
Иркутск
|
Еланская
|
24
|
47
|
ТП-14-00281
|
28.08.2014
|
Иркутск
|
Еланская
|
17
|
48
|
ТП-14-00916
|
22.09.2014
|
Иркутск
|
Еланская
|
23
|
49
|
ТП-14-01493
|
30.10.2014
|
Иркутск
|
Еланская
|
31
|
50
|
2433/ТП-13
|
25.10.2013
|
Иркутск
|
Еланская
|
26
|
|
