Договор подряда на выполнение работ №
Скачать 347.17 Kb.
|
6. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров. 6.1. В случае нарушения, определенного с учетом правил п. 3.2 Договора, срока выполнения Работ, установленного п. 3.1 Договора, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о выплате штрафа в размере 0,1% от стоимости Работ, указанной в п. 2.1. Договора, за каждый день просрочки, а Подрядчик обязан такое требование удовлетворить. 6.2. В случае нарушения, предусмотренных п.4.1.9. и п.5.1. Договора сроков направления/выставления Акта и счетов-фактур, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 0,03 % (ноль целых три сотых процента) от стоимости Работ, указанной в п. 2.1. Договора, за каждый день просрочки, а Подрядчик обязан такое требование удовлетворить. 6.3. В случае нарушения Подрядчиком сроков уведомления Заказчика о переуступке прав требования по Договору в пользу финансово-кредитных учреждений (факторинг), в соответствии с п. 2.3. Договора, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки в размере 0,03 % (ноль целых три сотых процента) от суммы переуступки за каждый день просрочки, а Подрядчик обязан такое требование удовлетворить в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения требования. 6.4. В случае непредставления Подрядчиком обеспечения исполнения Договора в сроки и порядке установленные в настоящем Договоре, Заказчик вправе приостановить оплату Работ по Договору до момента получения обеспечения исполнения Договора, а также потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 0,05 % (ноль целых пять сотых процента) от стоимости Работ, указанной в п. 2.1 Договора, за каждый день просрочки предоставления обеспечения, а также имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке путем направления уведомления Подрядчику. В этом случае Договор будет считаться расторгнутым с момента получения Подрядчиком уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. 6.5. В случае невозвращения Подрядчиком в предусмотренные п. 4.1.7 Договора сроки полученных им по Договору денежных средств, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 1 % (одного процента) от невозвращенной суммы за каждый день просрочки, а Подрядчик обязан такое требование удовлетворить. 6.6. За задержку более чем на 10 (Десять) календарных дней сроков устранения, указанных в Акте замечаний Заказчика, Заказчик вправе предъявить Подрядчику неустойку в размере 0,03% (Ноль целых три сотых процента) от стоимости Работ, указанной в п. 2.1 Договора, за каждый день просрочки. 6.7. В случае предъявления Подрядчиком в обеспечение своих обязательств по Договору банковской гарантии, в соответствии с условиями Договора, выдачу которой банк-гарант не подтвердил путем предоставления Заказчику по его запросу официального письма, Заказчик вправе предъявить Подрядчику неустойку в размере 30% от суммы банковской гарантии, выдача которой не была подтверждена банком-гарантом. 6.8. Все споры, возникшие при заключении, исполнении и прекращении Договора, разрешаются с обязательным применением досудебного претензионного порядка урегулирования. При этом соблюдением данного порядка будет считаться направление Стороной другой Стороне мотивированной, документально обоснованной претензии и направление ответа на претензию в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения претензии. При этом претензия не является документом, определяющим дату получения Сторонами доходов в виде неустоек/пеней и/или иных санкций за нарушение условий Договорных обязательств. 6.9. В течение Гарантийного срока Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика, в срок, установленный Заказчиком, своими силами и за свой счет, выполнить все работы по исправлению и устранению дефектов, являющихся следствием нарушения Подрядчиком обязательств по Договору, включая замену дефектного оборудования и материалов поставки Подрядчика либо их частей, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ. Подрядчик вправе направить встречное предложение по срокам исправления и устранения дефектов в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения требования Заказчика и согласовать его с Заказчиком. Если работы по исправлению и устранению дефектов не были выполнены Подрядчиком в установленный Заказчиком срок, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о возмещении причиненных убытков и уплаты штрафа в размере 0,1% от стоимости Работ, указанной в п. 2.1. Договора, за каждый день просрочки, а Подрядчик обязан такое требование удовлетворить. 6.10. В случае невозможности урегулирования спора, вытекающего из Договора, в досудебном порядке спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения Заказчика. 6.11. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны несут ответственность по своим обязательствам по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 6.12. Неустойка (штраф) за просрочку исполнения обязательств во всех случаях, предусмотренных Договором, начисляется по день фактического исполнения обязательства включительно. 7. Конфиденциальность 7.1. Условия Договора, документы, подписанные Сторонами на основании и во исполнение Договора, а равно, любая иная информация, сообщенная Стороне в целях исполнения Договора, являются конфиденциальными, и Стороны обязуются не разглашать их, как в течение срока действия Договора, так и в последующие 2 (Два) года с момента прекращения его действия, за исключением разглашения его условий по обоснованным и законным требованиям лиц, указанных в пункте 7.3 Договора. 7.2. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все получаемые Сторонами друг от друга в процессе заключения, исполнения и прекращения Договора сведения, за исключением тех, которые без участия этих Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали или станут известны от третьих лиц без участия Сторон. Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо конфиденциальные сведения, иначе как в целях реализации Договора. 7.3. Не считается разглашением условий Договора и иных конфиденциальных сведений сообщение их части государственным органам власти, органам местного самоуправления, а также иным органам и организациям, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и положениями п. 4.1.6 Договора. 8. Форс-мажорные обстоятельства 8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если указанное неисполнение явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы). 8.2. Под форс-мажорными обстоятельствами Стороны подразумевают: наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, войны, военные действия, массовые беспорядки. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления форс-мажорных обстоятельств. 8.3. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер форс-мажорных обстоятельств, но не позднее, чем через 3 (Три) календарных дня после наступления таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем. Возникновение форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации (или ее региональными подразделениями) или иным компетентным органом власти. 8.4. Если какие-либо форс-мажорные обстоятельства будут длиться более 1 (одного) месяца, Стороны, должны провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по Договору, либо о расторжении Договора. 9. Срок действия, изменение условий и расторжение Договора 9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «____» __________ 20___ года, а в части исполнения обязательств, вытекающих из настоящего Договора – до полного их исполнения. 9.2. Условия Договора могут быть изменены и/или дополнены путем подписания дополнительного соглашения к Договору, заключенного в той же форме, что и Договор. 9.3. Договор считается расторгнутым по соглашению Сторон только после подписания обеими Сторонами соглашения о расторжении Договора, заключенного в той же форме, что и Договор. 9.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком письменного уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в самом уведомлении не указана иная дата. Размер убытков, вызванных расторжением Договора и подлежащих возмещению Подрядчику, не может превышать сумм, фактически уплаченных Подрядчику на дату расторжения Договора за выполненные по настоящему Договору работы. 10. Прочие условия 10.1. После заключения Договора все предварительные переговоры по вопросам заключения и предполагаемого исполнения Договора, вся предварительная переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях, касающиеся обязательств Сторон, урегулированных Договором, теряют юридическую силу. 10.2. Стороны вправе осуществлять обмен документами по исполнению Договора посредством факсимильной связи. Сообщения за подписями и печатями уполномоченных на то лиц, переданные Сторонами друг другу посредством факсимильной связи, имеют юридическую силу, при условии, что Сторона, инициирующая такое сообщение, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента передачи сообщения по факсимильной связи направит другой Стороне оригинал такого документа. В рамках Договора полученное по факсу сообщение признается достоверно исходящим от другой Стороны, если оно содержит правильные отметки факсимильного аппарата Стороны получателя о наименованиях и телефонах Стороны-отправителя. 10.3. Стороны договорились считать, что любая корреспонденция, направляемая в адрес Заказчика, считается направленной надлежащим образом, если она направлена по адресу для корреспонденции Заказчика, указанному в разделе 12 Договора. 10.4. Стороны обязуются в течение 3 (трех) календарных дней письменно сообщать друг другу о любых изменениях в сведениях, указанных в разделе 12 Договора. В случае нарушения данного пункта, риск последствий, вызванным неполучением корреспонденции, падает на Сторону, нарушившую данный пункт Договора. 10.5. Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из Сторон. 10.6. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 11. Приложения к Договору 11.1. Любое из приложений к Договору, равно как и сам Договор или дополнительное соглашение к нему, имеет юридическую силу только в том случае, если содержит подписи уполномоченных представителей обоих Сторон с приложением оттиска фирменной печати каждой Стороны. 11.2. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями: 11.2.1. Приложение № 1 – Техническое задание на проведение ремонтных работ. 11.2.2. Приложение № 2 – Форма предоставления сведений о цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей - физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы Подрядчика. 11.2.3. Приложение № 3 - Акт о приемке выполненных работ 11.2.4. Приложение № 4 – Соглашение об определении работ, в счет которых уплачен аванс (часть аванса). 11.2.5. Приложение № 5 - Формы банковских гарантий. 11.2.6. Приложение № 6 - Перечень банков гарантов. 12. Адреса, банковские и иные реквизиты Сторон
Приложение № 1 к Договору № _____ от «___» __________ 201_ г. Техническое задание на выполнение работ по созданию и адаптации схем внешнего электроснабжения. 1. Заказчик: ООО «ТЭС». 2. Подрядчик: ____________________________. 3. Общая характеристика Работ: Создание комплекта однолинейных электрических схем внешнего электроснабжения (далее – ВЭС) объектов нефтепроводов и нефтепродуктопроводов ОАО «АК «Транснефть» (далее – объекты контроля). 4. Перечень работ:
5. Результат выполненных работ: комплект материалов в соответствии с Перечнем работ. 6. Дополнительные условия: исходные материалы передаются Заказчиком Исполнителю в электронном виде (CD-диск, USB-flash, ftp-сервер или т.п.) с оформлением соответствующего акта. Изыскательские работы с целью определение недостающих исходных данных Исполнителем не производятся, все работы выполняются только на основании исходных материалов, предоставляемых Заказчиком. Заказчик: Подрядчик: ________________/____________/ ________________/____________/ Приложение № 2 к Договору № __ от «___» __________ 201_ г. Форма предоставления сведений о цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей - физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы Подрядчика
Форма согласована: Заказчик: Подрядчик: ________________/____________/ ________________/____________/ ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 К Договору № ______ от «__» __________ 201_ г. ФОРМА Акт выполнения работ. Г. ____________ «__» __________ 201_ г. ______________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________, действующего на основании ________________________, с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности, также, «Сторона», подписали настоящий Акт выполнении Работ, именуемый в дальнейшем «Акт», о нижеследующем: 1. Настоящим Актом Стороны подтверждают, что в соответствии с Договором № __________ от «__» __________ 201_ г. (далее – «Договор») в период с _________________ по ________________ Подрядчиком выполнены следующие работы, в соответствии с Техническим Заданием (Приложением № 1 к Договору): ______________ ___________________________________________________________ (далее – «Работы»). 2. В соответствии с условиями Договора и Техническим заданием стоимость выполненных Подрядчиком Работ составляет сумму в размере ________(__________) руб., включая НДС в сумме ___________(________________) руб. Оплата Работ Заказчиком производится в соответствии с условиями Договора. 3. Стороны подтверждают, что Подрядчиком выполнены Работы в полном объеме, надлежащим образом и приняты Заказчиком без оговорок. Претензий по качеству выполненных Работ, по объему их стоимости, а равно каким-либо другим основаниям, связанным с Договором, Стороны друг к другу не имеют. 4. Настоящий Акт подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, вступает в силу с момента его подписания полномочными представителями Сторон и является неотъемлемой частью Договора с момента подписания данного Акта. 5. Подписи Сторон: Заказчик Подрядчик _____________/__________/ _____________/__________/ Форма согласована: Заказчик Подрядчик _____________/__________/ _____________/__________/ ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 К Договору № ______ от «__» __________ 201_ г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 |  | ||
| | Договор подряда на выполнение строительно – монтажных работ (схема иждивения Подрядчика) | |
| Договор подряда на выполнение строительно – монтажных работ (схема иждивения Подрядчика) | | Общество с ограниченной ответственностью«Омский завод технического углерода» (ооо «Омсктехуглерод») |
| Типовой договор подряда на выполнение работ для ост заказчиков при общей стоимости договора не более 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей,... | | Договор подряда на выполнение работ по изготовлению технического плана законченного строительством олимпийского объекта, заказчиком... |
| Договор подряда на выполнение работ по изготовлению технического плана законченного строительством олимпийского объекта, заказчиком... | | Предметом конкурса является право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту инженерных сетей отопления,... |