О. В. Тони «26» июля 2016 г
Скачать 1.3 Mb.
|
Договор № ___ на выполнение работ г. Москва «___» __________ 2016 г. Открытое акционерное общество «Российские железные дороги», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Департамента технической политики Назарова Александра Станиславовича, действующего на основании доверенности от двадцать второго августа две тысячи четырнадцатого года № 555-Д, с одной стороны, и ________________________ «_______________________________________», (указывается полностью организационно-правовая форма юридического лица и название юридического лица, соответствующие его уставу) именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________, (должность, Ф.И.О. – полностью) действующего на основании _________________________________________, (указывается документ, уполномочивающий лицо на заключение настоящего Договора, например: устав, доверенность от __ ______ __ № ___) с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. Предмет Договора 1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ по теме «Методика контроля качества ремонта дизелей магистральных тепловозов типа 2ТЭ-116 с помощью диагностического комплекса ПЭК и магнитно-импульсной диагностики» (шифр 5.158) и передаче Заказчику их результатов (далее – Работы). 1.2. Содержание Работ, их результаты и требования к ним изложены в Техническом задании (приложение № 1). 1.3. Сроки выполнения Работ определяются в Календарном плане (приложение № 2). 1.4. Объем и содержание Работ, а также сроки выполнения Работ могут быть пересмотрены Сторонами в случае существенных изменений обстоятельств, влияющих на выполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 2. Цена Договора и порядок оплаты 2.1. Цена настоящего Договора составляет – ____ (__________) рублей (цена Договора указывается цифрами и в скобках прописью с большой буквы) ____ копеек, кроме того НДС (__%) – ____ (_________) рублей ____ копеек. (цифрами) (ставка) (цифрами) (прописью с большой буквы) (цифрами) (вариант: НДС не облагается на основании _____________). Итого цена настоящего Договора составляет – ____ (_________) рублей (цифрами) (прописью с большой буквы) ____ копеек. (цифрами) Калькуляция является приложением № 3 к настоящему Договору. Настоящим Исполнитель подтверждает, что надлежащим образом изучил все условия выполнения Работ по настоящему Договору, и что никакие обстоятельства не могут повлиять на увеличение цены по настоящему Договору, если иное не будет согласовано Сторонами в дополнительных соглашениях к настоящему Договору. 2.2. Оплата выполненных Исполнителем Работ осуществляется единовременно в соответствии с Календарным планом после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных Работ (далее – акт сдачи-приемки) в течение 45 (сорока пяти) календарных дней после получения Заказчиком счета, счета-фактуры путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 14 настоящего Договора. Обязанность Заказчика по оплате Работ считается исполненной в момент списания денежных средств со счета Заказчика. 2.3. Исполнитель предоставляет Заказчику счета-фактуры, оформленные в сроки и в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации. Кроме того, Исполнитель предоставляет Заказчику надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих право уполномоченных лиц Исполнителя на подписание счетов-фактур. 2.4. В случае существенных изменений факторов, влияющих на формирование цены настоящего Договора, а также на сроки и порядок осуществления расчетов по настоящему Договору, Заказчик вправе требовать не чаще, чем один раз в квартал, пересмотра условий расчетов за выполняемые по настоящему Договору Работы в части уменьшения цены, исчисления сроков и размеров платежей по настоящему Договору. Указанные изменения оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору. 2.5. Настоящим Стороны согласовали, что у Сторон не возникает права на получение с другой Стороны процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами в соответствии с пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. 2.6. По согласованию Сторон и в случае прекращения (расторжения) настоящего Договора между Сторонами проводится сверка расчетов с составлением акта сверки взаимных расчетов по форме, представленной Заказчиком. 3. Порядок сдачи и приемки Работ 3.1. По завершении выполнения Работ Исполнитель представляет Заказчику результаты выполненных Работ, оформленные в соответствии с Техническим заданием и Календарным планом, подписанный со своей Стороны акт сдачи-приемки в четырех экземплярах, а также подписанный технический акт в четырех экземплярах. 3.2. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения от Исполнителя акта сдачи-приемки и технического акта направляет Исполнителю подписанные со своей Стороны акт сдачи-приемки и технический акт или мотивированный отказ от приемки Работ с перечнем недостатков. 3.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ он вправе по своему выбору потребовать: устранения недостатков за счет Исполнителя с указанием сроков их устранения, возмещения своих расходов на устранение недостатков, соразмерного уменьшения цены настоящего Договора, указав требование и сроки его выполнения в мотивированном отказе, либо расторгнуть настоящий Договор с применением последствий, указанных в пункте 11.5 настоящего Договора. Невыполнение требования Заказчика, предъявленного в соответствии с настоящим пунктом в установленный срок, также может служить основанием для расторжения настоящего Договора и применения последствий, указанных в пункте 11.5 настоящего Договора. 3.4. При обнаружении Заказчиком недостатков в результатах Работ после их приемки Заказчиком независимо от прекращения действия настоящего Договора, Стороны руководствуются пунктом 3.3 настоящего Договора, включая право Заказчика потребовать возврата перечисленных денежных средств и возмещения убытков. 4. Права и обязанности Сторон 4.1. Исполнитель обязан: 4.1.1. Выполнить Работы в соответствии с требованиями настоящего Договора и передать Заказчику их результаты, свободные от каких-либо прав, в предусмотренные настоящим Договором сроки по акту сдачи-приемки. Результаты Работ должны отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, внутренних документов Заказчика, других соответствующих нормативных документов, а также требованиям, обычно предъявляемым к данному виду работ. 4.1.2. В течение суток информировать Заказчика об обстоятельствах, которые создают невозможность выполнения Работ, и приостановить выполнение Работ до получения письменных указаний от Заказчика. 4.1.3. Устранять недостатки в выполненных Работах своими силами и за свой счет в соответствии с абзацем вторым пункта 3.3 настоящего Договора. 4.1.4. Иметь все необходимые лицензии и разрешения, предусмотренные законодательством Российской Федерации для выполнения Работ по настоящему Договору. 4.1.5. Не нарушать прав третьих лиц, урегулировать требования, предъявленные к Заказчику в связи с исполнением настоящего Договора, и возместить Заказчику связанные с такими требованиями расходы и убытки. 4.1.6. Представлять в Центр научно-технической информации и библиотек – филиал Заказчика: регистрационную карту на выполняемые Работы в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора; информационную карту и электронную версию отчета на завершенные Работы, соответствующего структуре и содержанию отчета, переданного Заказчику, в тридцатидневный срок после принятия Работ Заказчиком. 4.1.7. Представить Заказчику информацию об изменениях в составе владельцев Исполнителя, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах Исполнителя не позднее чем через 5 (пять) календарных дней после таких изменений. В случае непредставления Исполнителем указанной информации Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в порядке, предусмотренном пунктом 11.3 настоящего Договора. 4.1.8.9 Привлекать субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства к исполнению настоящего Договора в соответствии с планом привлечения субподрядчиков 1 уровня из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, представленного в составе заявки на участие в процедуре закупки, на основании которой заключен настоящий Договор. По согласованию с Заказчиком Исполнитель вправе осуществить замену субподрядчика из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, с которым заключается либо ранее был заключен договор субподряда, на другого субподрядчика из числа субъектов малого и среднего предпринимательства при условии сохранения цены договора, заключаемого или заключенного между Исполнителем и субподрядчиком, либо цены такого договора за вычетом сумм, выплаченных Исполнителем в счет исполненных обязательств в случае, если договор субподряда был частично исполнен. В случае нарушения Исполнителем условий настоящего пункта Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в порядке, предусмотренном пунктом 11.3 настоящего Договора. 4.1.9.10 Исполнитель ежегодно, не позднее 1 декабря, подтверждает на текущий год статус субъектов малого и среднего предпринимательства каждого из субподрядчиков, с которыми заключены субподрядные договоры 1-го уровня, по форме декларации о соответствии контрагента критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». В случае нарушения Исполнителем условий настоящего пункта Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в порядке, предусмотренном пунктом 11.3 настоящего Договора. 4.1.10.11 Исполнитель при заключении настоящего Договора и далее ежегодно не позднее 1 декабря представляет Заказчику подтверждение на текущий год своего статуса субъекта малого и среднего предпринимательства по форме декларации о соответствии контрагента критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». В случае нарушения Исполнителем условий настоящего пункта Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в порядке, предусмотренном пунктом 11.3 настоящего Договора. 4.1.11. Не допускать привлеченными для выполнения Работ третьими лицами передачу выполнения Работ по настоящему Договору другим третьим лицам без письменного согласия Заказчика. В случае получения согласия Заказчика, такое привлечение осуществляется в порядке, определенном Заказчиком. 4.1.12 Объем выполняемых третьими лицами Работ в любом случае не может превышать 30% от общего объема Работ по настоящему Договору. 4.1.13. Если Исполнитель является иностранной организацией, не признаваемой налоговым резидентом Российской Федерации и имеющей постоянное местонахождение в государстве, с которым Российская Федерация имеет соглашение об избежании двойного налогообложения, то ежегодно, в течение срока действия настоящего Договора, но не позднее срока уплаты первого в соответствующем году платежа, Исполнитель обязуется представлять Заказчику апостилированное свидетельство о постоянном местонахождении Исполнителя, выданное уполномоченным органом соответствующего иностранного государства. 4.1.14. Если Исполнитель является постоянным представительством иностранной организации в Российской Федерации, то ежегодно, в течение срока действия настоящего Договора, но не позднее срока уплаты первого в соответствующем году платежа, Исполнитель представляет Заказчику подтверждение, что доход по настоящему Договору относится к постоянному представительству в Российской Федерации, и нотариально заверенную копию свидетельства о постановке Исполнителя на учет в российских налоговых органах, оформленную не ранее чем в предшествующем году. 4.1.15. Вернуть Заказчику в течение 3 (трех) календарных дней с даты прекращения действия настоящего Договора документацию, полученную в соответствии с подпунктом 4.3.1 настоящего Договора по акту приема-передачи. 4.1.16. Не переуступать права и обязанности по настоящему Договору без письменного согласия Заказчика. 4.2. Исполнитель вправе привлекать к выполнению Работ по настоящему Договору третьих лиц после получения письменного согласования Заказчика. О привлечении третьих лиц для выполнения Работ по настоящему Договору Исполнитель обязан известить Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней с даты их привлечения. В извещении должны быть указаны наименования привлеченных третьих лиц, перечень и стоимость выполняемых ими Работ. Также к извещению должны прилагаться документы, обосновывающие выбор третьих лиц. 4.3. Заказчик обязан: 4.3.1. Передавать Исполнителю необходимые для выполнения Работ информацию, документацию по акту приема-передачи. 4.3.2. Принять и оплатить результаты Работ в установленный срок в соответствии с условиями настоящего Договора. 4.4. Заказчик вправе: 4.4.1. Досрочно принять и оплатить выполненные Исполнителем Работы. 4.4.2. Проверять ход и качество Работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность. 4.4.3. Отказаться от принятия результатов Работ и требовать возмещения убытков в случае, если в результате нарушения сроков выполнения Работ Исполнителем выполнение Работ утратило интерес для Заказчика. 4.4.4. Требовать пересмотра условий расчетов по настоящему Договору в случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации и в нормативные документы Заказчика. 4.5. Обо всех изменениях сведений, указанных в разделе 14 настоящего Договора, Стороны обязуются известить друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их изменения. 5. Риск случайной гибели Риск случайной гибели результата Работ, другого имущества, используемого для выполнения Работ, до окончательной приемки Заказчиком результатов Работ по настоящему Договору несет Исполнитель. 6. Конфиденциальность 6.1. Исполнитель обязуется в течение срока действия настоящего Договора и в течение 5 (пяти) лет после его прекращения обеспечить охрану полученной от Заказчика информации конфиденциального характера и не использовать эту информацию для целей, не связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору. 6.2. Информация конфиденциального характера, передаваемая Сторонами друг другу, должна иметь реквизиты, свидетельствующие о ее конфиденциальности. 6.3. Исполнитель обязуется не передавать оригиналы или копии документов, полученных от Заказчика в связи с настоящим Договором, третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика. 7. Антикоррупционная оговорка 7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции. 7.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 7.1 настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 7.1 настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками. Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений пункта 7.1 настоящего Договора: (499) 262-66-66, официальный сайт www.rzd.ru (для заполнения специальной формы). Каналы уведомления Исполнителя о нарушениях каких-либо положений пункта 7.1 настоящего Договора: ___________________. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 7.1 настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления. 7.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 7.1 настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений. 7.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 7.1 настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 7.2 настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора. 8. Ответственность Сторон 8.1. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за действия привлекаемых им к выполнению Работ третьих лиц как за собственные действия. 8.2. В случае утраты документации, переданной Исполнителю Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения условий, предусмотренных разделом 6 настоящего Договора, Исполнитель возмещает Заказчику убытки и оплачивает штраф в размере 1% от цены настоящего Договора в течение 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования. 8.3. В случае нарушения сроков выполнения Работ, предусмотренных Календарным планом, сроков выполнения требования Заказчика, предъявленного в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от цены настоящего Договора за каждый день просрочки в течение 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления Заказчиком требования, но не более 10% от цены настоящего Договора. 8.4. В случае ненадлежащего выполнения Исполнителем условий настоящего Договора, несоответствия результатов Работ обусловленным Сторонами требованиям Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 1% от цены настоящего Договора. В случае возникновения при этом у Заказчика каких-либо убытков Исполнитель возмещает такие убытки Заказчику в полном объеме. 8.5. Перечисленные в настоящем Договоре штрафные санкции могут быть взысканы Заказчиком путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Исполнителя. Если Заказчик не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Исполнитель обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Заказчика. Для целей расчета неустойки по настоящему Договору Стороны применяют цену Работ в том размере, в котором такая цена оплачена или подлежит оплате по настоящему Договору с учетом НДС. 8.6. Уплата Исполнителем неустойки и возмещение убытков не освобождают Исполнителя от выполнения обязательств в натуре по настоящему Договору. 8.7. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 9. Обстоятельства непреодолимой силы 9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием актов органов государственной власти. 9.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 9.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок, известить другую Сторону в письменном виде о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору. В случае неисполнения Стороной обязанности, предусмотренной в настоящем пункте, она лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на обстоятельство, освобождающее ее от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по настоящему Договору. 9.4. Действие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения обязательств по настоящему Договору на срок действия обстоятельств непреодолимой силы. 9.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в одностороннем порядке по инициативе заинтересованной Стороны. 10. Разрешение споров 10.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями. 10.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии - три недели с даты получения претензии. 10.3.(а) В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд г. Москвы. 10.3.(б – для ДО ОАО «РЖД») В случае, если путем переговоров и в претензионном порядке между Сторонами не достигнуто согласие, то все споры, связанные с заключением, исполнением, изменением, расторжением и прекращением настоящего Договора разрешаются в Постоянно действующем Третейском суде ЗАО «Ассоциация Профессиональной Правовой Помощи» в соответствии с Положением и Регламентом Постоянно действующего Третейского суда. Местонахождение Постоянно действующего Третейского суда ЗАО «Ассоциация Профессиональной Правовой Помощи»: 125167, г. Москва, ул. Степана Супруна, д. 4/10, офис 147, телефоны: 613-87-23, 613-61-27. 11. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор и его расторжения 11.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору. 11.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор (отказаться от исполнения настоящего Договора) по основаниям, в порядке и с применением последствий, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. При этом Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке. 11.3. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке (отказ от исполнения настоящего Договора) осуществляется путем направления одной Стороной письменного уведомления об этом другой Стороне не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается прекращенным с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора. 11.4. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего Договора) по инициативе Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 11.5 настоящего Договора, или по причинам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, оплате подлежат обоснованные, необходимые, фактически понесенные, документально подтвержденные Исполнителем расходы до даты получения Исполнителем уведомления о расторжении настоящего Договора или подписания соглашения о расторжении настоящего Договора. 11.5. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего Договора) по причинам, связанным с ненадлежащим выполнением Исполнителем условий настоящего Договора, несоответствием результатов Работ требованиям настоящего Договора, Исполнитель не вправе требовать оплаты, а также обязан вернуть полученные по настоящему Договору денежные средства и возместить убытки Заказчика в течение 7 (семи) календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования. 12. Срок действия Договора Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 28 февраля 2017 года. 13. Прочие условия 13.1. При прекращении настоящего Договора Стороны подписывают акт приемки исполненных обязательств, составленный по форме приложения № 4 к настоящему Договору. 13.2. Право собственности на результаты Работ по настоящему Договору принадлежит Заказчику. 13.3. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации. 13.4. Вся переписка по настоящему Договору осуществляется Сторонами по адресам, указанным в разделе 14 настоящего Договора. 13.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 13.6. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями. 13.7. К настоящему Договору прилагаются: 13.7.1. Техническое задание (приложение № 1); 13.7.2. Календарный план (приложение № 2); 13.7.3. Калькуляция (приложение № 3); 13.7.4. Акт приемки исполненных обязательств (приложение № 4). 14. Адреса и реквизиты Сторон Заказчик: открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») Почтовый индекс и адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2, ИНН 7708503727, КПП 997650001, р/счет 40702810799991184050 в Банк ВТБ (ПАО), БИК 044525187, к/счет 30101810700000000187 в ГУ Банка России по ЦФО, тел. (499) 262 91 30, факс (499) 262 90 95 Исполнитель: ________________________________________ Почтовый индекс и адрес:______________________________ ИНН ______________, ОКПО _______________, КПП _____________ , Р/счет ______________________ в ____________________, К/счет _______________________ в ___________________________, БИК _______________, тел. ________, факс _____________. от Заказчика от Исполнителя _______________ А.С. Назаров ______________ _______________ (подпись) Приложение № 1 к Договору от «___»______ 2016 г. № ________ Техническое задание Наименование работ, шифр и категория: «Методика контроля качества ремонта дизелей магистральных тепловозов типа 2ТЭ-116 с помощью диагностического комплекса ПЭК и магнитно-импульсной диагностики», 5.158, РТП. 1. Основание для выполнения работ 1.1. Распоряжение ОАО «РЖД» от 27.06.2016 г. № 1247р «О корректировке плана научно-технического развития ОАО «РЖД» на 2016 год». 1.2. Протокол №____/ОАЭ-ЦТЕХ/16/2 рассмотрения аукционных заявок, представленных для участия в открытом аукционе от «__»_________ 201_ года № ____/ОАЭ-ЦТЕХ/16. 2. Заказчик Заказчик – открытое акционерное общество «Российские железные дороги». Функциональный заказчик – Дирекция тяги – филиал ОАО «РЖД». 3. Исполнитель Указывается наименование Исполнителя по настоящему Договору по итогам аукциона. Соисполнитель – при наличии. 4. Цель работ 4.1. Предотвращение экологических рисков ОАО «РЖД» и сверхнормативных платежей за негативное воздействие на окружающую среду. 4.2. Рациональное использование топливно – энергетических ресурсов. 4.3. Переход от планово – предупредительных видов ремонта к ремонту по фактическому состоянию тепловозов. 4.4. Контроль качества ремонта, выполняемого организациями, которым переданы функции технического обслуживания и ремонта локомотивов. 4.5. Снижение затрат при проведении ремонтов и текущего обслуживания тепловозов. 4.6. Снижение вредных выбросов тепловозов. 5. Требования к Работам 5.1. Методика должна использоваться во время проведения реостатных испытаний магистральных тепловозов с использованием штатного оборудования пунктов экологического контроля тепловозов, реостатной установки и магнитно – импульсного оборудования. 5.2. Методика должна приводить к снижению вредных выбросов в отходящих газах локомотива. 5.3. В процессе выполнения работ необходимо руководствоваться ГОСТ Р 50953-2008 «Выбросы вредных веществ и дымность отработавших газов магистральных и маневровых тепловозов». Нормативные документы, необходимые для выполнения работ находятся в свободном доступе. Также указанные документы участники могут получить, направив запрос Заказчику. 5.4. Разработанная Методика должна давать оценку техническому состоянию дизеля с учетом состояния каждого цилиндра и давать рекомендации по проведению оперативной регулировки системы дизеля и оценки качества ремонта, в режиме экспресс – диагностики, дизельного двигателя магистрального тепловоза по экологическим, техническим и топливно - энергетическим параметрам. 5.5. При определении параметров дизеля тепловозов должен использоваться метод безразборной диагностики. 5.6. Окончательная редакция Методики должна быть согласована с Заказчиком. 5.7. В случае использования в требованиях Методики документов и положений, относящихся к объектам патентного права, информация об этом должна быть указана в предисловии 5.8. Работа должна выполняться в соответствии с Календарным планом (приложение № 2 к Договору).
Выполнение работ предполагает: 6.1. Анализ существующих методов диагностирования дизелей железнодорожной техники, анализ характеристик разрабатываемой Методики. Анализ контроля качества ремонта дизелей магистральных тепловозов типа 2ТЭ-116 с помощью диагностического комплекса ПЭК и магнитно – импульсной диагностики как оптимальной для диагностики. Разработка технических требований к испытательному оборудованию. Разработка программы и методики испытаний для тепловоза 2ТЭ-116. Разработка первой редакции Методики. 6.2. Подготовка вспомогательного оборудования для испытаний Методики в условиях депо. Экспериментальные работы по апробации методики на дизеле магистрального локомотива 2ТЭ-116. Корректировка Методики для 2ТЭ-116 по результатам испытаний. ТЭО применения методики. Окончательная редакция Методики для 2ТЭ-116.
По окончании выполнения Работ Заказчику представляются отчетные материалы в соответствии с Календарным планом и Техническим заданием на CD диске в машинно-редактируемом формате с отсканированными подписями в установленном объеме, а также на бумажном носителе с оригинальными подписями.
Приложение № 2 к Договору от «____» ____________2016 г. №_________ Календарный план Наименование Работ, шифр и категория: «Методика контроля качества ремонта дизелей магистральных тепловозов типа 2ТЭ-116 с помощью диагностического комплекса ПЭК и магнитно-импульсной диагностики», 5.158, РТП.
*Работа считается принятой после согласования с подразделениями Заказчика и утверждения уполномоченным лицом Заказчика. Информация о подразделениях и уполномоченном лице Заказчика будет конкретизирована при заключении договора с победителем настоящего аукциона. **Место апробации Методики будет конкретизирована при заключении договора с победителем настоящего аукциона. от Заказчика от Исполнителя______________А.С.Назаров ____________ (подпись) (подпись) Приложение № 3 к Договору от «____» ____________2016 г. №___________________ КАЛЬКУЛЯЦИЯ Наименование Работ, шифр и категория: «Методика контроля качества ремонта дизелей магистральных тепловозов типа 2ТЭ-116 с помощью диагностического комплекса ПЭК и магнитно-импульсной диагностики», 5.158, РТП.
|
Похожие:
 | Закупка осуществляется для нужд Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «ржд» |  | Прошу разрешить мне с 11 июля 2016 г по 23 июля 2016 г пройти учебную (пленэрную) практику |
| Общие условия открытия, ведения и закрытия банковских счетов физических лиц в пао «скб-банк» 11 | | С 1 июля 2016 года ч. 1 ст. 15 #G0#M12291 9000344Федерального закона от 24. 11. 95 N 181-фз «#G0О социальной защите инвалидов в Российской... |
| Закупка осуществляется для нужд Дирекции по строительству сетей связи – филиала открытого акционерного общества «Российские железные... | | С 1 июля 2016 года вступает в действие норма федерального законодательства, предусматривающая обязательную фиксацию факта продажи... |
| С 1 июля 2016 года территория Калининградской области участвует в реализации пилотного проекта по прямым выплатам пособий и уплаты... | | Утвержден постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское от 11 ноября 2014 года №1076 (с изменениями от 27 января... |
| Тони Бузаном, возрастает. Составление ментальных карт облегчает создание общего представления, общего понимания проблемы и при помощи... | | Аннулирование (отзыв) сертификата ключа проверки электронной подписи Пользователя уц 13 |