Права и обязанности Заказчика
Заказчик обязан:
Выдавать разрешение на производство работ в охранной зоне магистральных трубопроводов, линий связи и других сооружений Заказчика, при условии предоставления Подрядчиком Проекта производства работ и ППРк (при необходимости).
Производить оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном Статьей 4 настоящего Контракта.
До начала работ по рубке лесных насаждений и иной ДКР на Участке, обеспечивать проведение вводного и первичного инструктажей по месту производства Работ на Участке с регистрацией в «Журнале регистрации инструктажа на рабочем месте» и «Журнале регистрации вводного инструктажа персонала по охране окружающей среды», а также Инструктажа, определяющего порядок предпринимаемых действий при обнаружении растений, не указанных в разрешительной документации, с обязательной передачей Подрядчику Материалов по соблюдению природоохранного и лесного законодательства с составлением акта приема-передачи по форме Приложения № 7 к настоящему Контракту.
Не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала работ представить Подрядчику Разрешительную документацию на рубку лесных насаждений и иной ДКР.
В течение 3 (трех) дней с момента получения уведомления о факте выявления видов растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и/или субъектов Российской Федерации, либо несоответствия видового (породного) состава вырубаемой древесины Разрешительной документации, обеспечить создание комиссии в составе представителя Заказчика, Подрядчика, органов исполнительной власти, осуществляющих контроль за соблюдением природоохранного и лесного законодательства, для проведения обследования Участка на предмет подтверждения фактов, указанных в обращении, направленном Подрядчиком в соответствии с п.6.9.
Заказчик вправе:
В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком.
Давать Подрядчику обязательные для исполнения указания относительно выполнения работ.
Производить проверки по соблюдению Подрядчиком природоохранного, земельного и лесного законодательства.
Останавливать работы на Участке путем направления письменного обращения в адрес Подрядчика, при обнаружении нарушений требований законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов субъекта Российской Федерации и Регламентов Заказчика, создающих угрозу уничтожения растений занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красные книги субъектов Российской Федерации.
Порядок и сроки выполнения работ
Подрядчик обязан выполнить Работы по Контракту в сроки, указанные в Графике выполнения работ (Приложение №1). Работы, предусмотренные Контрактом, должны быть начаты Подрядчиком в сроки согласно Приложению №1 «График выполнения работ» и полностью завершены не позднее __________________.
Выполнение работ осуществляется Подрядчиком в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, Регламентами Заказчика, настоящим Контрактом и Разрешительной документацией на рубку лесных насаждений и иной ДКР.
Никакие задержки и нарушения в выполнении работ не могут служить основанием для требования Подрядчика в продлении срока выполнения работ, за исключением выявления видов растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и/или субъектов Российской Федерации, либо несоответствия объема и видового (породного) состава вырубаемой древесины Разрешительной документации за исключением случаев, оговоренных в статье 14 настоящего контракта.
Заказчик вправе на основании обращения Подрядчика пересмотреть сроки выполнения работ по отдельным этапам (видам) без изменения срока выполнения работ по Контракту.
Привлечение Субподрядчиков
Подрядчик не вправе привлекать к исполнению Контракта третьих лиц без предварительного письменного согласования с Заказчиком.
В период производства Работ Подрядчик обязан предварительно письменно согласовать с Заказчиком замену заявленного Субподрядчика, а равно привлечение новых (дополнительно к ранее заявленным) Субподрядчиков с направлением Заказчику документов в составе и по форме, установленными требованиями Регламентов Заказчика, подтверждающих соответствие Субподрядчиков установленным требованиям. При этом Заказчик оставляет за собой право отказать в согласовании привлечения Субподрядчиков, если в заявке на участие в закупке в рамках проведенных Заказчиком закупочных процедур по выбору подрядной организации Подрядчик заявил о выполнении всего комплекса Работ без привлечения Субподрядных организаций. При замене и/или привлечении новых Субподрядчиков Стороны подписывают соответствующее Дополнительное соглашение к Контракту.
Подрядчик несет в полном объеме ответственность за качество и сроки выполнения Работ привлеченными им Субподрядчиками. Договоры с Субподрядчиками, их формы и условия являются исключительной прерогативой Подрядчика, какие-либо претензии со стороны Субподрядчиков к Заказчику не принимаются и урегулируются Подрядчиком самостоятельно и за свой счет.
В период действия Контракта по письменному запросу Заказчика Подрядчик обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней, следующих за датой получения (вручения) такого запроса, представить Заказчику заверенные Подрядчиком копии субподрядных контрактов со всеми приложениями и с учетом дополнительных соглашений (изменений).
Заказчик вправе предъявлять любому из Субподрядчиков требования, связанные с нарушением договоров, заключенных с Подрядчиком. Субподрядчики не вправе предъявлять Заказчику требования, связанные с настоящим Контрактом.
В соответствии с требованиями федерального законодательства Подрядчик, в течение 1 (одного) рабочего дня, с даты заключения по Участку договоров (контрактов) с Субподрядчиками являющимися, субъектами малого и среднего предпринимательства, представляет Заказчику заверенные надлежащим образом копии договоров (контрактов) с данными Субподрядчиками, для последующего размещения Заказчиком соответствующей информации на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором предусмотрено размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru).
Предотвращение повреждений и ущерба
Подрядчик предпринимает все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба строящимся и/или существующим промышленным объектам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также зеленым насаждениям, водотокам, водным объектам, почве, лесным/земельным участкам, геодезическим знакам и пр. Подрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению вышеперечисленных объектов, поврежденных во время выполнения Работ, а также по компенсации вреда, причиненного Заказчику, третьим лицам, окружающей среде и природным объектам, если этот вред нанесен в результате его действий или бездействия при несоблюдении требований законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов субъекта Российской Федерации и настоящего Контракта.
Подрядчик за свой счет устраняет нарушения требований законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов субъекта Российской Федерации, допущенные при выполнении Работ, выявленные Заказчиком или Надзорными органами, а также несет расходы на оплату штрафов и неустоек, начисленных в результате действий или бездействия Подрядчика.
Подрядчик в полном объеме возмещает понесенные Заказчиком убытки по ликвидации аварии, инцидента и их последствий, произошедшие при нарушении Подрядчиком правил производства работ в охранной зоне магистрального трубопровода, линий связи и других сооружений Заказчика и/или сторонних организаций.
Перечисленные в настоящей статье обязанности Подрядчика при выполнении работ по Контракту распространяются, в том числе, на случаи обнаружения растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красные книги субъектов Российской Федерации.
Порядок приемки результатов работ
Подрядчик производит сдачу Заказчику результатов выполненных Работ поэтапно (ежемесячно).
Приемка выполненных Подрядчиком Работ осуществляется Заказчиком по позициям Работ, указанным в Приложении №1а «Распределение Контрактной цены и График объемов финансирования» и Приложении №1 «График выполнения работ».
Стороны вправе, путем подписания соответствующего Дополнительного соглашения к Контракту, вносить изменения в состав Работ, указанных в Приложении № 1а «Распределение Контрактной цены» и Приложении №1 «График выполнения работ», в связи с выявлением дополнительных и/или исключаемых работ.
Сдача-приемка выполненных Работ за отчетный период (календарный месяц) осуществляется по Акту о приемке выполненных работ (Приложение №3).
Акт о приемке выполненных работ за отчетный период, в том числе в электронном виде формата Microsoft Excel (версия не выше 2007 года), Подрядчик предоставляет Заказчику
с сопроводительным письмом в срок не позднее последнего числа текущего месяца.
В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой получения от Подрядчика Акта о приемке выполненных работ, Заказчик обязан направить Подрядчику подписанный Акт о приемке выполненных работ, либо мотивированный отказ от приемки выполненных Подрядчиком Работ. В случае получения Подрядчиком отказа от приемки выполненных Работ, последний обязан в сроки, определенные Заказчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки Работ, и повторно направить Акт Заказчику.
В случае выявления Заказчиком после подписания Акта о приемке выполненных работ (Приложение №3) недостоверной информации в документах, предъявленных Подрядчиком, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в соответствии с п. 13.1.13 Контракта.
При этом, в отношении объема ранее принятых по Актам о приемке выполненных работ (Приложение №3) затрат, по которым Заказчиком до завершения работ по Контракту выявлено наличие недостоверной информации в документах, Подрядчик обязан оформить, подписать и направить Заказчику для подписания в течение 2 (двух) рабочих дней с даты соответствующего уведомления Заказчика Акт о приемке выполненных работ (Приложение №3), предусматривающий сторнирование полного объема затрат за отчетный месяц,
к которому относятся выявленные Заказчиком документы, содержащие недостоверную информацию.
В случае непредставления Подрядчиком в указанный срок Акта о приемке выполненных работ (Приложение №3), предусматривающего сторнирование затрат, Заказчик в порядке установленном Контрактом и требованиями законодательства Российской Федерации организует соответствующую претензионную работу в адрес Подрядчика.
Окончательная приемка выполненных Подрядчиком Работ по Контракту осуществляется Заказчиком по Акту выполнения контрактных обязательств (Приложение №3а).
Акт выполнения контрактных обязательств (Приложение № 3а) подписывается после проведения комиссионного натурного освидетельствования вырубленной и складированной древесины с участием представителей Заказчика, органов исполнительной власти в области лесных отношений, Подрядчика и подписания акта осмотра мест рубок.
Банковские Гарантии и гарантийное обеспечение по Контракту
Не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней с даты подписания Контракта обеими сторонами Подрядчик предоставляет безусловную и безотзывную банковскую Гарантию в обеспечение возврата аванса (Приложение №4) банка-гаранта, указанного в Приложении №5 Контракта, на сумму в размере 33,3% (Тридцать три целых и три десятых процента) от суммы аванса, подлежащего оплате в порядке и размере установленном пунктом 4.1. Контракта. Срок действия банковской гарантии в обеспечение возврата аванса должен превышать на 60 (Шестьдесят) календарных дней последнюю дату зачета общей суммы выданного аванса согласно Приложению 1а «Распределение Контрактной цены и График объемов финансирования.
Заказчик ежемесячно удерживает сумму в размере 5% (пять процентов) от стоимости выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ по Контракту в качестве гарантийного обеспечения исполнения Подрядчиком условий Контракта.
В случае необходимости изменения размера и/или срока действия ранее оформленных Банковских Гарантий в порядке, установленном Контрактом, Подрядчик:
обеспечивает предоставление Заказчику оригинала дополнительной Банковской Гарантии на увеличенную сумму и/или увеличение срока действия, при этом оригинал ранее оформленной Банковской Гарантии остается у Бенефициара, или
обеспечивает предоставление Заказчику изменений к ранее оформленной Банковской Гарантии на уменьшение или увеличение ее суммы и/или уменьшение или увеличение срока ее действия, при этом оригинал ранее оформленной Банковской Гарантии остается у Заказчика или Инвестора, или
обеспечивает предоставление новой Банковской Гарантии, при этом оригинал ранее оформленной Банковской гарантии направляется банку-гаранту с письмом об отказе от прав требования по Банковской Гарантии.
Подрядчик принимает на себя расходы по получению всех Банковских гарантий.
В случае отзыва Центральным банком лицензии у банка, выдавшего Исполнителю банковскую гарантию, Исполнитель обязан в течение 30 календарных дней со дня отзыва лицензии предоставить Заказчику новую банковскую гарантию, предварительно уточнив у Заказчика актуальный перечень банков-гарантов.
Заказчик возвращает Подрядчику оригиналы выданных ему безусловных и безотзывных Банковских гарантий возврата аванса, включая оригиналы дополнительных Банковских гарантий (отказывается от прав по указанным банковским гарантиям), после полного зачета выплаченного Подрядчику аванса в счет оплаты выполненных Работ.
Ответственность и санкции
Ответственность Подрядчика:
В случае, если Подрядчик допустил нарушение выполнения Месячного объема по виду Работ согласно Приложению №1 «График выполнения работ» по причинам, зависящим от Подрядчика, на срок свыше 30 (Тридцати) календарных дней, Заказчик вправе предъявить Подрядчику неустойку в размере 1/360 двойной ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату предъявления требования, от стоимости невыполненного Месячного объема по виду Работ, в отношении которого допущено нарушение, за каждый день просрочки согласно Приложению №1а «Распределение Контрактной цены и График объемов финансирования».
Расчет суммы неустойки производится с даты, следующей за датой окончания срока выполнения вида Работ в каждом месяце, установленных в Приложении №1а «График выполнения работ», до даты фактического выполнения просроченного Месячного объема вида Работ, при этом дата фактического выполнения просроченного Месячного объема вида Работ включается в расчет суммы неустойки. Дата выполнения просроченного объема вида Работ подтверждается Актом о приемке выполненных работ (Приложение №3).
В случае нарушения Подрядчиком сроков предоставления оригиналов надлежаще оформленной учетной документации, в т.ч. счетов-фактур, указанных в пункте 17.1 настоящего Контракта, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки, а Подрядчик обязан такое требование удовлетворить из расчета 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждый день просрочки, но не более 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждое нарушение.
В случае если Заказчиком будет установлен факт повреждения информационно-опознавательных и геодезических знаков, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате штрафа в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей, за каждый случай повреждения знака, а Подрядчик обязан такое требование удовлетворить и обеспечить восстановление информационно-опознавательных и геодезических знаков.
В случае, если Заказчиком будет установлен факт повреждения строящихся и/или существующих промышленных объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений, а также зеленых насаждений, водотоков, водных объектов, почвы, лесных/земельных участков и пр. Заказчик вправе остановить производство работ до установления причин, повлекших повреждение указанных объектов и их устранения, а также предъявить Подрядчику требование об уплате штрафа в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей, но не более
5 % (Пять процентов) от Контрактной цены, а Подрядчик обязан такое требование удовлетворить.
Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате штрафа в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от Контрактной цены, но не более 300 000 (Триста тысяч) рублей за каждое нарушение в случае:
самовольного занятия земельных участков третьих лиц за границей полосы отвода земельного участка, переданных Заказчиком Подрядчику на период выполнения работ на Объекте, в том числе возведения капитальных объектов и выполнения иных Работы на земельных участках,
несанкционированной рубки лесных насаждений и иной ДКР в отсутствие Разрешительной документации;
незаконной добычи биологических ресурсов, внесенных в Красную книгу Российской Федерации и/или субъекта Российской Федерации, а также уничтожения растений, запрещенных (ограниченных) к вырубке (внесенные в Красную книгу Российской Федерации и/или субъекта Российской Федерации), а так же не указанной в Разрешительной документации;
несанкционированной рубки лесных насаждений и иной ДКР за границами Участка;
несоблюдения природоохранных требований к оборудованию площадок временного базирования Подрядчика;
браконьерства (незаконной добычи охотничьих и неохотничьих животных, незаконного лова водных биологических ресурсов) со стороны персонала Подрядчика;
несанкционированное складирование и размещение отходов;
невыполнение требований по раздельному (селективному) сбору отходов.
В случае если Подрядчик допустил нарушение требований Регламента по пропускному и внутриобъектовому режимам, действующему на объектах Заказчика, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате штрафа в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, но не более 1% (Один процент) от Контрактной цены.
В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, помимо уплаты штрафных санкций, предусмотренных Контрактом, Подрядчик возмещает Заказчику все убытки, причиненные вследствие такого неисполнения, либо ненадлежащего исполнения обязательств. Возмещение Подрядчиком причиненных убытков производится вне зависимости от уплаты предусмотренных Контрактом неустоек, штрафов, пеней.
В случае привлечения для выполнения Работ Субподрядчиков, не согласованных с Заказчиком, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей, но не более 3% (Три процента) от Контрактной цены, за каждый факт несогласования Субподрядчика и обязан расторгнуть договор с таким Субподрядчиком по требованию Заказчика.
В случае нарушения Подрядчиком более чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней сроков устранения недостатков, Заказчик вправе предъявить Подрядчику неустойку в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей за каждый день просрочки, но не более 5% (Пять процентов) от Контрактной цены.
При этом надлежащим доказательством, фиксирующим факт указанного в настоящем пункте нарушения, является Акт, составленный Заказчиком.
В случае если Заказчик привлечен к административной ответственности в результате нарушения Подрядчиком требований Разрешительной документации и законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов субъекта Российской Федерации, в том числе в результате использования Подрядчиком для работы иностранных граждан или лиц без гражданства, Подрядчик обязан возместить Заказчику расходы по уплате штрафа и расходы понесенные Заказчиком в результате приостановления деятельности согласно статье 18.15 КоАП Российской Федерации.
Штрафные санкции, предусмотренные Контрактом, применяются с использованием дополнительного коэффициента 2 (Два) для особо охраняемых природных территорий, заказников, заповедников, в том числе лечебно-оздоровительных местностей и курортов, а также для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, Байкальской природной территории и зон экологического бедствия.
Оплата Подрядчиком штрафных санкций по Контракту в части соблюдения правил и норм охраны окружающей среды, а также штрафных санкций, предъявленных внешними контролирующими органами в области охраны окружающей среды (при наличии подобных санкций), не освобождает Подрядчика от обязанности устранения выявленных нарушений природоохранного законодательства.
Заказчик вправе предъявить Подрядчику неустойку в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей за каждый факт нарушения, в случае несоблюдения Подрядчиком, в том числе при выполнении работ силами Субподрядчиков, требований в области охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и электробезопасности в соответствии с законодательными и нормативными документами Российской Федерации и Регламентами Заказчика.
В случае нарушения Подрядчиком порядка переуступки третьему лицу любого своего права требования к Заказчику, вытекающего из настоящего Контракта, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате штрафа в размере 2,5% (Две целых пять десятых процента) от Контрактной цены.
В случае, если Заказчиком будет установлен факт подлога и/или отражения недостоверных сведений в предъявляемой Подрядчиком Исполнительной документации Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате штрафа в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей, за каждый факт нарушения.
В случае расторжения договора по основаниям, предусмотренным в пункте 16.4, Подрядчик обязан выплатить Заказчику штраф в размере 10% (Десять процентов) от суммы Контракта, указанной в пункте 3.1, не позднее 30 календарных дней с даты выставления такого требования Заказчиком.
В случае задержки предоставления Подрядчиком Заказчику на срок более 10 (Десять) календарных дней копий субподрядных контрактов, заключаемых в целях исполнения Контракта, со всеми приложениями и с учетом Дополнительных соглашений (изменений) в соответствии с пунктом 9.6 Контракта, Заказчик вправе приостановить действие Контракта в одностороннем порядке и предъявить Подрядчику требование
об уплате штрафа в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждый день просрочки, но не более 100 000 (Сто тысяч) рублей от Контрактной цены, за каждое нарушение.
В случае нарушения срока предоставления Подрядчиком оформленной безусловной и безотзывной Банковской гарантии в обеспечение возврата аванса, установленного в пункте 12.1 Контракта, Заказчик вправе предъявить Подрядчику неустойку в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от суммы не представленной Банковской гарантии за каждый день просрочки, но не более 5% (Пяти процентов) от суммы не представленной Банковской гарантии.
В случае, если Заказчиком будет установлен факт подлога безусловной и безотзывной Банковской гарантии в обеспечение возврата аванса, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате штрафа в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей.
Неустойки, штрафы, пени, начисленные и предъявленные Заказчиком Подрядчику в соответствии со статьей 13 Контракта за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по Контракту, исчисляются Заказчиком, включая день фактического исполнения Подрядчиком обязательств.
Ответственность Заказчика:
В случае, если Заказчик нарушил условия оплаты, оговоренные в Статье 4 Контракта, на срок свыше 30 (тридцать) календарных дней, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 1/360 двойной ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату предъявления требования от суммы задержанного/просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 5% (Пять процентов) от суммы задержанного/просроченного платежа.
Каждая Сторона должна исполнить свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в исполнении своих обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по Контракту, должна без промедления устранить эти нарушения, возместить причиненные таким неисполнением и/или ненадлежащим исполнением обязательств убытки. Размер убытков, подлежащих возмещению Заказчиком, не может превышать сумму, фактически уплаченную Подрядчику по настоящему Контракту, на дату предъявления требования.
Предъявления Сторонами требований об оплате неустоек/пени и/или иных санкций за нарушение условий Контракта, а также сумм возмещения убытков или иного ущерба по Контракту производится письменно путём направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и/или возмещении. При этом письменное требование (претензия) не является документом, определяющим дату получения Сторонами доходов в виде неустоек/пеней и/или иных санкций за нарушение условий Контрактных обязательств.
Возмещение убытков, уплата неустойки/пени штрафов не освобождает Стороны от исполнения принятых по Контракту обязательств.
Общая сумма штрафных санкций и неустоек, предъявляемых Сторонами
по Контракту, не может превышать 15 % (Пятнадцать процентов) от Контрактной цены.
В остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.
Обстоятельства непреодолимой силы
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Контракту, если указанное неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств).
Под форс-мажорными обстоятельствами Стороны подразумевают: наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, войны, военные действия, массовые беспорядки. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления форс-мажорных обстоятельств.
Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер форс-мажорных обстоятельств, но не позднее, чем через 3 (Три) календарных дня после наступления таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.
Возникновение форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено компетентным органом власти.
Срок действия Контракта автоматически продлевается на период форс-мажора и устранения его последствий.
Если какие-либо форс-мажорные обстоятельства будут длиться более 3 (Трех) месяцев, Стороны, должны провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по Контракту либо о расторжении Контракта.
Урегулирование споров. Арбитраж
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из Контракта или в связи с ним, регулируются ими путем переговоров, либо в претензионном порядке. При этом претензии рассматриваются, и ответ на них направляются в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней, следующих за датой их поступления.
При не урегулировании споров и разногласий путем переговоров, либо в претензионном порядке, они подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения Заказчика.
В случае неоплаты Подрядчиком признанных претензионных требований Заказчика, Заказчик вправе удержать сумму претензионных требований из суммы оплаты за выполненные и принятые Работы.
Срок действия, изменение и расторжение Контракта
Контракт и дополнительные соглашения к нему вступают в силу с момента их подписания и действуют до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
Контракт и Дополнительные соглашения к нему могут быть изменены и/или дополнены по соглашению Сторон, совершенному в письменной форме и подписанному уполномоченными на то представителями Сторон.
В процессе исполнения Контракта Стороны вправе изменить объем/сроки/стоимость выполняемых работ путем заключения соответствующих Соглашений к Контракту/Дополнительным соглашениям.
Заказчик вправе, без отмены действия пунктов 13.1 Контракта, отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке полностью или частично, уведомив об этом Подрядчика в письменном виде, в том числе в случаях:
Когда Подрядчик по своей вине допустил нарушение срока завершения Работ в целом более чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика.
Если Подрядчик в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней от сроков, установленных «Графиком выполнения работ» (Приложение №1) не приступил к началу выполнения работ по Контракту.
Когда Подрядчик:
лишается разрешения на выполнение Работ;
не представляет в установленный срок сведения и документы о цепочке собственников;
представил Заказчику банковскую гарантию, выдачу которой банк-гарант не подтвердил путем предоставления Заказчику по его запросу официального письма;
нарушил порядок переуступки третьему лицу любого своего права требования к Заказчику, вытекающего из Контракта.
По иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Контрактом.
Уведомление об одностороннем отказе от исполнения Контракта вручается Подрядчику за 20 (Двадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Контракта.
В этом случае Подрядчик обязан:
в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Уведомления об одностороннем отказе от исполнения Контракта прекратить выполнение Работ, сдать Заказчику фактически выполненный объем Работ;
не позднее даты расторжения Контракта, указанной в Уведомлении об одностороннем отказе от исполнения Контракта, передать Заказчику по акту Разрешительную и Исполнительную документацию, вывезти с Участка собственную технику и неиспользованные расходные материалы;
в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования возместить Заказчику убытки, возникшие в связи с односторонним отказом от исполнения Контракта;
возвратить сумму аванса, перечисленную Заказчиком, в срок не позднее
10 (Десяти) рабочих дней с момента получения Уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора, а также возместить Заказчику возникшие убытки.
Заказчик в этом случае обязан на основании акта сверки взаиморасчетов Сторон оплатить Подрядчику часть Контрактной цены в объеме, определяемом ими в Дополнительном соглашении к Контракту.
Оплата Работ, выполненных Подрядчиком после вручения Подрядчику Уведомления об одностороннем отказе от исполнения Контракта, а также возмещение понесенных Подрядчиком в этот период убытков Заказчиком не производятся.
В случае, если до даты расторжения Контракта Подрядчик не передал Заказчику выполненные объемы работ по Контракту, Разрешительную и Исполнительную документацию, Заказчик вправе самостоятельно принять и определить стоимость выполненных Работ.
В случае Расторжения Контракта по соглашению Сторон, порядок прекращения обязательств Сторон по Контракту определяется в Соглашении о расторжении Контракта.
Особые условия
Все изменения и Дополнения к Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
После подписания Контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к Контракту, теряют силу, за исключением обязательств, принятых Подрядчиком в заявке на участие в закупке.
В случае неудовлетворения Подрядчиком в течение 10 (Десяти) рабочих дней претензионных требований Заказчика, в том числе по оплате неустойки (штрафов, пеней) и любых убытков Заказчика, связанных с ненадлежащим исполнением Подрядчиком условий Контракта, либо непредставления Подрядчиком в установленный срок мотивированного документально подтвержденного отзыва на предъявленную претензию или предоставления необоснованного отзыва на предъявленную претензию, а также в случае не оплаты Подрядчиком затрат Заказчика по устранению недостатков выполненных Работ, Заказчик вправе произвести зачет суммы подлежащей выплате за выполненные и принятые Работы по Контракту на соответствующие суммы требований Заказчика, письменно уведомив об этом Подрядчика.
При этом, подписанием настоящего Контракта Стороны подтверждают право Заказчика прекратить обязательство по оплате выполненных и принятых Работ по Контракту путем зачета, в том числе сумм неустоек, пеней, штрафов, а также любых убытков Заказчика, связанных с ненадлежащим исполнением Подрядчиком условий Контракта, затрат Заказчика по устранению недостатков выполненных Работ из суммы подлежащей оплате по Контракту, в том числе из общей суммы ежемесячного гарантийного обеспечения, сформированной в соответствии с пунктами 4.4, 12.3, Контракта.
Стороны вправе осуществлять обмен документами по исполнению настоящего Контракта по средствам факсимильной связи. Полученное по факсу сообщение признается достоверным, если оно содержит отметки факсимильного аппарата Стороны-отправителя о наименовании организации и номере телефона. При этом, в случае необходимости отправки Стороной оригиналов таких документов в адрес другой Стороны, Сторона-отправитель обязана направить данные документы в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента направления их по средствам факсимильной связи.
Подрядчику предоставляется возможность переуступки прав требования по Контракту в пользу финансово-кредитных учреждений (факторинг) с обязательным уведомлением Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания договора финансирования под уступку денежного требования. Надлежащим уведомлением считается письменное уведомление, подписанное уполномоченным лицом со стороны Подрядчика, с приложением экземпляра договора финансирования под уступку денежного требования и нотариально заверенных копий учредительных и регистрационных документов финансового агента. Если Заказчик не был уведомлен изложенным в настоящем пункте способом о переходе прав Подрядчика к финансовому агенту, Подрядчик несет риск вызванных этим для него неблагоприятных последствий.
Приложения к Контракту
Неотъемлемой частью Контракта являются:
Форма графика выполнения работ.
Приложение 1а. Распределение контрактной цены и График объемов финансирования.
Форма акта приема-передачи Разрешительной документации.
Форма акта о приемке выполненных работ.
Приложение 3а. Акт исполнения контрактных обязательств
Форма гарантии в обеспечение возврата аванса.
Перечень банков-гарантов для оформления банковских гарантий.
Форма предоставления сведений о цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей – физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы Подрядчика.
Акт приема-передачи материалов по соблюдению природоохранного и лесного законодательства.
Памятка «Порядок действий подрядной организации в рамках выполнения работ по рубке лесных насаждений и иной древесно-кустарниковой растительности».
Реквизиты и подписи Сторон
|
