«30» июля 2014г. Документация о закупке путем проведения запроса цен №090 Ремонт канализации и ёмкости жироуловителя у корпуса №2 миэт
Скачать 0.6 Mb.
|
8. ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЪЕМЕ РАБОТ. 8.1. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Договора на выполнение работ вправе изменить предусмотренный Договором объем таких работ при изменении потребности в таких работах, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных Договором, но связанных с работами, предусмотренными Договором. 9. Обстоятельства непреодолимой силы. 9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения Договора и непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Договора в срок. 9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия. 9.4. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1 Договора, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из сторон вправе расторгнуть Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств. 10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ. 10.1. Подрядчик гарантирует:
10.2. Гарантийный срок на выполняемые по Договору работы, составляет 24 (Двадцать четыре) месяца с даты утверждения Акта о приемке выполненных работ приемочной комиссией. 10.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта, то Подрядчик (в случае, если будет установлена его вина) обязан устранить их за свой счет в трехдневный срок, согласованный сторонами и зафиксированный в акте. 10.4. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее пяти дней со дня получения уведомления Заказчика, оформленного в порядке, предусмотренном п.13 Договора. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных дефектов и недоделок Заказчик для их подтверждения вправе привлечь для проведения независимой экспертизы организацию, обладающую лицензией, которая составит соответствующий акт, фиксирующий дефекты и недоделки. 11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору стороны несут ответственность, в соответствии с действующим Законодательством РФ. 11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по Договору. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от объема невыполненных обязательств Заказчика, предусмотренных Договором. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика. Заказчик несет ответственность за несвоевременную оплату выполненных работ с учетом особенностей финансирования, предусмотренных п.15.4. Договора. 11.3. В случае просрочки выполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по Договору. Неустойка устанавливается в размере 0,1 % (одной десятой процента) от стоимости невыполненных работ по Объекту в установленный Договором срок. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. 11.4. Подрядчик несет ответственность по Договору за действия привлекаемых им к его исполнению третьих лиц, как за свои собственные. 12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ. 12.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения Договора, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола разногласий. 12.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств по Договору, заинтересованная сторона может направить претензию другой стороне. При этом ответ на претензию по существу предъявленных требований должен быть направлен заинтересованной стороне не позднее 2 (Двух) дней с даты ее получения другой стороной. 12.3. К отношениям сторон по Договору и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации. При неразрешённости претензий заинтересованная сторона вправе обратиться с требованиями в Арбитражный суд г. Москвы. 12.4.По соглашению сторон возникший спор может быть передан сторонами на рассмотрение третейского суда. 13. УВЕДОМЛЕНИЯ И ИЗВЕЩЕНИЯ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ. 13.1. Все юридически значимые заявления (заявки, извещения, уведомления, требования, претензии и т.п.) должны направляться по адресам Сторон, указанным в Договоре. 13.2. Допустимые способы направления заявлений: в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо телеграммой, курьерской службой, факсимильной связью или по электронной почте с последующим представлением оригинала. 13.3. Любое заявление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, вступает в силу в день доставки такого заявления лицу, которому оно адресовано. 13.4. В случае изменения адреса для получения корреспонденции соответствующая Сторона в течение 3 (трех) календарных дней обязана известить об этом другую Сторону любым допустимым Договором способом направления заявлений. Сторона, нарушившая данную обязанность, несет все неблагоприятные последствия и риски отсутствия у другой Стороны актуальной информации об адресе для направления соответствующих заявлений. В частности, все заявления, указанные в п.13.1 Договора считаются доставленными, а их юридические последствия – возникшими при условии доставки по предыдущему, доведенному до сведения отправителя, адресу получателя. 13.5. Заявление считается доставленным, а Сторона, которой заявление направлено, получившей заявление независимо от наличия у лица, принявшего заявления, соответствующих полномочий: 13.5.1. В день получения отправителем уведомления о вручении при отправке заявления заказным письмом по почте, отказа адресата от получения такого уведомления либо возврата письма отправителю; 13.5.2. Указанием на дату, время и должность лица, получившего заявление, на копии заявления при отправке курьерской службой; 13.5.3. Получением отправителем уведомления о прочтении письма в случае отправки заявления по электронной почте. 14. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА. 14.1. Расторжение Договора (в том числе досрочное) допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. При одностороннем отказе от исполнения Договора он будет считаться расторгнутым с момента получения одной стороной соответствующего уведомления от другой стороны. 14.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть расторгнут только при существенном нарушении Договора другой Стороной. Существенным признается нарушение Договора одной из Сторон, которое влечет для другой Стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении Договора, а также иные существенные нарушения, прямо указанные в Договоре. Если основанием для расторжения Договора послужило существенное нарушение Договора одной из Сторон, другая Сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных расторжением Договора. Размер причиненного ущерба должен быть подтвержден документально. 14.3. Стороны пришли к соглашению о том, что наступление следующих обстоятельств является существенными нарушениями Подрядчиком условий Договора: 14.3.1.Просрочка выполнения работ по Объекту более чем на 2 (Два) дня; 14.3.2.Невыполнение Подрядчиком обязанностей, предусмотренных п.5.2.3 Договора 14.3.3.Несоответствия выполненных работ по Объекту локальному сметному расчету (Приложение №1) 14.3.4. Несоответствие материалов, используемых при выполнении работ по Объекту, техническим характеристикам, указанным в локальном сметном расчете (Приложении №1) и в сведениях о материалах, используемых при выполнении работ (Приложение №6). При наступлении таких обстоятельств Заказчик вправе заключить с Подрядчиком соглашение о расторжении настоящего Договора, либо Заказчик вправе обратиться к Подрядчику с мотивированным требованием о расторжении Договора с указанием срока для получения ответа на данное требование. В случае неполучения ответа данное требование будет являться основанием для расторжения Договора по соглашению сторон. 14.4. Соглашение о расторжении Договора совершается в простой письменной форме. 14.5. Требование одной из сторон о расторжении Договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение расторгнуть Договор, либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок. 14.6. Договор считается расторгнутым, а обязательства сторон прекращенными: 14.6.1. По соглашению сторон – с момента заключения сторонами соглашения о расторжении Договора; 14.6.2. По решению суда – с момента вступления в законную силу решения суда; 14.6.3. По требованию Заказчика в порядке, предусмотренном п.14.3 Договора – с момента истечения срока неполучения ответа от Подрядчика на предложение о расторжении Договора. 14.7. При расторжении Договора обязательства сторон прекращаются. 15. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. 15.1. Срок исполнения Договора: - Подрядчиком – определяется фактическим выполнением всего комплекса работ по Объекту и исполнением иных обязательств по Договору в полном объеме;
Срок действия Договора: - с момента подписания Договора с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации сроков заключения Договора до момента исполнения обязательств сторон в полном объеме, включая гарантийные, либо до момента прекращения по иным основаниям обязательств сторон. В части неисполненных обязательств Договор действует до момента их надлежащего исполнения. 15.2. Изменения и дополнения к Договору, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме. 15.3. Подрядчик не вправе передавать свои права и обязанности по Договору, полностью или частично, другому лицу, без предварительного письменного согласия Заказчика. 15.4. Договор финансируется из целевых средств. В случае отсутствия либо уменьшения целевого финансирования, Стороны согласовывают новые сроки, а при необходимости и другие условия Договора, при этом Подрядчик вправе потребовать от Заказчика возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного изменением условий Договора. Размер причиненного ущерба должен быть подтвержден документально. 15.5. Подрядчик представляет по запросу Заказчика, в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Договору. 15.6. Стороны по Договору гарантируют наличие у них прав и полномочий, необходимых для подписания Договора, а также отсутствие иных ограничений, вытекающих из закона, учредительных документов или иных оснований, препятствующих заключению Договора. 15.7. Во всем, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 15.8. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 15.9. Неотъемлемыми частями Договора являются следующие приложения: Приложения:
16. АДРЕСА, банковские реквизиты И ПОДПИСИ сторон
|
Похожие:
 | Открытый запрос цен (далее – запрос цен) проводится заказчиком в соответствии с требованиями Положения о закупке миэт |  | Открытый запрос цен в электронной форме (далее – запрос цен) проводится заказчиком в соответствии с требованиями Положения о закупке... |
| Открытый запрос цен в электронной форме (далее – запрос цен) проводится заказчиком в соответствии с требованиями Положения о закупке... | | Открытый запрос цен в электронной форме (далее – запрос цен) проводится заказчиком в соответствии с требованиями Положения о закупке... |
| Закупка на право заключения договора на выполнение работ по ремонту индивидуального теплового пункта (итп) строения №2 миэт | | Пко) проводится Заказчиком в соответствии с требованиями Положения о закупке миэт, с учетом особенностей, предусмотренных п 10, 11,... |
| Открытый запрос цен в электронной форме (далее – «запрос цен», «закупка») проводится в соответствии с требованиями Положения о закупке... | | Ы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке... |
| Настоящее Извещение о проведении запроса цен одновременно является и Документацией о проведении запроса цен и именуется в дальнейшем... | | ... |