Р аздел I. Термины и определения
Скачать 0.79 Mb.
|
4. Порядок оплаты товаров 4.1. Покупатель осуществляет оплату за поставленные товары в размере, определенном Спецификацией, не позднее 30 (тридцати) дней после передачи Поставщиком товаров или партий товаров, поставленных в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору) и получения Покупателем оригинала счета, а также документов, предусмотренных в пункте 3.5 настоящего Договора, оформленных надлежащим образом. 4.2. Валютой настоящего Договора и валютой платежа является российский рубль. 4.3. Оплата товаров будет осуществляться платежным поручением с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. 4.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств со стороны Поставщика по поставке товаров и/или передаче документов, предусмотренных в пункте 3.5 настоящего Договора, оформленных надлежащим образом, Покупатель вправе оплатить товары в течение 60 (шестидесяти) дней после их передачи Поставщиком и получения Покупателем документов, предусмотренных в пункте 3.5 настоящего Договора, оформленных надлежащим образом. 5. Ответственность Сторон 5.1. В случае недопоставки, просрочки поставки товаров, а равно поставки некомплектных, некачественных, не соответствующих номенклатуре товаров в нарушение условий настоящего Договора, Поставщик считается допустившим просрочку поставки товаров, и уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости не поставленных в срок (недопоставленного, поставленного некомплектно, некачественного, не соответствующего номенклатуре) товаров за каждый день просрочки поставки. При этом Стороны договорились, что убытки подлежат уплате в полной сумме сверх неустойки. 5.2. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от исполнения обязательств по настоящему Договору, а так же от возмещения убытков Покупателя в полном объеме. 5.3. Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора полностью или частично в случае, если Поставщик допустил просрочку передачи товаров (включая недопоставку товаров, поставку некачественных, некомплектных, не соответствующих номенклатуре товаров) на срок более 15 (пятнадцати) дней, и потребовать от Поставщика полного возмещения причиненных убытков. 5.4. В случае поставки некомплектных, некачественных, не соответствующих номенклатуре товаров или ненадлежащего количества товаров, Поставщик обязуется произвести допоставку товаров либо за свой счет заменить некомплектные, некачественные товары, а также товары, не соответствующие номенклатуре, товарами надлежащего качества и комплектации в течение 10 (десяти) дней с момента составления акта о недостатках товаров, если иной срок не согласован Сторонами дополнительно. 5.5. Если Поставщик поставил товары не в полном объеме либо не выполнил требования Покупателя о замене некомплектных, некачественных, не соответствующих номенклатуре товаров в установленный срок, Покупатель вправе приобрести недопоставленные товары у других лиц с отнесением на Поставщика разницы стоимости товаров, а также иных расходов, связанных с нарушением Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору. 5.6. При просрочке исполнения Поставщиком обязанностей, предусмотренных в пунктах 3.7, 5.4, 6.2 настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) цены Договора за каждый день просрочки Поставщиком исполнения соответствующих обязательств. При этом Стороны договорились, что убытки подлежат уплате в полной сумме сверх неустойки. 5.7. Настоящим Стороны устанавливают, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Покупатель вправе удерживать соответствующую сумму неустойки из денежных средств, причитающихся Поставщику за поставку товаров по настоящему Договору, в следующем порядке: 5.7.1. Покупатель направляет в адрес Поставщика письменное требование об уплате неустойки. 5.7.2. В случае неудовлетворения письменного требования об уплате неустойки Поставщиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения, Покупатель вправе произвести удержание соответствующей суммы неустойки. При этом направление дополнительного уведомления об удержании в адрес Поставщика не требуется. 5.8. За невыполнение обязательств по оплате товаров по настоящему Договору Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты Поставщику неустойки за каждый день просрочки, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, в размере 1/360 от ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату возникновения просроченного обязательства, от соответствующей суммы задолженности. Первым днем просрочки платежа следует считать день, следующий за днем истечения срока платежа. 5.9. Покупатель не несет ответственности и не обязан возмещать убытки в виде упущенной выгоды, простоя, а также штрафных санкций Поставщику по договорам с третьими лицами. 5.10. Неустойка подлежит уплате только в случае предъявления соответствующей Стороной письменного требования об ее уплате. Требование об уплате неустойки рассматривается соответствующей Стороной в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения. 5.11. Для целей определения размера неустойки стоимость товаров принимается с учетом НДС. Предусмотренная Договором неустойка подлежит взысканию по день фактического исполнения обязательства. 5.12. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 6. Гарантии 6.1. Поставщик гарантирует качество поставляемых товаров, включая все составляющие его части, а также устранение всех недостатков и дефектов товаров в срок, указанный в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).
- осуществить замену некачественных товаров; - произвести ремонт некачественных товаров. 6.3. Вывоз товаров с недостатками, экспертиза, хранение, оформление документов и доставка товаров для устранения недостатков осуществляется силами и за счет Поставщика. 6.4. Вместо использования прав, предусмотренных пунктом 6.2 настоящего Договора, Покупатель вправе самостоятельно принять меры по устранению недостатков или привлечь для их устранения третье лицо. При этом Поставщик обязан возместить расходы Покупателя на устранение недостатков товаров, включая, но, не ограничиваясь: расходы на экспертизу, хранение, оформление документов и доставку товаров.
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
8.1. Все споры и разногласия, связанные с заключением, изменением, исполнением и расторжением настоящего Договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы. 9. Действие Договора во времени 9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если они совершены в письменной форме в виде дополнительного соглашения и подписаны обеими Сторонами. 9.3. Поставщик не вправе передать полностью или частично свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия Покупателя. 9.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 9.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 9.6. Все дополнительные соглашения к настоящему Договору, подписанные Сторонами, являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 9.7. В случае изменения адреса или реквизитов каждая Сторона обязана в возможно короткий срок уведомить другую Сторону средствами оперативной связи (по электронной почте или по факсу), а затем в письменной форме уведомить об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней. 9.8. Следующие приложения является неотъемлемой частью настоящего Договора: Приложение № 1 – «Спецификация» на __ л.; Приложение № 2 – форма «Извещение о готовности к отгрузке товаров» на __ л.
Приложение № 1 к Договору поставки от «____» ________ 2012г.№__________ СПЕЦИФИКАЦИЯ Москва ______________ 2012г. Поставщик обязуется поставить и передать, а Покупатель принять и оплатить следующие Автомастерские:
Приложение №1 к Спецификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 | Применительно к настоящим методическим указаниям используются термины и определения, приведенные в правилах, а также специальные... | | Эдо спецдепозитария в дополнение к терминам и определениям, используемых в Правилах эдо, применяются следующие термины и определения.... |
| Если в тексте настоящих Правил прямо не оговорено иное, термины и определения, используемые в настоящих Правилах, имеют следующие... | | В настоящем Стандарте применяются следующие единые термины с соответствующими определениями |
 | | Настоящая инструкция устанавливает требования к проведению входного контроля материалов, изделий и конструкций | |
| Заказчиком принято решение о внесении изменений в Приложение №3 проект Договора поставки | | В настоящей оферте, если из контекста не следует иное, нижеприведенные термины имеют следующие значения и являются её составной неотъемлемой... |
| Введены термины «основной комплект рабочих чертежей», «план», «фасад», «оборудо вание», «строительный материал» | | Введены термины «основной комплект рабочих чертежей», «план», «фасад», «оборудование», «строительный материал» |