ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. При производстве работ на проезжей части, пешеходной дорожке предусмотреть восстановление асфальтового покрытия на всю их ширину картами, не менее метра в каждую сторону от траншеи, котлована.
ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ РАБОТ
Приёмка Заказчиком работы, выполненной Подрядчиком, осуществляется с оформлением акта выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
Заказчик совместно с Подрядчиком обязан осмотреть, принять выполненные работы и в течение пяти рабочих дней при отсутствии замечаний и претензий по качеству выполненных работ подписать акт выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
Если в результате приёмки Заказчиком будут обнаружены недостатки (дефекты) в выполненных работах, Стороны в течение 5 (пяти) дней составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Подрядчик устраняет недостатки, обнаруженные Заказчиком при приёмке работ, своими силами и за свой счёт.
После устранения недостатков приёмка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном настоящим договором.
В случае если работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от договора, ухудшившими результат работы, или иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика: безвозмездного устранения недостатков в согласованный Сторонами срок, соразмерного уменьшения стоимости работ, либо возмещения расходов на устранение недостатков.
Приёмка результата выполненных работ может осуществляться только при положительном результате проведённых испытаний, зафиксированном в акте, подписанном Сторонами.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим договором.
В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ установленных п.3.1 настоящего Договора Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1% от общей стоимости работ по договору за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.
При превышении конечного срока выполнения работ более, чем на 10 (десять) дней Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 20% от общей стоимости работ по настоящему договору.
В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты работ, установленных п. 2.3 настоящего договора, Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости не исполненного в срок обязательства, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока, до момента полного исполнения обязательств, но не более 5% от неуплаченной суммы.
В случае неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. 4.1.9. настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от цены настоящего договора и возмещает причинённые убытки.
Сторона, допустившая нарушение обязательств по настоящему договору, обязана произвести уплату неустойки, пени (штрафа), предусмотренных пунктами 8.2 - 8.5. настоящего договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного требования об этом другой стороны. Уплата пени и (или) штрафа не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору.
Подрядчик несёт ответственность за сохранность имущества Заказчика, предоставляемого для выполнения работ. Риск случайной гибели переданного Подрядчику оборудования, материалов, инструментов и т.д. лежит на Подрядчике до приемки Заказчиком результата работ.
ОХРАНА ТРУДА
В случае выявления Заказчиком фактов нахождения на объектах Заказчика работника (ов) Подрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории объекта Заказчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей за каждый случай.
В случае привлечения к выполнению работ по договору субподрядчиков, Подрядчик в полном объеме несет ответственность за безопасное выполнение работ субподрядчиком.
За нарушение требований норм по пожарной безопасности (НПБ), Правил противопожарного режима в РФ (ППР), в том числе за курение работником (работниками) Подрядчика в неустановленных для курения местах, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей, за каждый случай нарушения НПБ. Документом, подтверждающим, факт нарушения НПБ, является протокол, составленный сотрудниками Отдела охраны труда МУП «Водоканал» г. Иркутска, в присутствии работника, нарушившего НПБ, и его руководителя (мастера). Работник (работники), нарушивший НПБ, не допускается на место производства работ до принятия соответствующего решения в отношении его и уплаты штрафа.
При допуске персонала на объекты предприятия для проведения работ подрядчик обязан:
- обеспечить работников необходимыми сертифицированными средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ);
- провести предварительное обучение правильному использованию СИЗ;
- не допускать к работе своих работников без установленных СИЗ, а также в неисправной, загрязненной спецодежде и спецобуви. Спецодежда должна иметь четкую маркировку принадлежности ее подрядной организации. Маркировка наносится на куртку, верхнюю часть комбинезона и т.п.
9.5. Каждый работник подрядчика при выполнении работ на производственных объектах предприятия обязан:
а) использовать спецодежду, спецобувь и другие СИЗ согласно установленному порядку и утвержденным нормам в подрядной организации;
б) не применять неисправные СИЗ, с истекшим сроком эксплуатации и состояние которых не соответствует выполняемым функциям.
9.6. Расследование и учет несчастных случаев на производстве, произошедших с работником (ами) подрядных организаций, производится в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
9.7. Подрядчик незамедлительно предоставляют информацию об инциденте, аварии, несчастном случае:
- начальнику смены (телефон (3952) 21-47-13);
- зам. главного инженера ОТ, ТБ, П и ПБ- начальнику ООТ (телефон (3952) 21-46-23);
- главному механику (телефон (3952) 21-46-09).
- начальнику подразделения, осуществляющему допуск на производство работ.
10. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
10.1. Подрядчик гарантирует, что качество работ, в том числе материалов, оборудования, изделий, конструкций и систем, поставляемых им для выполнения работ, соответствует требованиям технической документации, СНиП, ГОСТ, действующих в РФ.
10.2. Гарантийный срок составляет не менее 5 (пяти) лет с момента ввода в эксплуатацию.
10.3. Подрядчик несёт ответственность за недостатки, обнаруженные в течение гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
10.4. При возникновении претензий по качеству выполненных Подрядчиком работ в течение гарантийного срока эксплуатации объекта, Заказчик обязан не позднее 3 (трех) дней с момента обнаружения известить Подрядчика письменно, а Подрядчик не позднее 2 (двух) дней с момента получения уведомления письменно известить Заказчика о назначении своего представителя для участия в обследовании и обеспечить его прибытие в МУП «Водоканал» г. Иркутска не позднее 2 (двух) дней с момента извещения, для составления двухстороннего акта с указанием сроков устранения всех недостатков. В противном случае Заказчик в одностороннем порядке оформляет акт, являющийся обязательным для исполнения Подрядчиком.
11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (стихийных бедствий, военных действий, природных явлений и т.д.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему договору.
11.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента наступления действия обстоятельств непреодолимой силы информирует другую Сторону в письменном виде о начале действия указанных обстоятельств, прилагая свидетельство, выданное компетентным органом.
11.3. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Стороны прав ссылаться на любое указанное обстоятельство, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.
11.4. Если обстоятельство непреодолимой силы действует на протяжении 3 (трёх) месяцев, и не обнаруживается признаков его прекращения, настоящий договор, может быть, расторгнут любой из Сторон путём направления письменного уведомления другой Стороне.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.
Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством РФ.
Любое уведомление, направляемое Сторонами друг другу по настоящему договору, считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату любым доступным способом, позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, телефаксом, курьером).
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Срок рассмотрения письменных предложений и претензий Сторон друг к другу устанавливается равным 30 (тридцати) дням.
Споры, неурегулированные Сторонами в досудебном порядке, передаются на рассмотрение Арбитражного суда Иркутской области.
Настоящий договор, может быть, расторгнут в случаях, предусмотренных действующим законодательством: по соглашению Сторон, по решению суда.
Приложениями к договору и его неотъемлемой частью являются:
- Дефектная ведомость (приложение № 1);
- Локальный ресурсный сметный расчёт (приложение № 2);
- Перечень исполнительной документации (приложение № 3).
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
|
Подрядчик:
|
МУП «Водоканал» г. Иркутска
Юридический адрес: РФ, 664081, Иркутская обл.,
г. Иркутск, ул. Станиславского, 2
Тел/факс (3952) 21-47-99, 21-46-45
ИНН 3807000276
КПП 381101001
Р/с 40702810218020006826
в Байкальском банке СБ РФ г. Иркутск
БИК 042520607
К/с 30101810900000000607
ОКПО 03268542
Директор
________________ В.Н. Пискайкин
«____» _______________ 2015 г.
|
_______________
«____»____________ 2015 г.
|
Приложение №3 к проекту договора
Перечень
исполнительной документации для вновь построенных водопроводных и канализационных сетей.
Для водопровода:
Технические условия подключения (технологического присоединения объекта) к централизованной системе водоснабжения.
Рабочий чертёж, согласованный инженером производственно-технического отдела.
Исполнительная съёмка с печатью комитета по градостроительной политике администрации г. Иркутска.
Акт технического осмотра водопровода, подписанный мастером участка и начальником цеха водоснабжения (ЛЭРСВиК).
Акты освидетельствования скрытых работ по устройству трубопроводов, колодцев, камер и т.д. (на каждую операцию акт), подписанные мастером участка цеха водоснабжения (ЛЭРСВиК).
При прокладке водопровода методом горизонтально-направленного бурения необходимо предоставить продольный профиль, протокол бурения, акт о протаскивании трубопровода по буровому каналу, исполнительные паспорта на переходы инженерных коммуникаций.
Программа проведения приёмочного гидравлического испытания напорного трубопровода на прочность и герметичность, согласованная начальником цеха водоснабжения (ЛЭРСВиК).
Акт о проведении приёмочного гидравлического испытания напорного трубопровода на прочность и герметичность, подписанный мастером участка цеха водоснабжения (ЛЭРСВиК).
Программа проведения дезинфекции трубопровода (сооружения) хозяйственно-питьевого водоснабжения, согласованная начальником цеха водоснабжения (ЛЭРСВиК).
Акт о проведении дезинфекции трубопровода (сооружения) хозяйственно-питьевого водоснабжения, подписанный мастером участка цеха водоснабжения (ЛЭРСВиК) и начальником центральной аналитической лаборатории контроля качества воды.
Программа проведения промывки трубопровода (сооружения) хозяйственно-питьевого водоснабжения, согласованная начальником цеха водоснабжения (ЛЭРСВиК).
Акт о проведении промывки трубопровода (сооружения) хозяйственно-питьевого водоснабжения, подписанный мастером участка цеха водоснабжения (ЛЭРСВиК).
Протокол лабораторных исследований пробы воды взятой после промывки на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Акты испытаний пожарных гидрантов на исправность и водоотдачу, выданные представителями ОГПС.
Акты на эффективность действия выпусков и вантузов на магистральных трубопроводах, подписанный мастером участка цеха водоснабжения (ЛЭРСВиК).
Журнал производства работ.
Сертификаты и технические паспорта на трубопровод.
Технические паспорта на сооружения, оборудование и др.
Заказчик:
|
Подрядчик:
|
Директор
________________ В.Н. Пискайкин
«____» _______________ 2015 г.
|
_______________
«____»____________ 2015 г.
|
|
