Заказчик и Получатель оставляет за собой право проводить проверку товара в авторизированных сервисных центрах производителя или в организациях, официально уполномоченных для проведения независимой экспертизы, на предмет выявления возможной поставки некачественного товара.
Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара.
Гарантийный срок на поставляемый товар – не менее 12 месяцев.
Наличие собственного сервисного центра Поставщика в г. Москве либо сотрудничество Поставщика с сервисным центром в г. Москве на основании заключенного договора.
Срок договора о сотрудничестве с сервисным центром в г. Москве должен составлять не менее 12 месяцев с возможной пролонгацией настоящего договора.
Поставщик несет ответственность за недостатки (дефекты) товара, обнаруженные в пределах гарантийного срока поставляемого товара.
Течение гарантийного срока прерывается на время со дня письменного уведомления Получателем Поставщика об обнаружении недостатков до дня устранения их Исполнителем.
В период гарантийного срока, если неисправность является гарантийным случаем (дефекты производственной сборки, некачественные компоненты и т. д.), Поставщик осуществляет замену неисправного товара в течение одного дня, следующего за днем получения заявки от Получателя, без дополнительного финансирования.
Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг. Первый платеж: Заказчик осуществляет предварительную оплату в размере 30% от общей суммы договора, в том числе НДС 18% в срок не позднее 10 (десять) календарных дней с момента заключения настоящего Договора на основании выставленного счета. Второй платеж: Заказчик осуществляет последующую оплату в размере 70% от общей суммы договора, в том числе НДС 18% в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента поставки товара и подписания товарных накладных. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара Адрес поставки: 119121 г. Москва, Смоленский бульвар, д.19, стр.1 Срок поставки – не более 35 (тридцать пять) календарных дней со дня заключения Договора.
Приложение №1 к
Техническому заданию
Геодезическое оборудование и аксессуары
№
|
Наименование товара
|
Ед. изм.
|
Кол-во
|
|
Электронный тахеометр Sokkia CX-105L, с поверкой или эквивалент
|
шт.
|
2
|
|
Электронный тахеометр Topcon OS-105L, с поверкой или эквивалент
|
шт.
|
2
|
|
GNSS приемник Sokkia GRX2 (с GSM\УКВ-модемами, GPS\ ГЛОНАСС L1+L2, RTK 5Гц) , с поверкой или эквивалент
|
шт.
|
2
|
|
GNSS приемник Topcon GR-5 GSM\UHF( GPS\ГЛОНАСС-L1, L2, RTK 10Гц, AMR, запись на SD, опция USB), с поверкой или эквивалент
|
шт.
|
2
|
|
Антенна для радиомодема, UHF 440-470 BNC или эквивалент
|
шт.
|
4
|
|
Полевой контроллер FC-250, Topcon с ПО Magnet GPS+ или эквивалент
|
шт.
|
2
|
|
Крепление контроллера FC-250 на веху или эквивалент
|
шт.
|
2
|
|
Транспортировочный футляр для переноски двух приемников GR-5 или эквивалент
|
шт.
|
1
|
|
ПО Magnet Office Tools Adv. Post processing (модули РР, Тotal Station, RTK, Design) для обработки ГНСС данных, RTK, тахеометров (USB ключ) или эквивалент
|
шт.
|
4
|
|
Призменный отражатель ORIENT OPTIMA (K=0/30; в сборе) или эквивалент
|
шт.
|
6
|
|
Отражатель Vega SP02T в футляре или эквивалент
|
шт.
|
5
|
|
Высокоточный трегер K369 или эквивалент
|
шт.
|
5
|
|
Адаптер трегера 2070-00 или эквивалент
|
шт.
|
5
|
|
Трегер AJ12-D или эквивалент
|
шт.
|
2
|
|
Адаптер AL-3 или эквивалент
|
шт.
|
2
|
|
Лазерный дальномер Leica Disto D5 или эквивалент
|
шт.
|
8
|
|
Полевой контроллер Sokkia SHC336 с ПО Magnet Field GPS+ или эквивалент
|
шт.
|
2
|
|
Веха телескопическая CLS25, 2,5м (зажим-винт) или эквивалент
|
шт.
|
2
|
|
Веха телескопическая 5520-11 (2.6 м, TLV механизм) или эквивалент
|
шт.
|
3
|
|
Веха телескопическая 5520-21 3.6 м. или эквивалент
|
шт.
|
6
|
|
CREDO_DAT 4.1 LITE или эквивалент
|
шт.
|
2
|
|
Буссоль БГ-1 или эквивалент
|
шт.
|
2
|
|
Уровень электронный Pongsawan MDL 60 или эквивалент
|
шт.
|
2
|
|
Уклономер BOSCH DNM 120 L Professional или эквивалент
|
шт.
|
1
|
|
Рюкзак для тахеометра универсальный №1 или эквивалент
|
шт.
|
2
|
|
Сумка - рюкзак для GR-5/GR-3 Velocity 9x черный (для GPS приемника) или эквивалент
|
шт.
|
1
|
|
Карта памяти формата SD 2 Гб Industrial (-40) или эквивалент
|
шт.
|
4
|
|
NEDO-200100 (штатив деревянный с фиберглассовым покрытием, для теодолитов и тахеометров, зажим-клипса,5,4кг) или эквивалент
|
шт.
|
7
|
|
NEDO-200133 (штатив деревянный с фиберглассовым покрытием, для теодолитов и тахеометров, зажим-винт,5,4кг) или эквивалент
|
шт.
|
2
|
|
Чехол для универсальных штативов ЧЭ-140 или эквивалент
|
шт.
|
10
|
|
Бипод GM-2A или эквивалент
|
шт.
|
5
|
|
Чехол для вехи или эквивалент
|
шт.
|
10
|
|
Аккумулятор Sokkia BDC70 (для CX/FX/SRX/SET X/SDL1) или эквивалент
|
шт.
|
3
|
|
Аккумулятор BT-65Q или эквивалент
|
шт.
|
4
|
Приложение №2 к
Техническому заданию
Аксессуары для производства инженерных изысканий в полевых условиях
№
п/п
|
Наименование товара
|
Ед. изм.
|
Кол-во
|
|
Радиостанция Midland G10 или эквивалент
|
шт.
|
8
|
|
Радиостанция Vectоr VT-44 Military Special или эквивалент
|
шт.
|
8
|
|
Аккумуляторы АА 1,5v от 2700 mah или эквивалент
|
шт.
|
72
|
|
Аккумуляторы АAА 1,2v от 1100 mah или эквивалент
|
шт.
|
30
|
|
Автоинвертор PM 6803 (300 W) или эквивалент
|
шт.
|
4
|
|
Автоинвертор 2000 W или эквивалент
|
шт.
|
1
| 5. ПРОЕКТ (ЛОТ № 1)
ДОГОВОР № ___
на поставку геодезического оборудования и аксессуаров
г. Москва «___»__________ 2013 г.
Открытое акционерное общество «31 Государственный проектный институт специального строительства» (сокращенно — ОАО «31 ГПИСС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности генерального директора Климова Александра Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны и победитель открытого запроса предложений в электронной форме № ___ на поставку геодезического оборудования и аксессуаров (сокращенно - _________________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице___________________________, действующего на основании__________, с другой стороны, вместе и по отдельности именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. «Поставщик» принимает на себя обязательства по поставке геодезического оборудования и аксессуаров (далее по тексту - Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1) в обусловленный срок, а «Заказчик» - принять и оплатить Товар по условиям Договора.
1.2. На каждую партию поставляемого товара «Поставщик» обязан предоставить «Заказчику» документы качества в соответствии с законодательством РФ.
II. Цена и порядок расчетов
2.1. Цена единицы Товара и сумма Договора установлена на основании протокола оценки и сопоставления заявок от_________2013 г. и составляет _________ (________) рублей __ копеек, в том числе НДС _______ (__________) рублей ___копеек.
2.2. В цену Товара входят расходы на доставку, погрузо-разгрузочные работы, сборку (при необходимости), установку товара (при необходимости), уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
2.3. Оплата осуществляется в 2 (два) этапа путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Поставщика».
2.4. Первый платеж: Заказчик осуществляет предварительную оплату в размере 30% от общей суммы договора, в том числе НДС 18% в срок не позднее 10 (десять) календарных дней с момента заключения настоящего Договора на основании выставленного счета.
2.5. Второй платеж: Заказчик осуществляет последующую оплату в размере 70% от общей суммы договора, в том числе НДС 18% в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента поставки товара и подписания товарных накладных.
Срок поставки
3.1. Срок поставки Товара: не более 35 (тридцать пять) календарных дней со дня заключения Договора.
Обязанности Сторон
4.1. «Поставщик» обязан:
- осуществить поставку Товара в полном объеме, надлежащего качества, в установленные сроки по адресу: 119121 г. Москва, Смоленский бульвар, д.19, стр.1;
- осуществить контроль за доставкой Товара;
- обеспечить разгрузку Товара за свой счет и своими силами;
- предоставить «Заказчику» счет-фактуру на отгруженные Товары, оформленную в соответствии с законодательством РФ.
4.2. «Поставщик» обязан доставить Товар в упаковке, обеспечивающей сохранность Товара при перевозке, с учетом возможных перегрузок, складирования, продолжительности и сроков транспортировки, применяемых при обычном способе обращения с грузом, а также предохранять Товар (при необходимости) от атмосферных воздействий.
4.3. «Поставщик» гарантирует надлежащее качество поставляемого Товара в пределах гарантийного срока. Гарантийный срок на Товар составляет 12 (двенадцать) месяцев. Гарантия исчисляется с момента подписания товарных накладных «Заказчиком». К каждой единице Товара прилагается Гарантийный талон (при наличии), в котором указан Сервисный Центр в г. Москве на гарантийный случай.
4.3.1. Специалисты сервисного центра осуществляют выезд по адресу Заказчика указанный в настоящем Договоре для устранения недостатков (дефектов и т.д.) в течение 2 (два) рабочих дня, следующих за днем получения заявки от Заказчика, без дополнительного финансирования.
4.4. «Заказчик» обязуется произвести оплату поставляемого Товара и осуществить приемку по количеству и качеству в соответствии с ТЗ.
4.5. Право собственности на Товар переходит к «Заказчику» с момента передачи Товара.
Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнением своих обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. В случае обнаружения поставки Товара несоответствующего качества «Заказчик» вправе потребовать от «Поставщика»:
- безвозмездного устранения недостатков в течение 3 (трех) календарных дней;
- соответствующего уменьшения установленной цены;
- возмещения понесенных «Заказчиком» расходов по исправлению недостатков своими силами или третьими лицами.
5.3. За просрочку поставки Товара в установленные сроки «Заказчик» вправе потребовать от «Поставщика» уплату неустойки в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости недопоставленного Товара за каждый день просрочки.
5.4. В случае нарушения «Поставщиком» сроков поставки товара свыше 15 календарных дней, «Заказчик» вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору и Договор может быть расторгнут путем направления Уведомления «Поставщику» об отказе от исполнения обязательств и расторжения Договора в соответствии с п.3 ст. 450, ст. 523 ГК РФ.
5.5. За нарушение сроков оплаты поставленного товара «Поставщик» вправе требовать от «Заказчика» уплаты пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задолженности за каждый день просрочки.
5.6. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, не освобождают нарушившую условия Договора Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
Форс-мажор
6.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения настоящего Договора.
6.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению обязательств по настоящему Договору, соответствующая Сторона обязана письменно уведомить об этом другую Сторону в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней после их возникновения и представить необходимые документы, подтверждающие, что эти обстоятельства действительно имели место, в противном случае условия настоящего Договора должны быть выполнены в полном объеме и без изменений.
6.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы вопрос об изменении сроков поставки Товара решается по взаимному согласованию Сторон и оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.
VII. Разрешение споров
7.1. В случае возникновения споров и разногласий по Договору и в связи с ним Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.
7.2. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде города Москвы.
7.3. Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров, срок рассмотрения претензий 15 (пятнадцать) календарных дней.
VIII. Порядок расторжения Договора
8.1. Расторжение Договора может иметь место по соглашению Сторон с возмещением понесенных убытков либо по решению суда по основаниям, предусмотренным ГК РФ.
8.2. Сторона, решившая расторгнуть Договор, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия решения направляет письменное уведомление другой Стороне.
8.3. Договор считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения Договора обязательствам, или вступления в законную силу вынесенного в установленном порядке решения суда.
8.4. «Заказчик» вправе расторгнуть Договор:
- при задержке «Поставщиком» срока поставки более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней;
- в случае прекращения потребности или нецелесообразности продолжения поставки Товара.
8.5. При расторжении Договора по любым основаниям «Заказчик» обязуется:
- принять Товар надлежащего качества, фактически поставленный «Поставщиком» на момент расторжения Договора;
- в течение 3 (трех) рабочих дней после получения от «Поставщика» Акта приемки товара подписать его или дать мотивированный отказ;
- в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента оформления указанных документов оплатить «Поставщику» фактически поставленный Товар.
IX. Срок действия Договора
9.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами.
9.2.Действие Договора прекращается после полного исполнения Сторонами своих обязательств, принятых в соответствии с условиями Договора.
X. Особые условия
10.1. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
10.2. В случае изменения правового статуса одной из Сторон она в течение 3 (трех) рабочих дней обязана информировать другую Сторону об организации-правопреемнике.
10.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
XI. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:
ПОСТАВЩИК:
|
ЗАКАЗЧИК:
|
Сокращенное наименование
Юридический (факт.) адрес:
ИНН:
КПП:
ОГРН:
Реквизиты:
Р/счет
К/счет
БИК
ОКПО
ОКАТО
Тел./факс:
|
ОАО «31 ГПИСС»
Юридический (факт.) адрес: 119121 г. Москва, Смоленский бульвар, д.19, стр.1
ИНН: 7704730704
КПП: 770401001
ОГРН: 1097746425370
Банковские реквизиты:
р.с. - 40702810200020000455 в ОАО «Банк ВТБ» г. Москва
к.с. - 30101810700000000187
БИК: 044525187
ОКПО: 07795572
ОКАТО: 45286590000
Тел./факс: 8 (499) 795-11-96
|
От ПОСТАВЩИКА:
|
От ЗАКАЗЧИКА:
|
Должность
____________________И. О. Фамилия
М.П.
|
Должность: и.о. генерального директора
_________________________ А. М. Климов
М.П.
|
Приложение №1 к договору №_____
от «___» _________________ 2013 г.
Спецификация на поставку геодезического оборудования и аксессуаров
№
|
Наименование товара
|
Ед. изм.
|
Кол-во
|
|
…
|
|
|
От ПОСТАВЩИКА:
|
От ЗАКАЗЧИКА:
|
Должность
____________________И. О. Фамилия
М.П.
|
Должность: и.о. генерального директора
_________________________ А. М. Климов
М.П.
|
5. ПРОЕКТ (ЛОТ № 2)
ДОГОВОР № ___
на поставку аксессуаров для производства инженерных изысканий в полевых условиях
г. Москва «___»__________ 2013 г.
Открытое акционерное общество «31 Государственный проектный институт специального строительства» (сокращенно — ОАО «31 ГПИСС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности генерального директора Климова Александра Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны и победитель открытого запроса предложений в электронной форме № ___ на поставку аксессуаров для производства инженерных изысканий в полевых условиях (сокращенно - _________________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице___________________________, действующего на основании__________, с другой стороны, вместе и по отдельности именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. «Поставщик» принимает на себя обязательства по поставке аксессуаров для производства инженерных изысканий в полевых условиях (далее по тексту - Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1) в обусловленный срок, а «Заказчик» - принять и оплатить Товар по условиям Договора.
1.2. На каждую партию поставляемого товара «Поставщик» обязан предоставить «Заказчику» документы качества в соответствии с законодательством РФ.
II. Цена и порядок расчетов
2.1. Цена единицы Товара и сумма Договора установлена на основании протокола оценки и сопоставления заявок от_________2013 г. и составляет _________ (________) рублей __ копеек, в том числе НДС _______ (__________) рублей ___копеек.
2.2. В цену Товара входят расходы на доставку, погрузо-разгрузочные работы, сборку (при необходимости), установку товара (при необходимости), уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
2.3. Оплата осуществляется в 2 (два) этапа путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Поставщика».
2.4. Первый платеж: Заказчик осуществляет предварительную оплату в размере 30% от общей суммы договора, в том числе НДС 18% в срок не позднее 10 (десять) календарных дней с момента заключения настоящего Договора на основании выставленного счета.
2.5. Второй платеж: Заказчик осуществляет последующую оплату в размере 70% от общей суммы договора, в том числе НДС 18% в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента поставки товара и подписания товарных накладных.
Срок поставки
3.1. Срок поставки Товара: не более 35 (тридцать пять) календарных дней со дня заключения Договора.
Обязанности Сторон
4.1. «Поставщик» обязан:
- осуществить поставку Товара в полном объеме, надлежащего качества, в установленные сроки по адресу: 119121 г. Москва, Смоленский бульвар, д.19, стр.1;
- осуществить контроль за доставкой Товара;
- обеспечить разгрузку Товара за свой счет и своими силами;
- предоставить «Заказчику» счет-фактуру на отгруженные Товары, оформленную в соответствии с законодательством РФ.
4.2. «Поставщик» обязан доставить Товар в упаковке, обеспечивающей сохранность Товара при перевозке, с учетом возможных перегрузок, складирования, продолжительности и сроков транспортировки, применяемых при обычном способе обращения с грузом, а также предохранять Товар (при необходимости) от атмосферных воздействий.
4.3. «Поставщик» гарантирует надлежащее качество поставляемого Товара в пределах гарантийного срока. Гарантийный срок на Товар составляет 12 (двенадцать) месяцев. Гарантия исчисляется с момента подписания товарных накладных «Заказчиком». К каждой единице Товара прилагается Гарантийный талон (при наличии), в котором указан Сервисный Центр в г. Москве на гарантийный случай.
4.3.1. Специалисты сервисного центра осуществляют выезд по адресу Заказчика указанный в настоящем Договоре для устранения недостатков (дефектов и т.д.) в течение 2 (два) рабочих дня, следующих за днем получения заявки от Заказчика, без дополнительного финансирования.
4.4. «Заказчик» обязуется произвести оплату поставляемого Товара и осуществить приемку по количеству и качеству в соответствии с ТЗ.
4.5. Право собственности на Товар переходит к «Заказчику» с момента передачи Товара.
Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнением своих обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. В случае обнаружения поставки Товара несоответствующего качества «Заказчик» вправе потребовать от «Поставщика»:
- безвозмездного устранения недостатков в течение 3 (трех) календарных дней;
- соответствующего уменьшения установленной цены;
- возмещения понесенных «Заказчиком» расходов по исправлению недостатков своими силами или третьими лицами.
5.3. За просрочку поставки Товара в установленные сроки «Заказчик» вправе потребовать от «Поставщика» уплату неустойки в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости недопоставленного Товара за каждый день просрочки.
5.4. В случае нарушения «Поставщиком» сроков поставки товара свыше 15 календарных дней, «Заказчик» вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору и Договор может быть расторгнут путем направления Уведомления «Поставщику» об отказе от исполнения обязательств и расторжения Договора в соответствии с п.3 ст. 450, ст. 523 ГК РФ.
5.5. За нарушение сроков оплаты поставленного товара «Поставщик» вправе требовать от «Заказчика» уплаты пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задолженности за каждый день просрочки.
5.6. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, не освобождают нарушившую условия Договора Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
Форс-мажор
6.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения настоящего Договора.
6.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению обязательств по настоящему Договору, соответствующая Сторона обязана письменно уведомить об этом другую Сторону в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней после их возникновения и представить необходимые документы, подтверждающие, что эти обстоятельства действительно имели место, в противном случае условия настоящего Договора должны быть выполнены в полном объеме и без изменений.
6.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы вопрос об изменении сроков поставки Товара решается по взаимному согласованию Сторон и оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.
VII. Разрешение споров
7.1. В случае возникновения споров и разногласий по Договору и в связи с ним Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.
7.2. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде города Москвы.
7.3. Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров, срок рассмотрения претензий 15 (пятнадцать) календарных дней.
VIII. Порядок расторжения Договора
8.1. Расторжение Договора может иметь место по соглашению Сторон с возмещением понесенных убытков либо по решению суда по основаниям, предусмотренным ГК РФ.
8.2. Сторона, решившая расторгнуть Договор, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия решения направляет письменное уведомление другой Стороне.
8.3. Договор считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения Договора обязательствам, или вступления в законную силу вынесенного в установленном порядке решения суда.
8.4. «Заказчик» вправе расторгнуть Договор:
- при задержке «Поставщиком» срока поставки более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней;
- в случае прекращения потребности или нецелесообразности продолжения поставки Товара.
8.5. При расторжении Договора по любым основаниям «Заказчик» обязуется:
- принять Товар надлежащего качества, фактически поставленный «Поставщиком» на момент расторжения Договора;
- в течение 3 (трех) рабочих дней после получения от «Поставщика» Акта приемки товара подписать его или дать мотивированный отказ;
- в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента оформления указанных документов оплатить «Поставщику» фактически поставленный Товар.
IX. Срок действия Договора
9.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами.
9.2.Действие Договора прекращается после полного исполнения Сторонами своих обязательств, принятых в соответствии с условиями Договора.
X. Особые условия
10.1. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
10.2. В случае изменения правового статуса одной из Сторон она в течение 3 (трех) рабочих дней обязана информировать другую Сторону об организации-правопреемнике.
10.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
XI. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:
ПОСТАВЩИК:
|
ЗАКАЗЧИК:
|
Сокращенное наименование
Юридический (факт.) адрес:
ИНН:
КПП:
ОГРН:
Реквизиты:
Р/счет
К/счет
БИК
ОКПО
ОКАТО
Тел./факс:
|
ОАО «31 ГПИСС»
Юридический (факт.) адрес: 119121 г. Москва, Смоленский бульвар, д.19, стр.1
ИНН: 7704730704
КПП: 770401001
ОГРН: 1097746425370
Банковские реквизиты:
р.с. - 40702810200020000455 в ОАО «Банк ВТБ» г. Москва
к.с. - 30101810700000000187
БИК: 044525187
ОКПО: 07795572
ОКАТО: 45286590000
Тел./факс: 8 (499) 795-11-96
|
От ПОСТАВЩИКА:
|
От ЗАКАЗЧИКА:
|
Должность
____________________И. О. Фамилия
М.П.
|
Должность: и.о. генерального директора
_________________________ А. М. Климов
М.П.
|
Приложение №1 к договору №_____
от «___» _________________ 2013 г.
Спецификация на поставку аксессуаров для производства инженерных изысканий в полевых условиях
№
п/п
|
Наименование товара
|
Ед. изм.
|
Кол-во
|
|
…
|
|
|
От ПОСТАВЩИКА:
|
От ЗАКАЗЧИКА:
|
Должность
____________________И. О. Фамилия
М.П.
|
Должность: и.о. генерального директора
_________________________ А. М. Климов
М.П.
|
|
