Скачать 0.5 Mb.
|
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 5.2. Продавец не несет ответственность за использование Покупателем, а также иными лицами, Карты до момента приостановки/прекращения всех операций с использованием карты и/или с момента возобновления операций с использованием Карты. 5.3. За нарушение срока перечисления денежных средств, установленного п. 4.5 Договора, Продавец имеет право взыскать с Покупателя штрафную неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы, подлежащей к оплате, за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от причитающейся к оплате суммы. 5.4. Проценты на сумму оплаты по настоящему Договору, в соответствии со ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не начисляются и не уплачиваются. В случае нарушения сроков оплаты Заказчиком, Продавец вправе требовать уплаты процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами. При этом Продавец не вправе требовать уплаты процентов по ст. 317.1 и по ст. 395 Гражданского Кодекса Российской Федерации за один и тот же период. 6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до 31.12.2016, а в части оплат до полного исполнения обязательств обеими сторонами. 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями сторон. 7.2. Все уведомления и сообщения должны быть составлены в письменной форме и передаваться по каналам электронных средств связи или с помощью курьерской службы по адресам сторон, указанным в настоящем Договоре. В случае изменения своего адреса сторона обязана уведомить об этом другую сторону по настоящему Договору, в противном случае документы, переданные по старому адресу стороны, считаются принятыми. 7.3. Документы, переданные по каналам факсимильной связи, имеют юридическую силу, что не освобождает стороны от последующего представления друг другу оригиналов документов. 7.4. Настоящий Договор может быть прекращен досрочно, либо изменен на основании взаимного соглашения сторон, выраженного в дополнительном соглашении к Договору, либо расторгнут по решению арбитражного суда. 7.5. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Иркутской области. 7.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
Приложение № 1 – Спецификация; Приложение № 2 – Перечень ТО; Приложение № 3 –Инструкция по использованию карты; Приложение № 4 –Заявка на изготовление карт; Приложение № 5 –Акт приема-передачи карт.
Приложение № 1 к договору № ____ от «____» _____________ 2016г. С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я
Итого: ______________(__________________________________) рублей __ копеек, в том числе НДС(18%) - ________________________(_____________________________) рубля __ копеек.
*Не заполняется при применении участником упрощенной системы налогообложения.
Приложение № 3 к договору № ____ от «____» _____________ 2016г. ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КАРТЫ
Приложение № 4 к договору № ____ от «____» _____________ 2016г. ЗАЯВКА НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ КАРТ
Приложение № 5 к договору № ____ от «____» _____________ 2016г. АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ КАРТ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ Лот №1 Требуемые технические характеристики
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ Лот №2 Требуемые технические характеристики
|
Документация о Запросе предложений (далее Документация) подготовлена Заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом рф, Федеральным... | Документация о Запросе предложений (далее Документация) подготовлена Организатором в соответствии с Гражданским кодексом рф, Федеральным... | ||
Документация о Запросе предложений (далее Документация) подготовлена Организатором в соответствии с Гражданским кодексом рф, Федеральным... | Проведена первичная проверка, замечания получены, документация принята на доработку | ||
Настоящая документация разработана в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона | Документация согласована в соответствии с порядком, утвержденном в «Регламенте закупочной деятельности ООО «МультиКарта» от 11. 07.... | ||
Документация согласована в соответствии с порядком, утвержденном в «Регламенте закупочной деятельности ООО «МультиКарта» от 11. 07.... | Документация согласована в соответствии с порядком, утвержденном в «Регламенте закупочной деятельности ООО «МультиКарта» от 11. 07.... | ||
Документация согласована в соответствии с порядком, утвержденном в «Регламенте закупочной деятельности ООО «МультиКарта» от 22. 12.... | Документация согласована в соответствии с порядком, утвержденном в «Регламенте закупочной деятельности ООО «МультиКарта» от 01. 02.... |
Поиск Главная страница   Заполнение бланков   Бланки   Договоры   Документы    |