Документация
Скачать 421.11 Kb.
|
4.Цена договора и порядок расчётов 4.1 Цена договора составляет _________ рублей, в том числе НДС по ставке 18% _____________ рублей. В цену товара включены затраты по доставке товара до склада Заказчика, налоговые платежи и сборы. 4.2. Заказчик оплачивает поставляемый товар с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных настоящим договором. Расчеты осуществляются платежными поручениями. 4.3. Оплата товара производится в течение 60 (шестьдесят) дней с момента передачи товара на склад Заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 4.4. Днём исполнения Заказчиком обязательств по оплате товара считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика, что подтверждается датой в платежном поручении. 5. Порядок приемки товара 5.1. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется представителем Заказчика в момент передачи товара Поставщиком. О выявленных несоответствиях или недостатках Товара Заказчик обязан незамедлительно письменно уведомить Поставщика. 5.2. При обнаружении несоответствия качества поступившего товара вызов представителя Поставщика для участия в приёмке товара обязателен. 5.3. Поставщик обязан не позднее, чем на следующий день после получения вызова Заказчика сообщить телеграммой или телефонограммой, будет ли направлен представитель для участия в приёмке товара по качеству в установленный срок. Неполучение ответа на вызов в указанный срок или неявка представителя Поставщика в установленный Заказчиком срок дает право Заказчику осуществить приёмку в одностороннем порядке и зафиксировать результаты в акте. 6. Ответственность сторон 6.1. В случае недопоставки (просрочки) поставки товара, Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, установленной на момент просрочки от стоимости недопоставленного (просроченного) товара за каждый день недопоставки (просрочки) до фактического исполнения обязательств по поставке недопоставленного (просроченного) товара. 6.2. Поставщик несет ответственность за поставку некачественного товара в соответствии со ст. 475 ГК РФ. 6.3. В случае нарушения сроков оплаты, Заказчик уплачивает Поставщику пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, установленной на момент просрочки от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. 6.4. Заказчик имеет право требовать безвозмездного устранения нарушений качества поставляемого товара в течение 20 календарных дней. 7.Обстоятельства непреодолимой силы 7.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием наступления или действия обстоятельств непреодолимой силы, не поддающихся разумному контролю сторон, возникших после заключения настоящего договора, а также объективно препятствующих полному или частичному выполнению сторонами своих обязательств по настоящему договору, включая, но не ограничиваясь перечисленным: наводнения, землетрясения, другие стихийные бедствия или военные действия, гражданские волнения либо изменения в действующем законодательстве, а также вследствие запрета государственных органов на действия сторон. 7.2.Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, должна в течение 3-х дней с момента наступления указанных в п. 7.1 обстоятельств, в письменной форме уведомить другую сторону. Причем по требованию другой стороны с наступлением подобных обстоятельств должен быть предъявлен удостоверяющий документ, выданный соответствующими Торгово-промышленными палатами. Если сторона не направит или несвоевременно направит уведомления, то она обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки. 7.3.В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия 7.4.Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более шести месяцев, то каждая из сторон имеет право расторгнуть настоящий договор путем направления письменного уведомления. Договор будет считаться расторгнутым с момента получения уведомления другой стороной. 8. Рассмотрение споров 8.1.Споры, возникающие при заключении, исполнении, расторжении настоящего договора, рассматриваются в Арбитражном суде Иркутской области с соблюдением претензионного порядка урегулирования разногласий. Срок рассмотрения претензий 15 дней. 9.Срок действия договора. Изменения и расторжение договора 9.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до 31.12.2015 г, а в части оплаты до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 9.3. Изменение и дополнение условий настоящего договора допускается по взаимному письменному соглашению сторон. Под соглашением в письменной форме об изменении и дополнении настоящего договора понимаются соглашения, оформленные в виде приложений к настоящему договору, подписанные уполномоченными на то лицами сторон, а также те, которые достигнуты путем обмена письмами, телеграммами, сообщениями по факсу с последующим направлением подлинного документа заказной почтой или вручения под расписку. 9.4. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права по настоящему договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны. 10. Прочие условия 10.1.Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 10.2.Все сообщения, заявления и претензии, связанные с исполнением настоящего договора или вытекающие из него, должны направляться сторонами непосредственно друг к другу по указанным в договоре адресам. 10.3.При переименовании, реорганизации, ликвидации стороны по настоящему договору, а также при изменении ее почтовых, расчетных реквизитов она должна в 5-дневный срок известить об этом другую сторону. 10.4.Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством. 11.Банковские реквизиты и юридические адреса сторон.
Приложение № 1 к договору № __________ от «____» _____________ 2015 г. С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я
Итого общая сумма с учетом НДС составляет _________ рублей (_____________________________рублей). Заказчик: Поставщик: _____________________ ________________________ М.П. М.П. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 | Документация о Запросе предложений (далее Документация) подготовлена Заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом рф, Федеральным... | | Документация о Запросе предложений (далее Документация) подготовлена Организатором в соответствии с Гражданским кодексом рф, Федеральным... |
 | Документация о Запросе предложений (далее Документация) подготовлена Организатором в соответствии с Гражданским кодексом рф, Федеральным... | | Проведена первичная проверка, замечания получены, документация принята на доработку |
| Настоящая документация разработана в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона | | Документация согласована в соответствии с порядком, утвержденном в «Регламенте закупочной деятельности ООО «МультиКарта» от 11. 07.... |
| Документация согласована в соответствии с порядком, утвержденном в «Регламенте закупочной деятельности ООО «МультиКарта» от 11. 07.... | | Документация согласована в соответствии с порядком, утвержденном в «Регламенте закупочной деятельности ООО «МультиКарта» от 11. 07.... |
| Документация согласована в соответствии с порядком, утвержденном в «Регламенте закупочной деятельности ООО «МультиКарта» от 22. 12.... | | Документация согласована в соответствии с порядком, утвержденном в «Регламенте закупочной деятельности ООО «МультиКарта» от 01. 02.... |